操场整理施工合同

操场整理施工合同甲方：学校

乙方：建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的有关规定，为明确双方在操场整理施工过程中的权利和义务，经友好协商，特订立本合同：

一、工程名称：学校操场整理施工工程。

二、工程地点：学校。

三、施工内容及要求：

1、将操场上的杂草、垃圾等清理干净，确保操场整洁。

2、对操场的跑道、球场等进行修缮，确保其完好、畅通。

3、对操场的绿化带进行修剪、维护，确保绿化带美观、整齐。

4、合同工期为X天，自签订之日起计算。

四、工程造价及付款方式：

1、本工程总价为人民币X万元整（含税），具体以实际工程量为准。

2、甲方应在合同签订后X天内支付乙方工程款的50%作为预付款，余款在工程验收合格后一次性付清。

五、双方责任：

1、甲方应提供必要的施工条件，如提供施工场地、用水、用电等。

2、乙方应按照合同要求进行施工，确保工程质量。

3、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理并承担全部责任。

4、工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付余款。如未按时支付余款，乙方有权要求甲方支付违约金。

5、工程验收合格后，乙方应负责对操场进行维护、保养，确保操场整洁、完好。

6、在施工过程中，如遇到不可抗力因素导致无法正常施工，双方应协商解决。

7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

8、本合同未尽事宜，双方可协商解决。

9、本合同项下的争议，应协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。操场整理施工合同

甲方：

乙方：

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就活动操场整理施工达成如下协议：

一、活动操场整理施工的内容

1、整理操场：包括清除操场上的杂草、垃圾、整理平操场、压实操场地面等。

2、修建围墙：在操场周围修建1米高的围墙，围墙选用水泥、砖等材料建造。

3、划定区域：在操场上划定区域，设置篮球架、足球框等设施。

4、提供设备：提供篮球架、足球框等设施，并负责安装调试。

5、修建跑道：在操场上修建100米长、6米的塑胶跑道，跑道铺设红色橡胶颗粒。

6、安装灯光：在操场上安装4盏高杆灯，确保夜间活动安全。

7、提供座椅：提供100个座椅，方便观众观看比赛等。

二、活动操场整理施工的时间和地点

1、施工时间：自本协议签订之日起，乙方应在个月内完成所有施工工作。

2、施工地点：甲方指定的活动操场，位于。

三、活动操场整理施工的费用及支付方式

1、整理操场费用：元。

2、修建围墙费用：元。

3、划定区域费用：元。

4、提供设备费用：元。

5、修建跑道费用：元。

6、安装灯光费用：元。

7、提供座椅费用：元。

总计费用为元，大写金额为元整。甲方应按照以下方式支付费用：

1、在签订本协议后个工作日内，甲方向乙方支付总费用的%作为预付款，即人民币元（大写金额为元整）。

2、在施工完成并验收合格后个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项，即人民币元（大写金额为元整）。

四、活动操场整理施工的质量要求和验收标准

1、整理操场：清除杂草、垃圾，平整地面，压实土壤。验收标准为地面平整、无杂草垃圾。

2、修建围墙：围墙应牢固、结实，高度为1米。验收标准为围墙牢固、结实，高度符合要求。

3、划定区域：区域划分应合理、规范，设施摆放整齐。验收标准为区域划分合理、规范，设施摆放整齐。

4、提供设备：设备应完好无损，安装调试完毕，能够正常使用。验收标准为设备完好无损，安装调试完毕，能够正常使用。

5、修建跑道：跑道应符合设计要求，质量稳定，无明显瑕疵。验收标准为跑道质量稳定，无明显瑕疵。操场整理施工合同甲方：学校

乙方：建筑公司

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》的有关规定，为明确双方在操场整理施工过程中的权利和义务，经友好协商，特订立本合同：

一、工程名称：学校操场整理施工工程。

二、工程地点：学校。

三、施工内容及要求：

1、将操场上的杂草、垃圾等清理干净，确保操场整洁。

2、对操场的跑道、球场等进行修缮，确保其完好、畅通。

3、对操场的绿化带进行修剪、维护，确保绿化带美观、整齐。

4、合同工期为X天，自签订之日起计算。

四、工程造价及付款方式：

1、本工程总价为人民币X万元整（含税），具体以实际工程量为准。

2、甲方应在合同签订后X天内支付乙方工程款的50%作为预付款，余款在工程验收合格后一次性付清。

五、双方责任：

1、甲方应提供必要的施工条件，如提供施工场地、用水、用电等。

2、乙方应按照合同要求进行施工，确保工程质量。

3、在施工过程中，如出现安全事故，由乙方负责处理并承担全部责任。

4、工程验收合格后，甲方应按照合同约定支付余款。如未按时支付余款，乙方有权要求甲方支付违约金。

5、工程验收合格后，乙方应负责对操场进行维护、保养，确保操场整洁、完好。

6、在施工过程中，如遇到不可抗力因素导致无法正常施工，双方应协商解决。

7、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

8、本合同未尽事宜，双方可协商解决。

9、本合同项下的争议，应协商解决；协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼。操场整理施工合同

甲方：

乙方：

甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就活动操场整理施工达成如下协议：

一、活动操场整理施工的内容

1、整理操场：包括清除操场上的杂草、垃圾、整理平操场、压实操场地面等。

2、修建围墙：在操场周围修建1米高的围墙，围墙选用水泥、砖等材料建造。

3、划定区域：在操场上划定区域，设置篮球架、足球框等设施。

4、提供设备：提供篮球架、足球框等设施，并负责安装调试。

5、修建跑道：在操场上修建100米长、6米的塑胶跑道，跑道铺设红色橡胶颗粒。

6、安装灯光：在操场上安装4盏高杆灯，确保夜间活动安全。

7、提供座椅：提供100个座椅，方便观众观看比赛等。

二、活动操场整理施工的时间和地点

1、施工时间：自本协议签订之日起，乙方应在个月内完成所有施工工作。

2、施工地点：甲方指定的活动操场，位于。

三、活动操场整理施工的费用及支付方式

1、整理操场费用：元。

2、修建围墙费用：元。

3、划定区域费用：元。

4、提供设备费用：元。

5、修建跑道费用：元。

6、安装灯光费用：元。

7、提供座椅费用：元。

总计费用为元，大写金额为元整。甲方应按照以下方式支付费用：

1、在签订本协议后个工作日内，甲方向乙方支付总费用的%作为预付款，即人民币元（大写金额为元整）。

2、在施工完成并验收合格后个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项，即人民币元（大写金额为元整）。

四、活动操场整理施工的质量要求和验收标准

1、整理操场：清除杂草、垃圾，平整地面，压实土壤。验收标准为地面平整、无杂草垃圾。

2、修建围墙：围墙应牢固、结实，高度为1米。验收标准为围墙牢固、结实，高度符合要求。

3、划定区域：区域划分应合理、规范，设施摆放整齐。验收标准为区域划分合理、规范，设施摆放整齐。

4、提供设备：设备应完好无损，安装调试完毕，能够正常使用。验收标准为设备完好无损，安装调试完毕，能够正常使用。

5、修建跑道：跑道应符合设计要求，质量稳定，无明显瑕疵。验收标准为跑道质量稳定，无明显瑕疵。学校操场对外开放登记表一、引言

为了提高全民健身意识，增强人民体质，促进社会主义和谐社会的发展，我国各地政府都在积极推动公共体育设施的对外开放。在此背景下，我们学校决定对操场进行对外开放，以服务周边社区居民。本文将详细介绍学校操场对外开放的登记流程。

二、登记表说明

1、登记表的目的

学校操场对外开放登记表的目的是为了更好地管理和服务使用学校操场的社区居民。通过填写登记表，我们可以了解使用者的基本信息、使用时间、使用频率等，从而更好地安排操场的开放时间、维护设备等。

2、登记表的内容

学校操场对外开放登记表主要包括以下内容：

（1）基本信息：姓名、性别、出生年月、方式等；

（2）使用信息：使用时间、使用频率（如每周几次）、使用目的等；

（3）其他信息：是否有病史（如心脏病、高血压等）、是否有运动损伤史等。

3、登记表的使用方式

社区居民可以通过学校网站、或者直接到学校操场的开放登记处进行登记。在填写登记表时，需要如实填写相关信息，如有隐瞒或虚假信息，将承担相应法律责任。

三、学校操场对外开放的注意事项

1、使用时间：学校操场对外开放的时间为每天早上6点到晚上10点，特殊情况需提前申请；

2、使用费用：免费对社区居民开放，但需按照规定时间使用，不得随意占用；

3、注意事项：使用者在运动过程中需遵守相关规定，如不随地吐痰、不乱扔垃圾等；

4、安全提示：使用者在运动前需做好热身运动，如有身体不适需及时告知工作人员。

四、总结

本文详细介绍了学校操场对外开放登记表的制作和使用方法，旨在更好地服务周边社区居民，提高全民健身意识，增强人民体质。也提醒大家在使用操场时注意相关事项，确保自身和他人的安全。希望通过我们的努力，能够推动全民健身事业的发展，为构建社会主义和谐社会贡献力量。门窗施工合同门窗施工合同书甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议：

第一条：工程概况

1、工程名称：门窗施工

2、工程地点：X

3、工程内容：门窗的制作、安装、调试及验收。

4、工程承包方式：包工包料。

5、工程范围：按甲方提供的工程图纸及要求进行施工。

第二条：合同价款

1、合同总价款：人民币（大写）元整，小写：元。

2、付款方式：按工程进度付款，工程完工验收合格后一次性付清。

3、保修期：自验收合格之日起壹年（以工程验收报告为准）。

第三条：工程期限

1、工程期限自签订合同之日起计算，具体根据实际工程进度情况而定。

2、如遇不可抗力因素，如自然灾害、政策变化等导致停工，双方应协商解决。

第四条：工程质量及验收标准

1、乙方应严格按甲方提供的图纸和要求进行施工，确保工程质量。

2、工程验收标准：按国家相关工程质量验收规范进行验收。

3、验收合格后，双方应签署验收报告，乙方应提供保修卡及相关资料。

第五条：双方责任和义务

1、甲方责任和义务：提供工程图纸和要求；负责协调与当地政府、业主等相关方的关系；监督乙方的施工质量和进度；按时支付工程款项。

2、乙方责任和义务：按图纸和要求进行施工；保证工程质量；按期完成工程；负责保修期内工程的维护和修理；负责施工现场的安全管理。

第六条：违约责任及解决方式

1、若乙方未按照合同约定完成工程或未达到验收标准，甲方有权要求乙方返工或整改，并承担相应的违约责任。

2、若甲方未按时支付工程款项或未提供必要的工作条件，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

3、若因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方应协商解决，并相互谅解。

4、若因合同纠纷无法协商解决，双方可向当地法院提起诉讼。门窗施工合同门窗施工合同书

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经过双方协商，就甲方向乙方承建的工程达成如下协议：

第一条：承包方式

承包方式：包工包料。

第二条：承包范围

乙方承包甲方的工程，门窗施工图纸中的所有门窗制作、安装、调试、验收及保修期内的保修工作。

第三条：工程量及价格

1、工程量：门窗面积约为平方米，最终以实际完成面积为准。

2、价格：每平方米元，总价约为元，大写：元整。

第四条：付款方式

1、预付款：合同签订后，甲方向乙方支付工程总价的%作为预付款。

2、中期款：在工程进度达到50%时，甲方向乙方支付工程总价的%作为中期款。

3、竣工验收合格后，甲方向乙方支付工程总价的%作为尾款。

第五条：工期及质量要求

1、工期：门窗制作安装工期为30天，自本合同签订之日起计算。

2、质量要求：乙方应按照甲方提供的设计图纸和施工规范进行施工，确保工程质量达到优良标准。如因乙方原因造成质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。

第六条：安全责任

1、乙方应遵守施工现场的安全生产规定，并配备合格的安全管理人员。如发生安全事故，乙方应承担相应的责任和费用。

2、甲方应对施工现场进行安全检查，发现安全隐患应及时通知乙方进行整改。如乙方未按照甲方要求进行整改，由此引起的安全事故由乙方负责。

第七条：违约责任

1、如甲乙双方任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

2、如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每延误一天支付违约金1000元的标准向甲方支付违约金。如因甲方原因导致工期延误，甲方应按照每延误一天支付违约金500元的标准向乙方支付违约金。PVC管道施工方法精心整理PVC管道在建筑、水利、农业等领域都有广泛的应用。其高效、耐用、卫生、安全等特性使其在流体输送系统中占据了重要的地位。本文将详细介绍PVC管道的施工方法，以帮助相关人员更好地理解和掌握。

一、准备阶段

1、设计和采购：根据项目需求和设计图纸，确定需要的PVC管道的型号、规格和长度。同时，准备好所需的连接件、阀门、支架等配件。

2、现场勘查：了解现场的环境和条件，确定PVC管道的布置路径和连接方式。

3、材料准备：将所需的PVC管道、连接件、阀门等材料准备好，并放置在方便取用的位置。

4、工具准备：准备好所需的切割工具、连接工具、吊装工具等。

二、施工阶段

1、管道切割：使用切割工具将PVC管道切割成所需长度。注意保持切割面的平整和垂直。

2、管道连接：使用专用胶水将PVC管道与连接件粘接在一起。注意涂胶均匀，确保粘接牢固。

3、管道安装：将连接好的管道按设计路径安装在支架上。注意保持管道的水平度和垂直度。

4、阀门安装：根据设计要求，将阀门安装在PVC管道上。注意确保阀门的开关灵活，密封良好。

5、压力测试：在完成所有安装工作后，进行压力测试，检查管道是否泄漏。如有泄漏，及时修复。

三、后期维护

1、定期检查：定期检查PVC管道的运行情况，如发现异常及时处理。

2、清洁保养：定期清理PVC管道内部，保持管道内部的清洁卫生。

3、防腐蚀保护：对暴露在外的PVC管道进行防腐蚀保护，延长管道的使用寿命。

4、更换损坏部件：如发现损坏的部件，及时更换新的部件，确保管道的正常运行。

四、安全注意事项

1、在施工前，应对所有的工具和设备进行安全检查，确保其处于良好的工作状态。

2、在安装和维修过程中，应遵循相关的安全操作规程，防止意外事故的发生。

3、在进行压力测试时，应设置明显的警示标志，避免非工作人员接近测试区域。

4、在操作过程中，应穿戴防护装备，如防护手套、防护眼镜等，防止意外伤害。

总结：

PVC管道的施工需要精心整理和细心操作。在准备阶段，应做好材料和工具的准备工作；在施工阶段，应按照规定的步骤进行操作；在后期维护阶段，应定期检查和维护管道；在操作过程中，应注意安全事项，确保工作的顺利进行。通过本文的介绍，希望能对PVC管道的施工提供一些参考和帮助。《操场上》教学反思《操场上》这篇课文是新选编的，注重培养学生观察能力，规范学生书写习惯。这篇课文并不难，学生一看就会。但学生好动，注意力难集中，所以本课我着重规范学生日常行为习惯，培养学生朗读和说话能力。

开课时，我板书课题《操场上》，然后问学生：“你们看到这个题目想到了什么？”学生回答：“想到了我们的学校。”“想到了我们的体育课。”“想到了我们到操场上玩。”我接着问：“你们平时在操场上都玩些什么？”学生们都纷纷举手，我让学生们站起来说，学生们说完了，我就把学生们说的这些都板书在黑板上。

接下来我让学生们打开课本，在课本上学生们看到的也是这些内容，学生们读完后，我让学生们再来说说“操场上”都有哪些人和事？学生们回答踊跃：“操场上有打篮球的哥哥。”“操场上有跳绳的同学。”“操场上有跑步的老师。”我将学生们说的这些都板书在黑板上。然后我请学生们挑选自己喜欢的段落读一读。这样从学生们的兴趣出发进行教学，使整堂课都充满了活跃的气氛。

在教学生朗读的时候，我采用了教师范读、指名读、学生齐读等多种形式。在读的过程中，不断纠正学生的读音、姿势、停顿等问题。在多次范读时，不仅让学生听准字音，还让学生看清教师的口形，看准拼音的形状。在多次指名读之后，发现有的学生读得不够流畅，我就让学生停下来再跟老师读几遍。这样通过不断纠正、不断练习之后，学生的朗读水平得到了很大的提高。

这节课也有许多不足之处：由于我对新课程教材的理解不够深刻，在教学过程中没有注重发挥学生的主体性作用；由于自身普通话不太标准，所以范读时有些字音读得不准确；由于时间掌握不够好，指名学生读得次数较少……在今后的教学工作中，我将继续努力提高自己的教学水平。建设工程施工合同施工合同争议的解决在建设工程施工合同中，施工合同的争议解决是一个非常重要的环节。这些争议可能涉及到各种问题，例如施工质量的优劣、工程进度的快慢、合同条款的解释等等。因此，如何妥善解决这些争议，对于保障各方利益、确保工程顺利进行具有重要意义。

一、协商解决

协商解决是施工合同争议最常用的解决方式。它是指合同双方在平等、自愿的基础上，通过友好协商的方式解决争议。协商解决的优势在于其灵活性和效率。合同双方可以根据具体情况，协商出最合适的解决方案，避免诉讼或仲裁等繁琐程序，节省时间和成本。同时，协商解决还可以增强合同双方的信任和合作，有利于后续合作关系的维护。

二、调解解决

调解解决是指在第三方主持下，由合同双方当事人协商解决争议的一种方式。调解解决的优势在于其可以借助第三方的专业知识和经验，帮助双方当事人找到更为公正、合理的解决方案。同时，调解解决还可以通过第三方的调解协议，增强解决方案的执行力和可信度，有效保障双方当事人的权益。

三、仲裁解决

仲裁解决是指将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种方式。仲裁解决的优点在于其具有较高的效率和权威性，仲裁结果一般具有法律效力，双方当事人必须遵守。同时，仲裁解决还可以保护双方当事人的商业秘密和声誉，避免诉讼程序中的不良影响。但是，仲裁解决也存在一定的风险和成本，需要双方当事人仔细权衡。

四、诉讼解决

诉讼解决是指将争议提交给法院进行裁决的一种方式。诉讼解决具有最高的法律效力和权威性，但是也存在较高的成本和时间消耗。在诉讼过程中，法院会根据相关证据和法律规定，对争议进行裁决。但是，诉讼解决可能会对双方当事人的商业形象和合作关系造成一定的影响。

综上所述，建设工程施工合同施工合同争议的解决方式有多种，每种方式都有其优缺点和适用范围。在选择解决方式时，合同双方当事人应根据具体情况和实际需要，选择最合适的方式来解决争议。无论采用何种方式解决争议，都应注重保护双方当事人的合法权益，维护公平、公正的市场秩序。建设工程施工合同施工合同争议的解决

在建设工程施工合同中，施工合同的争议解决是一个非常重要的环节。这些争议可能涉及工程进度、质量、成本、变更等方面的问题，如果不能得到妥善解决，将会对项目的顺利进行产生不利影响。因此，本文将探讨建设工程施工合同施工合同争议的解决方式和方法。

一、合同争议解决的原则

在解决施工合同争议时，应遵循以下原则：

1、遵守法律法规。解决施工合同争议应遵守国家法律法规的规定，不得违反国家的强制性规定。

2、以合同为依据。解决施工合同