建设工程施工合同协议范本模板范文_第1页
建设工程施工合同协议范本模板范文_第2页
建设工程施工合同协议范本模板范文_第3页
建设工程施工合同协议范本模板范文_第4页
建设工程施工合同协议范本模板范文_第5页
已阅读5页，还剩1页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工合同协议范本模板范文1.引言本文档是一份建设工程施工合同协议的模板范文，旨在提供一个标准的合同草案供相关方参考和使用。在使用本文档之前，请根据具体情况进行必要的修改和适应，确保合同与实际需求一致。2.合同主要内容本合同包括主要内容：甲方和乙方的基本信息工程的基本情况工程的合同价款和支付方式工期和交工时间施工期间的相关责任和义务施工质量和验收标准变更和索赔的程序和规定合同的履行和解除方式争议解决3.甲方和乙方的基本信息3.1甲方公司名称：注册地质：法定代表人：联系方式：3.2乙方公司名称：注册地质：法定代表人：联系方式：4.工程的基本情况4.1工程名称：4.2工程地点：4.3工程规模：4.4工程内容：5.工程的合同价款和支付方式5.1总价款：5.2付款方式：6.工期和交工时间6.1合同工期：6.2交工时间：7.施工期间的相关责任和义务7.1甲方责任和义务：提供施工场地和必要设备；安排施工过程中的配合工作；给予乙方必要的合理指导和协助；按约定支付工程款项。7.2乙方责任和义务：按照合同约定的工期和质量标准进行施工；配备足够数量和合格的施工人员和设备；保证施工安全和环境保护；合理控制施工成本并确保合理利润。8.施工质量和验收标准8.1施工质量标准：8.2验收标准：9.变更和索赔的程序和规定9.1变更程序：9.2索赔程序：10.合同的履行和解除方式10.1履行方式：10.2解除方式：11.争议解决本合同发生争议时，双方应通过友好协商解决。如协商不成，可向相关仲裁机构申请仲裁或向法院提起诉讼。仲裁裁决或者法院判决是终局的，对双方均具有法律约束力。12.其他事项12.1附属文件：12.2生效与补充：12.3其他约定：是建设工程施工合同协议范本模板范文，供参考使用。在实际应用过程中，请根据具体情况进行修改和完善，确保合同条款的准确性和合法性。该模板

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论