小区道路建设工程施工合同书_第1页
小区道路建设工程施工合同书_第2页
小区道路建设工程施工合同书_第3页
小区道路建设工程施工合同书_第4页
小区道路建设工程施工合同书_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

小区道路建设工程施工合同书合同编号：[合同编号]甲方（施工单位）：[甲方名称]地质：[甲方地质]统一社会信用代码（或营业执照号码）：[甲方统一社会信用代码]法定代表人：[法定代表人][甲方]乙方（业主单位）：[乙方名称]地质：[乙方地质]统一社会信用代码（或营业执照号码）：[乙方统一社会信用代码]法定代表人：[法定代表人][乙方]根据《合同法》及其他有关法律法规，双方经友好协商，就甲方承担乙方小区道路建设工程施工事项达成如下协议，并共同遵守约定条款。第一条工程概况1.1项目名称：[项目名称]1.2项目地点：[项目地点]1.3工程范围：[工程范围]第二条施工期限2.3工期延误和提前：如因甲方原因导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付违约金；如甲方能够提前完成工程，乙方应向甲方支付相应的加班费。第三条工程款及支付方式3.1工程款总额：人民币[金额]元（大写：[金额大写]）3.2工程款支付方式：按进度支付，具体支付比例及节点详见附表一。3.3工程款支付的银行账户信息：[甲方银行账户信息]第四条施工责任4.1甲方负责按照合同约定对工程进行施工，并保证施工质量符合国家相关标准及乙方要求。4.2乙方有权对甲方施工质量进行监督，并提出合理的要求和建议。甲方应积极配合并及时改正不合格工程。4.3如因甲方施工质量不符合要求或存在严重安全隐患的情况，乙方有权要求甲方进行整改，如甲方拒不改正的，乙方有权解除合同并要求甲方退还已支付的款项。第五条工程保险5.1在施工期间，甲方应为施工人员购买工伤保险，确保施工期间发生的意外事故及时得到合理赔偿。5.2工程竣工后，乙方有权要求甲方购买相应的质量保险，在质保期内对工程质量问题进行赔偿。第六条违约责任6.1如因甲方原因导致工程延误的，甲方应向乙方支付违约金，违约金的具体数额由双方协商并列明在附表二中。6.2如乙方未按约定支付工程款的，甲方有权要求乙方支付相应的违约金，违约金的具体数额由双方协商并列明在附表二中。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生争议的，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。第八条其他约定8.1附表一和附表二为本合同的组成部分，具有同等法律效力。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（施工单位）：

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论