监理工程师之土木建筑目标控制综合检测试卷B卷含答案

监理工程师之土木建筑目标控制综合检测试卷B卷含答案

单选题（共60题）1、对于特别重要的设备，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造质量控制的方式是（）。A.巡回监控B.设置质量控制点监控C.旁站监控D.驻厂监造【答案】D2、下列选项不属于项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据的是（）。A.施工现场质量管理制度B.控制施工作业活动质量的技术规程C.工程勘察设计文件D.有关质量管理方面的法律法规、部门规章与规范性文件【答案】A3、工程设计技术交底是工程质量控制的重要环节，技术交底会议纪要由（）整理，与会各方会签。A.建设单位B.设计单位C.项目监理机构D.施工单位【答案】B4、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70％，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20％、40％、40％，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为()万元。A.24.18B.30.25C.33.18D.34.52【答案】B5、根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()审批。A.监理单位法定负责人B.监理范围技术负责人C.总监理工程师代表D.总监理工程师【答案】B6、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。A.责令制造单位整改B.返修C.返工D.发出暂停制造指令【答案】D7、我国颁布的质量管理体系认证依据标准的编码是()A.GB/T19001B.GB/T19004C.GB/T19000D.GB/T19011【答案】A8、承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是（）。A.拒绝签署付款凭证B.进行误期损失赔偿C.取消承包人资格D.追究民事责任【答案】B9、建设工程必须满足特定的使用功能，并具有在规定的时间和条件下完成规定功能的能力和达到规定要求的使用年限，可用于描述这些要求的质量特性有（）。A.适用性和节能性B.安全性和经济性C.可靠性和耐久性D.经济性和可靠性【答案】C10、某分项工程招标工程量清单数量为1000㎡，施工中由于设计变更调整为1200㎡，该分项工程招标控制价单价为300元/㎡。投标报价单价为360元/㎡，根据《建设工程工程量清单计价规定》，该分项工程的结算款为（）元。A.420000B.429000C.431250D.432000【答案】C11、关于门窗工程施工说法，错误的是（）。A.在砌体上安装门窗严禁用射钉固定B.外墙金属门窗应做雨水渗透性能复检C.安装门窗所用的预埋件、锚固件应做隐蔽验收D.在砌体上安装金属门窗应采用边砌筑边安装的方法【答案】D12、某材料的出厂价为2000元/吨，运杂费为90元/吨，运输损耗率为1%，采购保管费率为2%，则该材料的预算单价为（）元/吨。A.2150.40B.2151.30C.2152.20D.2153.12【答案】D13、下列工程建设各环节中，决定工程质量的关键环节是()A.工程设计B.项目决策C.工程施工D.工程竣工验收【答案】A14、（2021年真题）进行桩基工程单桩静承载力试验时，在同一条件下试桩数不宜少于总桩数的（），并不应少于3根。A.1%B.2%C.3%D.5%【答案】A15、物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是（）。A.年度施工进度计划B.分部分项工程作业计划C.物资储备计划D.施工总进度计划【答案】A16、现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第三至第四位数字为（）。A.专业工程码B.附录分类顺序码C.分部工程顺序码D.分项工程项目名称顺序码【答案】B17、监理日志要及时交（）审查，以便及时沟通了解现场状况，从而促进监理工作正常有序地开展。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理机构技术负责人D.监理员【答案】A18、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（）。A.必须将关键工作压缩成非关键工作B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值【答案】D19、（2017年真题）下列承包人因工程变更提出的调整措施项目费的事项中，需采用承包人报价浮动率计算的是（）。A.安全文明施工费B.按单价计算的措施项目费C.按总价计算的措施项目费D.实施方案未提交发包人确认的措施项目费【答案】C20、在施工阶段，监理工程师进行质量检验与控制所依据的有关质量管理方面的行政法规是（）。A.《中华人民共和国建筑法》B.《中华人民共和国节约能源法》C.《建筑工程施工许可管理办法》D.《民用建筑节能条例》【答案】D21、措施项目费中的（）应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不作为竞争性费用。A.脚手架工程费B.二次搬运费C.安全文明施工费D.夜间施工增加费【答案】C22、（2022年真题）某生产性项目正常生产年份应收账款、预付账款、存货、现金的平均占用额度分别为100万元、80万元、300万元和50万元，应付账款、预收账款的平均余额分别为90万元和120万元，则该项目估算的流动资金为（）万元。A.270B.320C.410D.480【答案】B23、工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是（）。A.积极配合，客观提供相应证据B.积极配合，参与质量事故调查C.积极配合，会同施工单位提供有利证据D.回避质量事故调查【答案】A24、工料测量师在工程建设中的主要任务就是对（）进行全面系统的控制。A.项目投资B.项目设计C.项目决策D.项目施工【答案】A25、大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制()。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划【答案】C26、一般学校建筑，其土建工程与设备安装工程的造价比例大致是：()A.41%～42%：59%～58%B.5126～52%：49%～48%C.6526～66%：35%～34%D.80%～81.6%：20%～18.4%【答案】C27、某工程勘察设计企业已具有市政公用工程行业的桥梁、隧道工程甲级勘察设计资质，该企业还可以承担()的勘察设计业务。A.全国范围所有工程B.企业所在地区工程C.建筑行业所有工程D.公路、铁道行业桥梁、隧道工程【答案】D28、地下防水工程，不应选择下列哪种材料？()A.高聚物改性沥青防水卷材B.合成高分子防水卷材C.沥青防水卷材D.反应型涂料【答案】C29、对于进口材料、构配件和设备，除常规质量证明文件外，专业监理工程师应要求施工单位报送（）。A.合格证B.检验报告C.进口商检证明文件D.材料复试报告【答案】C30、关于工程量清单招标方式下，投标人报价的说法，正确的是（）。A.专业工程暂估价中的专业工程应由投标人自主确定价格并计入报价B.暂估价中的材料应按暂估单价计入综合单价C.措施项目中的总价项目应包括规费和税金D.投标人报价时可以给予一定幅度的总价优惠【答案】B31、工程施工质量验收的小单位是()。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程【答案】B32、在质量记录资料的管理中，下列不属于工程材料质量记录的是（）。A.现场材料.设备存放与管理B.化学成分试验报告C.设备进场维修记录D.混凝土合格证【答案】A33、（2020年真题）下列文件资料中，属于项目可行性研究依据的是（）。A.经投资主管部门审批的投资概算B.经投资各方审定的初步设计方案C.建设项目环境影响评价报告书D.合资项目各投资方签订的协议书或意向书【答案】D34、在建设工程进度调整的系统过程中，当分析进度偏差产生的原因之后，首先需要（）。A.确定后续工作和总工期的限制条件B.采取措施调整进度计划C.分析进度偏差对后续工作和总工期的影响D.实施调整后的进度计划【答案】C35、根据住房和城乡建设部发布的《工程质量安全手册（试行）》，项目监理机构安全生产的监理行为不满足的要求是的（）。A.按规定编制监理规划和安全监理大纲B.按规定审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案C.按规定审核各相关单位资质、安全生产许可证、“安管人员”安全生产考核合格证书和特种作业人员操作资格证书并做好记录D.发现安全事故隐患严重且施工单位拒不整改或者不停止施工的，应及时向政府主管部门报告【答案】A36、某分部工程有两个施工过程，分为3个施工段组织非节奏流水施工，各施工过程的流水节拍分别为3天、5天、5天和4天、4天、5天，则两个施工过程之间的流水步距是（）天。A.2B.3C.4D.5【答案】D37、在设计阶段，运用价值工程方法的目的是()。A.提高功能B.提高价值C.降低成本D.提高设计方案施工的便利性【答案】B38、工程保修阶段监理单位的主要工作是（）。A.编制保修实施细则B.保修责任界定C.审查保修实施方案D.编制保修资料【答案】B39、某工程施工至2018年3月底，经统计分析：已完工作预算投资580万元，已完工作实际投资570万元，计划工作预算投资600万元，该工程此时的进度偏差为（）万元。A.-30B.-20C.-10D.10【答案】B40、监理工程师最终确认工程质量事故的技术处理是否达到了预期的目的，应通过()A.观察和必要的判断B.检查和必要的鉴定C.回访和必要的跟踪D.分析和必要的验证【答案】B41、工程网络计划的费用优化是指寻求()的过程。A.工期固定条件下最低工程总成本B.资源有限条件下最低工程总成本C.工程总成本最低时的工期安排D.工程总成本最低时资源均衡使用【答案】C42、下列选项关于BIM组织架构说法不正确的是()。A.BIM组织架构的建立即B.IM团队的构建，是项目目标能否实现的重要影响因素B领导层主要设置行政主管，其主要负责该项目的对外沟通协调，包括与甲方互动沟通、与项目其他参与方协调等C.管理层主要设置技术主管，其主要负责将BIM项目经理的项目任务安排落实到B.IM操作人员，同时对BIM项目在各阶段实施过程中进行技术指导及监督D.作业层主要设置建模团队、分析团队和咨询团队【答案】B43、（2021年真题）监理工程师控制工程施工进度需进行的工作是（）。A.汇总整理工程技术资料B.及时支付工程进度款C.编制或审核施工进度计划D.编制工期索赔意向报告【答案】C44、根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标［2013］44号）的规定，企业管理费中的劳动保险和职工福利费，可以包括（）发生的费用。A.夏季防暑降温B.工作服C.职工教育经费D.工会经费【答案】A45、在施工单位的进度计划系统中，依据（）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。A.施工总进度计划B.单位工程施工进度计划C.施工准备工作计划D.分部分项工程进度计划【答案】B46、在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5d和2d，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后2d,则工作M的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2dC.会将其紧后工作的开始时间推迟2d,并使总工期延长2dD.会将其紧后工作的开始时间推迟4d,并使总工期延长4d【答案】A47、（）是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及拟定的招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。A.概算B.中标价C.招标控制价D.工程标底价格【答案】C48、关于内部收益率指标的说法，错误的是（）。A.内部收益率指标考虑了资金的时间价值以及项目在整个计算期内的经济状况B.内部收益率指标不需要事先确定一个基准收益率C.内部收益率指标不能直接衡量项目未回收投资的收益率D.对于具有非常规现金流量的项目来讲，其内部收益率往往不是唯一的【答案】C49、可行性研究中属于目标市场分析的是（）。A.主要用户分析B.产品竞争力优劣势分析C.产品用途分析D.市场风险分析【答案】A50、施工进度检查的主要方法是将经过整理的实际进度数据与计划进度数据进行比较，其目的是（）。A.分析影响施工进度的原因B.掌握各项工作时差的利用情况C.提供计划调整和优化的依据D.发现进度偏差及其大小【答案】D51、当个别检验批发现问题，难以确定能否验收时，应请具有资质的法定检测单位进行检测鉴定。当鉴定结果认为能够达到设计要求时，该检验批（）。A.重新进行验收B.可予以验收C.按技术处理方案和协商文件的要求予以验收D.不予验收【答案】B52、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，除需考虑总工期的限制条件外，还应考虑网络计划中（）的限制条件。A.紧后工作B.紧前工作C.后续工作D.关键工作【答案】C53、下列进度计划中，属于建设单位计划系统的是（）。A.工程项目年度计划B.设计总进度计划C.施工准备工作计划D.物资采购、加工计划【答案】A54、对于采用成本加奖罚计价方式的合同，在合同订立阶段发承包双方不需要确定的是（）。A.预期成本B.限额成本C.固定酬金D.奖罚计算办法【答案】B55、下列选项中对关键线路法网络计划的描述错误的是（）。A.通路上所有工作持续时间总和最小的线路B.关键线路上各项工作持续时间总和即为网络计划的工期C.关键线路上的工作就是关键工作D.关键工作的进度将直接影响到网络计划的工期【答案】A56、在组织流水施工时，运输类与制备类施工过程一般不列入流水施工进度计划中，只有当其（）时，才列入施工进度计划之中。A.占有施工对象的工作面而影响工期B.造价超过一定数额C.对工程安全影响较大D.需要特殊专业工种【答案】A57、关于抹灰工程的说法，错误的是：()A.墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同B.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上C.罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上D.抹灰前基层表面应洒水湿润【答案】A58、下列属于民用建筑主体结构耐用年限分级区间的是（）。A.10～30年B.30～60年C.50～100年D.80年以上【答案】C59、工程监理单位对勘察质量管理的工作是（）。A.编制工程勘察任务书B.签订勘察合同C.审查勘察单位提交的勘察成果报告D.选择工程勘察单位【答案】C60、卓越绩效模式中，组织质量管理的首要原则是（）。A.强调大质量观B.以顾客和市场为中心C.强调系统思考和系统整合D.强调可持续发展和社会责任【答案】B多选题（共45题）1、（四）县安监局认定某国际物流公司经营的危险品仓库系违法经营，予以罚款100万元，A不服，向市安监局申请复议，在市局作出罚款120万元决定后向法院提起诉讼，法院审理认为该国际物流公司属于合法经营。请回答第题。A.被告为县安监局和市安监局B.被告为市安监局C.县安监局所在地的法院对本案有管辖权D.市安监局所在地的法院对本案有管辖权【答案】BCD2、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程可按（）划分。A.施工工艺B.工程部位C.工程量D.专业性质E.施工段【答案】BD3、（2020年真题）流水节拍是流水施工的主要参数之一，同一施工过程中流水节拍的决定因素有（）。A.所采用的施工方法B.所采用的施工机械类型C.投入施工的工人数和工作班次D.施工过程的复杂程度E.工人的熟练程度【答案】ABC4、下列关于流水施工的表述中，正确的有（）。A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工C.流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数D.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求【答案】BCD5、Revit提供的创建地形表面的方式有()。A.放置点B.通过导入创建C.子面域D.平整区域E.简化表面【答案】AB6、相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有（）。A.保障股东控制权B.发挥财务杠杆作用C.便于调整资本结构D.经营灵活性高E.筹资成本较低【答案】ABC7、下列费用中，属于建筑安装工程人工费的有()。A.特殊地区施工津贴B.劳动保护费C.社会保险费D.职工福利费E.支付给个人的物价补贴【答案】A8、下列钢筋力学性能指标中，属于拉伸试验检验指标的有（）。A.屈服强度B.伸长率C.抗拉强度D.可焊性能E.弯曲性能【答案】ABC9、采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应该用（）。A.钢化夹层玻璃B.钢化玻璃C.安全玻璃D.有机玻璃【答案】A10、下列费用中，属于取得国有土地使用费的有()A.土地管理费B.土地使用权出让金C.城市建设配套费D.拆迁补偿与临时安置补助费E.土地补偿费【答案】BCD11、在建设工程进度控制计划体系中，以下属于由建设单位编制的进度计划的是（）。A.前期工作计划B.工程项目建设总进度计划C.设计总进度计划D.施工总进度计划E.工程项目年度计划【答案】AB12、关于混凝土工程质量控制的说法，正确的有（）。A.模板板面应清理干净并涂刷隔离剂B.楼板后浇带的模板支撑体系按规定单独设置C.在混凝土中可适量加水D.框架梁的支模顺序不得影响梁筋绑扎E.严禁将洒落的混凝土浇筑到混凝土结构中【答案】ABD13、（2019年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程可按（）划分。A.施工工艺B.设备类别C.专业性质D.施工程序E.主要工种【答案】AB14、下列费用中，属于工程建设其他费用的有A.建设单位管理费B.建筑安装企业管理费C.生产准备费D.工程监理费E.工程保险费【答案】ACD15、在施工单位所对应的费用中，属于检验试验费的有（）。A.建设单位委托检测机构进行检测的费用B.对建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.自设试验室进行试验所耗用的材料费用D.新材料的试验费用E.对构件进行破坏性试验的费用【答案】BC16、建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（）。A.经返工或返修的检验批，应重新进行验收B.经有资质的检测单位检测鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构和使用功能的检验批，可予以验收D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足使用要求，严禁验收E.经返修或加固处理仍不能满足使用要求的分部工程，经鉴定后降低等级使用【答案】ABC17、钢筋连接要符合设计和规范要求，其中闪光对焊、电弧焊、气压焊焊接接头以及预埋件钢筋埋弧焊T形接头，应分批进行（）。A.外观质量检查B.物理性能检验C.力学性能检验D.无损检验E.冷弯性能验收【答案】AC18、项目监理机构应审查施工单位报送的施工方案，审查的内容包括（）A.编审程序应符合相关规定B.主要工程材料已落实C.专业分包合同签订应符合有关要求D.工程质量保证措施应符合有关标准E.施工总平面布置应科学合理【答案】AD19、根据我国法律规定，为了保证检察官的公正廉洁，检察官不得兼任下列哪些职务？()A.人民代表大会常务委员会的组成人员B.行政机关、审判机关的职务C.企业、事业单位的职务D.律师【答案】ABCD20、工程采用新工艺、新技术、新材料时，应满足的要求包括()。A.完成了相应试验并有相关质量指标B.有权威性的技术鉴定书C.制定了质量标准和工艺规程D.符合现行强制性标准规定E.有类似工程的应用【答案】ABC21、散发碱性粉尘较多的工业厂房不得采用以下哪种窗？（）A.木窗B.钢窗C.塑料窗D.铝合金窗【答案】A22、建筑信息模型以数据对象的形式组织和表现建筑及其组成部分，并具备数据()的功能。A.共享B.传递C.演变D.协同E.加密【答案】ABD23、工程质量事故发生后，总监理工程师签发《工程暂停令》的同时，应要求()A.采取必要措施防止事故扩大B.保护好事故现场_C.事故调查组进行调查D.故发生单位按规定要求向主管部门上报E.提交技术处理方案【答案】ABD24、下列建设项目财务评价指标中，属于静态评价指标的有A.净现值指数B.总投资收益率C.利息备付率D.项目投资财务净现值E.项目资本金净利润率()【答案】BC25、勘察单位勘察工作完成后，监理工程师质量管理的工作主要有（）。A.督促勘察单位做好施工阶段的勘察配合及验收工作B.检查勘察单位技术档案管理情况C.对施工过程中出现的地质问题进行跟踪D.审查勘察成果报告，参加勘察成果验收E.签发勘察费用支付证书，并应报建设单位【答案】ABCD26、政府主管部门在履行工程质量监督检查职责时具有的权力有（）。A.要求被检查单位提供有关工程质量文件和资料B.要求被检查单位采用指定的品牌材料C.进入被检查单位施工现场进行检查D.发现并责令改正影响工程质量的问题E.拒绝工程竣工验收报告和相关文件的备案【答案】ACD27、由建设单位采购的主要设备由()进行开箱检查，并由三方在开箱检查记录上签字。A.安装单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位E.项目监理机构【答案】BC28、钢筋进场检验质量与尺寸的做法中，错误的是（）。A.不同厂家分批检查B.毎批随机抽取2个成型钢筋C.每批检查40tD.每批检查20tE.不同类型分批检查【答案】BC29、当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要对进度计划进行调整时，需要考虑的是()。A.总工期的限制条件B.网络计划中后续工作的限制条件C.该工作是否为关键工作D.后续工作间的逻辑关系E.该工作的实际进度拖延的时间是否超过自由时差【答案】AB30、监理工程师对承包单位现场劳动组织的控制内容包括()A.操作人员数量B.作业团队管理方式C.相应工种配置D.管理人员到岗情况E.各项规章制度健全情况【答案】ACD31、下列关于工程建设各参与方质量控制地位的说法中，正确的有（）。A.工程监理单位属质量监控主体B.勘察设计单位属勘察设计产品质量自控主体C.政府质量监督部门属工程质量监控主体D.施工单位属工程施工质量自控主体E.建设单位属工程项目质量自控主体【答案】ABCD32、某进口设备采用装运港船上交货价（FOB），该设备的到岸价除货价外，还应包括（）。A.进口关税B.边境口岸至工地仓库的运费C.国外运费D.国外运输保险费E.进口产品增值税【答案】CD33、分包单位资格审核应包括的基本内容有（）A.企业资质登记证书B.安全生产许可证C.类似工程业绩D.管理人员社保证明E.法人代表身份证【答案】ABC34、（三）张某家住甲市乙区，系乙区基层法院法官，某日在甲市丙区王某的出租车内，向李某行贿10万元。侦查机关对此事进行侦查时，对王某的出租车进行扣押。在侦查过程中，侦查机关还收到赵某控告张某侵占其三万元、吴某控告其重婚罪。请回答第题。A.王某对于侦查机关扣押其与案件无关的出租车可以提出申诉B.对于原机关处理结果不服的，王某可以向同级检察院申诉C.在该案侦查阶段，张某的辩护律师会见张某，须经侦查机关许可D.在法院审判阶段，检察院发现张某还曾故意伤害周某，可以向法院撤回起诉【答案】A35、在某单位工程双代号时标网络计划中（）。A.工作箭线左端节点所对应的时标值为该工作的最早开始时间B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间C.终点节点所对应的时标值与起点节点所对应的时标值之差为该网络计划的计算工期D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔E.各项工作按其最早开始时间绘制【答案】ACD36、在装配式建筑PC构件施工质量控制中，PC构件见证检验内容包括（）。A.轻骨料取样检验B.混凝土强度试块取样检验C.钢筋取样检验D.钢筋套筒取样检验E.拉结件取样检验【答案】BCD37、下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。A.进口设备检验鉴定费B.施工单位临时设施费C.建设单位临时设施费D.环境影响评价费E.进口设备银行手续费【答案】ACD3