工程转包工伤赔偿协议书

工程转包工伤赔偿协议书（精选3篇）

工程转包工伤赔偿协议书篇1甲方：______________乙方：______________甲、乙双方因乙方工伤事故赔偿问题，经自愿、平等协商一致，签订本协议，并严格按照本协议书条款执行：_________________1、乙方于今年进入甲方维修队任职杂工员工。于20__________年5月19日在深圳市__________________工程施工时，由于乙方擅自操作抽水机并导致其右手被严重挤伤(第2-5指毁损伤)后甲方及时送往深圳市_________________人民医院接受治疗，治疗期间甲方派专人对乙方进行护理，并已支付其在工伤治疗期间的一切费用(含医疗费)现已愈合出院。2、现乙方要求甲方就上述工伤事故给予其赔偿并提出离职。双方经协商一致，确定由甲方支付给乙方一次性工伤赔偿款(包括后续医疗费、工伤伤残补助金、一次性医疗和就业补助金、工伤期间工资、护理费、经济补偿等各项费用)共计人民币贰拾万元整(现金付款)，以终结双方有关工伤事故赔偿问题的一切权利义务关系，并放弃追究甲方的一切法律责任。自签订本协议之日起，乙方不得就上述赔偿问题另行主张任何权利，甲方也不再承担任何义务。如乙方违背上述约定给甲方造成损失，甲方将依法追究乙方赔偿责任。3、甲方应在签订本协议后三天内一次性向乙方支付上述赔偿费，乙方自收到甲方的赔偿款之日搬离甲方维修队。4、本协议自签订时生效。甲方(盖章)___________法定代表人(签章)___________乙方(签章)_______________年_____月_____日工程转包工伤赔偿协议书篇2甲方：_________________（以下简称“甲方”）乙方：_________________(以下简称“乙方”)甲乙双方为了发挥各自优势，提高社会效益和双方的经济效益。经友好协商，在平等自愿、互惠互利的基础上，对工程进行合作，为明确双方的权利、义务，达成如下协议。工程内容：_________________1、工程名称：_________________2、工程地点：_________________3、工程转包价万元整(即人民币：_________________0,000元整）。协议内容：_________________甲方将“工程”项目交给乙方按本协议约定的内容独立完成。一、甲方转聘请乙方为上述项目的负责人(直接责任人)，转聘期限自该项目开工之日起至该项目竣工移交给业主之日止。二、双方的权利与责任1、由乙方负责组织、安排施工以及处理与此工程相关的全部事宜。2、由乙方负责购进施工所涉及的各种材料及辅助材料。3、由乙方负责组织上述工程项目施工所需全部资金。并且在工程中所需的一切费用由乙方独立承担，与甲方无关。4、乙方要严格按图纸施工，做好现场签证及完善增加工程的一切确认手续。若所更改内容和增加的工程项目未得到工程业主方认可的，一切后果及经济责任全部由乙方承担，与甲方无关。5、乙方负责与工程业主方进行协调，保证工程顺利地进行。6、乙方就该工程项目独立组织协调完成。7、工程竣工后，若业主未支付完全部工程款，仍保留乙方项目经理人身份，此协议继续生效，直至该项目完全终止。8、工程要根据安全生产条例和《劳动法》的有关规定进行，施工中所发生的安全事故一切由乙方承担，甲方概不负责。施工人员的工伤保险由乙方按有关法律规定在当地办理。9、如出现工程质量不合格，经整改后仍未能通过业主验收等情况，所造成的一切后果及经济损失均由乙方承担，同时应按工程总造价的_10%_向甲方赔偿名誉损失。10、应乙方要求，或甲方认为该项目需要，甲方派人到该工地支持、帮助或协助乙方工作或办理该工程相关事项，均代表乙方，所产生的法律责任和费用全部由乙方承担。三、甲方向乙方拨付工程款按下列方式支付：_________________1、甲乙双方签订施工合同生效日起乙方开具建安发票给甲方申请支付30%工程进度款，乙方工程进度完成一半后通知甲方申请支付本合同总额的%工程款，乙方改造工程施工完毕经甲方验收合格后申请支付%工程进度款，经业主验收合格并收到业主工程款后甲方申请支付本合同的%工程款，剩余本合同总额的%工程款于质保期一年后付清。四、违约责任1、甲乙双方在履行协议中任何一方不得擅自违约及中途退出，如一方违约应承担因此给对方造成的经济损失或赔偿该项目工程总额的20%费用，并且对方还有权要求违约方继续履行协议或终止协议。五、其他1、本协议原件一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。2、本协议未尽事宜，由双方另行签订补充协议。3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。4、本协议履行过程中如发生争议、纠纷，双方本着友好合作的原则协商解决；协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。甲方单位：_________________乙方单位：_________________代表人：_________________代表人：_________________盖公章：_________________盖公章：_________________签约日期：_________________年月日签约日期：_________________年月日工程转包工伤赔偿协议书篇3<strong>五一路加油站建设工程施工承包合同</strong><strong>合同编号：</strong>第一部分协议书甲方(发包人)：乙方(承包人)：依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：1、加油站建筑面积460.36平方米，二层框架结构。2、罩棚面积594平方米，球形网架结构。3、加油站地上及地下附属基础建筑。二、合同工期1.依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本工程合同项目施工工期天。开工日期由甲、乙双方共同商定，并由监理公司共同签证，竣工日期以乙方所承担的所有项目完工并经甲方、监理公司共同预验收合格日为准。2.本协议工程的质量保修期为：年。三、质量标准工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级。四、HSE管理目标无伤亡事故、无重大设备事故、无重大技术质量事故、无环境破坏事故、无重大工业污染事故。如在施工过程中产生以上事故，其产生的一切法律责任由乙方自行承担。五、合同价款及付款方式1.本合同加油站站房工程总包价为：元。2.加油站罩棚及地下、地上附属建筑总包价位：元。3.以上总包价包括：设计图所注明的全部工程量、施工单位人身损害赔偿款、工程防护费及政府部门清查费等。4.本协议工程款采取乙方全部垫资方式，工程款待全部工程完工经甲方验收合格一年后向乙方支付。六、甲、乙双方的权利义务1.甲方负责为该工程提供临水、临电及计量工作，为本工程甲方用水、用电所产生的电缆、水管及配套设备的费用由乙方承担。水电费用甲方可以据实从乙方工程款中扣除。2.乙方应严格按照本协议约定的工期完成工程施工，如不能按期完成施工，每拖延一天乙方须向甲方支付元违约金，但如因不可抗力原因延期的除外。3.乙方向甲方承诺按照合同约定进行设计、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。4.甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。七、合同生效合同订立时间：20__年月日合同订立地点：如甲乙双方发生争议，可以到区人民法院起诉。本合同双方约定，本合同自双方签订之日起生效。除保密条款外，在保修期满