2023电力建设工程施工合同_第1页
2023电力建设工程施工合同_第2页
2023电力建设工程施工合同_第3页
2023电力建设工程施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

2023最新标准电力建设工程施工合同1.引言2.合同双方3.项目概述设计和选址采购和安装电力设备施工和调试监理和验收保修和维护双方应共同遵守项目计划，并按照约定的时间节点和质量标准完成各项工程。4.项目时间本项目的工期为[工期]，自合同签订之日起计算。若因不可抗力或其他合同约定的原因，导致工期延长的，双方应协商确定新的工期。并在协商一致后，及时对合同进行修订。5.项目费用和付款方式甲方应在合同签订后的[预付款比例]%以及工程进度完成的[进度款比例]%进行付款。乙方完成全部工程后，由甲方支付尾款。付款应在约定的时间内支付，一方未及时支付造成延误的，应承担相应责任。6.质量和保修乙方应保证所提供的设备和材料符合国家标准，并按照相关要求进行安装和调试。甲方有权对乙方完成的工程进行验收，并在验收合格后支付相应款项。乙方对所提供的设备和工程质量应承担一定期限的保修责任，具体保修期限和责任范围双方可在合同附件中进行约定。7.变更和解除合同在工程进行过程中，若双方认为有必要进行合同的变更或解除，应及时协商，并在书面形式下签署变更协议或解除合同。如因一方违约或不履行合同义务，导致合同解除的，另一方有权要求违约方承担相应的损失和责任。8.保密条款双方在合作过程中可能接触到对方商业机密和技术机密，应予以保密，并承诺不向任何第三方披露和使用。9.争议解决双方如发生争议，应优先通过友好协商解决。如协商不成，应提交仲裁机构进行仲裁。双方同意接受仲裁结果，并予以执行。10.合同生效和终止本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并在工程区域内完工验收之日终止。11.其他事项本合同未尽事宜，双方可在合同附件中进行约定。本合同的附件具有与本合同相同的效力。12.合同变更本合同的变更须经双方代表签字盖章后生效，并作为本合同的附件，具有与本合同相同的效力。13.合同解释本合同的解释权属于双方共同所有。14.合同备案本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有相同的法律效力。15.合同争议解决方式选择选择____[指定仲裁机构]____进行仲裁。双方协商一致，并依法向____[指定法院]____提起诉讼。本合同经双方各自代表人授权签字后生效。甲方：___________：___________签字：____

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论