2023年工程承包合同常用版

第页共页2023年工程承包合同常用版工程承包合同本合同由承包人（以下简称“承包人”）与业主（以下简称“业主”）就以下工程项目达成一致，特订立本合同以约定各自的权利和义务。一、项目信息1.1工程名称：1.2工程地址：1.3工程范围及内容：1.4工程造价：1.5工期：1.6保修期：二、施工条件2.1业主应提供的条件：2.1.1土地使用权合法有效；2.1.2工地周边环境安全和无污染；2.1.3按规定提供的施工许可证、施工图纸、设计文件等；2.1.4提供合理安排的施工进度计划；2.1.5提供施工所需的临时用电、供水、排水、通风等基础设施；2.1.6提供项目安全管理指导的合理支持；2.1.7其他业主应提供的条件：2.2承包人应具备的条件：2.2.1具备相应的工程施工资质；2.2.2有足够的技术力量、劳动力、机械设备和施工组织能力；2.2.3遵守法律法规和行业标准；2.2.4具备工程质量保证措施；2.2.5具备项目安全管理措施；2.2.6具备施工计划和施工方案。三、合同价款及付款方式3.1合同价款为人民币（以下简称“元”）：（大写）：_________________（小写）：_________________3.2付款方式：3.2.1工程开工前，业主按照合同价款的_____%支付一次性预付款；3.2.2工程开工后，业主按照工程进度和质量验收结果支付相应的进度款；3.2.3工程完工后，业主对工程进行竣工验收，合格后支付余款；3.2.4具体付款比例和时间见附表。四、工期与延期4.1工程总工期为____天/月，自合同生效之日起；4.2若因不可抗力或业主原因导致工程进度延期，双方应重新商定工期，并书面确认；4.3若承包人因自身原因导致工程进度延期，应承担相应的违约责任。五、质量保证和保修责任5.1承包人应按照相关标准和规范施工，保证工程质量达到合同约定的要求；5.2工程完工后，保修期为____个月/年，承包人应负责免费维修保养工程；5.3如果经过业主验收后发现工程存在质量问题或设计变更需求，承包人应及时解决，并承担相应费用；5.4保修期外的维修责任，按双方重新协商的约定执行。六、变更和索赔6.1若因业主原因需要对工程进行变更，应书面提出并经承包人确认后执行；6.2若因承包人原因导致工程变更，承包人应负责相关费用和工期的调整；6.3若因不可抗力或其他原因导致工程延期或无法继续施工，双方应协商解决，并对双方权益进行合理调整；6.4若因承包方原因导致业主产生经济损失，业主有权要求承包人赔偿相关损失。七、保险和安全责任7.1承包人应按照国家规定购买相应的工程施工保险，以保证工程施工期间的安全；7.2承包人应制定施工安全管理措施，并确保工程施工过程中的安全；7.3在工程施工期间，如发生工人伤亡事故或其他意外事件，承包人应及时组织救援和报告，并承担相应的赔偿责任。八、违约责任8.1若一方违反本合同的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、承担违约金等；8.2若因一方原因导致合同无法履行，对另一方造成经济损失的，应承担相应的赔偿责任。九、争议解决9.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议；9.2如协商不能解决争议，则提交有管辖权的人民法院解决。十、其他事项10.1本合同自双方签字盖章后生效；10.2本合同一式两份，承包人持有一份，业主持有一份；10.3本合同的补充协议、修改和解释，双方应通过协商达