滨海旅游区建设工程施工合同_第1页
滨海旅游区建设工程施工合同_第2页
滨海旅游区建设工程施工合同_第3页
滨海旅游区建设工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

滨海旅游区建设工程施工合同1.引言本合同是由甲方（简称“业主”）与乙方（简称“承包商”）就滨海旅游区建设工程进行的施工合同。本合同旨在明确双方在项目施工过程中的权利义务，确保工程质量和项目安全。2.工程概况2.1项目名称：滨海旅游区建设工程2.2项目地点：滨海市区街道2.3工程范围：包括整个滨海旅游区建设工程的施工及其所需的相关配套设施。2.4工程内容：详细工程内容及具体要求，请参见项目技术文件。3.合同价格3.1总价款：本合同工程的总价款为人民币元整（大写：人民币元整）。3.2付款方式：根据工程进度和质量验收情况，由业主按照合同约定的进度及金额进行付款。具体付款方式请参见附件。3.3杂费：合同总价款已包含所有的施工材料、人工费用等费用，乙方不得以任何理由向业主额外收取费用。4.工期安排4.1工期：承包商应在合同生效后及时组织施工，保证按合同规定的工期完成工程。具体工期请参见附件。4.2工期延误：若由于乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担由此引发的一切费用和责任；若由于不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商解决。4.3工程验收：在工期结束后，业主有权对工程进行验收。验收合格后，乙方方可申请结算。5.工程质量和安全5.1工程质量：乙方应按照项目技术文件要求进行施工，保证工程质量符合国家标准和相关法规要求。5.2安全管理：乙方应制定安全生产方案和施工组织设计，并按照法律法规和业主要求进行施工安全防护，确保工程施工过程中的安全。6.变更和索赔6.1变更：如有工程范围和设计变更的情况，必须由双方协商一致，签订变更协议。6.2索赔：如发生工程变更、延误或其他影响工程进度和质量的情况，受影响方有权提出索赔要求，并提供充分的证据。7.合同解除7.1解除情况：情况之一发生，本合同可以被解除：任何一方未履行合同义务或违反合同约定；经协商无法解决的争议；依法解除。7.2解除程序：当一方认为应解除合同时，应书面通知对方，并提供证据支持解除的理由。8.合同争议解决8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行中的争议。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。8.2适用法律：本合同的签订、履行、解释和争议解决均适用法律。9.其他条款9.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为项目竣工并经验收合格之日。9.2本合同未尽事宜，双方可根据实际情况协商签订补充协议。为滨

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论