造价员：建设工程造价管理基础知识考试题库（题库版）

造价员：建设工程造价管理基础知识考试题库（题库版）1、单选

在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()A、施工单位的临时设施费B、职工福利费C、施工现场环境保护费D、工程定额测定费正确答案：D2、单选

采用合（江南博哥）同措施控制施工成本，以下说法不正确的是（）。A．选用合适的合同结构B．仔细考虑风险因素C．寻求合同索赔和防止被索赔D．编制资金使用计划正确答案：D3、单选

在规定限额内分期分批领用，超过限额领用的材料，必须先查明原因，经过一定审批手续方可领料，这种材料用量的控制方法是（）。A．包干控制B．计量控制C．指标控制D．定额控制正确答案：D4、单选

单位工程的钢筋预算用量可表示为()。A.下料用量+施工损耗B.图示用量+规定损耗C.结构用量+施工损耗D.结构用量+规定损耗正确答案：D5、单选

依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用，由()承担。A.保险人B.被保险人C.投保人D.保险经纪人正确答案：A6、单选

设备进口的关税计算公式是（）A、关税=离岸价格×进口关税税率B、关税=到岸价格×进口关税税率C、关税=原币货价×进口关税税率D、关税=货价×进口关税税率正确答案：B7、单选

建设项目竣工决算包括的范围是()A、从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用B、从筹建到竣工投产全过程的全部实际支出费用C、建安工程费用和设备工器具购置费用D、建安工程费用和其他费用正确答案：B8、单选

在正常情况下，速动比率应（）。A．小于1B．小于2C．大于1D．大于2正确答案：C9、单选

当采购车辆时，比较常用的评标方法是（）。A．全寿命费用评标价法B．综合评标价法C．最低投标价法D．百分评定法正确答案：A10、单选

下列投资方案经济效益评价中，属于动态指标的是()。A、投资利润率B、投资利税率C、平均报酬率D、内部收益率正确答案：D11、多选

建设项目投资中的固定资产投资部分中预备费，包括（）。A．基本预备费B．其他预备费C．间接费D．涨价预备费正确答案：A,D12、单选

下列关于借款偿还期的说法正确的是（）。A．是比率型指标B．借款偿还期反映了项目偿还短期借款的能力C．是时间型指标D．是价值型指标正确答案：C13、单选

工程量清单应由具有编制招标文件能力的（）进行编制。A、招标人B、招标人或受其委托具有相应资质的中介机构C、具有相应资质的中介机构D、建设行政主管部门正确答案：B14、单选

（）是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。A、施工图预算B、设计概算C、竣工结算D、竣工决算正确答案：D15、多选

根据《广东省建筑与装饰工程综合定额2010》，某建筑物带有裙楼与塔楼，在计算垂直运输费时候()。A.按设计外地坪至塔楼檐口高度计算B.裙楼按设计外地坪至裙楼檐口高度计算C.塔楼按设计外地坪至塔楼檐口高度计算D.按设计外地坪至裙楼檐口高度计算E.按设计内地坪至塔楼檐口高度计算正确答案：B,C16、多选

工程造价的组成中间接费是由（）组成。A．措施项目费B．规费C．其他间接费D．企业管理费正确答案：B,D17、单选

根据在再生产过程中的周转方式不同，投资可以分为()A.直接投资和间接投资B.生产经营性投资和非生产经营性投资C.固定资产投资和流动资产投资D.政府投资、企业投资和个人投资正确答案：C18、单选

在下列有关工程造价的表述中，正确的是()。P5A.工程造价就是建筑产品价格B.工程造价专指建筑安装工程费C.工程造价具有工程投资费用的含义D.不同工程的造价各个相同，体现了工程造价的一次性特点正确答案：C19、多选

造价工程师是建设领域工程造价的管理者，作为管理人员应具有3种技能，即()。A.技术技能B.外语翻译技能C.管理技能D.人文技能E.观念技能正确答案：A,D,E参考解析：造价工程师是建设领域工程造价的管理者，他的职业范围和担负的重要任务，要求他必须具现代管理人员的技能结构。作为管理人员应具有3种技能，即技术技能、人文技能和观念技能。20、单选

依据《中华人民共和国税收征收管理法》的规定，纳税人、扣缴义务人应按照法律、行政法规确定的期限缴纳税款。纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过()个月。A.一B.两C.三D.四正确答案：C21、单选

根据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》的规定，建筑物高度在()m以上的工程才可以计算建筑物超高增加人工、机械降效。A.10B.3.6C.20D.5.5正确答案：C22、多选

根据2010广东省建设工程计价依据，下列关于材料价格描述正确的有()。A.综合定额的材料价格是到工地出库价B.材料原价是指材料出厂价、市场采购价或进口材料价C.材料预算价格不包括检验试验费D.运输消耗费是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗E.材料运杂费是指材料自来源地运到工地仓库或指定堆放点所发生的全部费用正确答案：A,B,D,E23、单选

当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后，若一方当事人不执行此裁决，则另一方当事人有权请求()。P259A.仲裁委员会强制执行B.仲裁委员会代其向有管辖的人民法院起诉C.有管辖权的人民法院重新作出裁定D.有管辖权的人民法院强制执行正确答案：D24、多选

下列各项中正确的是（）。A．建设单位临时设施费属于建设单位管理费B．工程保险费既包括建筑工程一切险，也包括安装工程一切险C．进口设备检验鉴定费用属于引进技术和进口设备其他费用的一部分D．勘察设计费只包括组织、勘察、设计的费用正确答案：B,C,D25、多选

发包人以对工程质量有异议，拒绝办理工程竣工结算的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议（）。A．按该工程保修合同执行B．可以再规定范围内自由定价C．竣工结算按合同约定办理D．可以诉讼法律正确答案：A,C26、单选

所谓建筑工程监理，是指具有相应资质条件的工程监理单位受建设单位委托，依照()及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施的监督管理活动。A.法律、法规B.法律、地方法规C.法律、法规、规章D.法律、行政法规正确答案：B27、多选

按照《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)的规定，砖墙体工程量按墙长乘以墙高再乘以墙厚以体积㎥计算，应扣除()。A.梁头B.门窗洞口C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱D.0.3㎡以下的孔洞E.钢筋砼过梁正确答案：B,C,E28、单选

下列费用计人工程施工的直接成本的是（）。A．施工现场管理人员工资B．检验试验费C．施工企业总部管理人员工资D．施工现场工人工资正确答案：D29、多选

《建设工程价款结算暂行办法》(财建(2004]369号)规定工程进度款结算方式有（）。A．按月结算与支付B．按季度结算与支付C．按年结算与支付D．分段结算与支付正确答案：A,D30、单选

一般建筑工程的预付备料款不超过()。A、当年工作量的10%B、当年工作量的15%C、当年工作量的30%D、合同价的25%正确答案：C31、单选

根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，中小型企业施工机械设备的安拆和场外运费属于()。A.其他项目费B.措施项目费C.施工机械使用费D.设备费正确答案：C32、单选

工程量清单计价采用综合单价计价，考虑我国的现实情况，综合单价可不包括()。A、分部分项工程费B、风险因素增加的费用C、措施项目费D、规费和税金正确答案：D33、单选

以下属于竣工验收阶段的成本控制的是（）A．及时办理工程结算B．制定出科学先进、经济合理的施工方案C．实行责任成本核算D．检查各责任部门和责任者的成本控制情况正确答案：A34、单选

职业生涯规划的焦点是放在()的匹配上。A.员工职业生涯与组织发展B.个人目标与现实可行的机会C.现实可行的机会与组织发展D.个人目标与组织目标正确答案：B参考解析：本题考查职业生涯规划的焦点一放在个人目标与现实可行的机会的匹配上的。35、单选

根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，现浇钢筋混凝土挑檐与梁连接时，以()为分界线。A.外墙外边线B.梁外边线C.外墙内边线D.柱外边线正确答案：B36、单选

若需进行方案投产后的净收益对回收方案总投资快慢的影响分析，通常可选用（）。A．财务净现值B．财务内部收益率C．投资收益率D．投资回收期正确答案：D37、多选

根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)规定，在下列措施项目清单中，宜按照分部分项方式编制清单的有()。A.模板工程B.脚手架工程C.临时设施费D.大中型施工机械进出场及安拆费E.文明施工的安全防护费正确答案：A,B38、单选

按照我国现行工程造价构成的规定，下列属于工程建设其他费用的是()。P3A.基本预备费B.设备购置费C.建设期贷款利息D.土地使用费正确答案：D39、单选

根据2010广东省建设工程计价依据，在下列有关安全文明施工措施费表述中，错误的是()。A.安全文明施工措施费都是非实体项目B.所有建筑工程均应计取安全文明施工措施费C.安全文明施工措施费不得作为竞争性费用D.安全文明施工措施费应按费率(系数)计算正确答案：D40、单选

资金等值是指在时间因素作用下，（）。A．不同时点绝对值相等的资金具有相等的价值B．不同时点绝对值不等的资金具有相等的价值C．相同时点绝对值相等的资金具有不等的价值D．相同时点绝对值不等的资金具有相等的价值正确答案：B41、单选

偿债基金系数可表示为（）。A．(P／F，i，n)B．(P／A，i，n)C．(A／P，i，n)D．(A／F，i，n)正确答案：D42、单选

下列关于工程变更的产生原因，说法不正确的是（）A、由于现场施工环境发生了变化B、由于设计上的错误，必须对图纸做出修改C、由于承包方对项目提出新的要求D、由于使用新技术有必要改变原设计正确答案：C43、单选

按照国务院相关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过()个月,应当重新办理开工报告的批准手续。P241A.1B.3C.6D.12正确答案：C44、单选

成本加酬金合同的主要缺点是（）。A．仅适用于工期短的项目B．风险全部由承包人承担C．发包人对工程总造价不易控制D．承包人需要准确计算工程量正确答案：C45、单选

根据2010广东省建设工程计价依据，在下列保险费用的选项中，包括在管理费中的是()。A.建筑工程一切险B.安装工程一切险C.施工机械设备险D.危险作业意外伤害险正确答案：C46、单选

根据《广东省建设工程施工标准工期定额》(2011)，在下列有关招标工程的施工标准工期的表述中，错误的是()。A.与项目类型有关B.与招标人有关C.与工程地质有关C.与质量要求有关正确答案：B47、单选

某工厂项目合同价为2000万元，合同工期为20个月，后因增建该项目的附属配套工程需增加工程费用160万元。则承包商可提出的工期索赔为（）个月。A．O.8B．1.2C．1.6D．1.8正确答案：C48、单选

预算定额是由（）组织编制，审批并颁发执行。A、国家主管部门或其授权机关B、国家发展改革委员会C、国家技术管理局D、以上均可正确答案：A49、单选

某工程在施工人员的精心组织下同时获得了国家、省、市级等多个质量工程奖，在确定工程优质费时，应()。A.只按照最低奖项的额度计算B.只按照最高奖项的额度计算C.按所有奖项额度平均值计算D.按所有奖项的额度之和计算正确答案：B50、多选

综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和（）以及招标文件中要求投标人承担的风险费用。A．企业管理费B．规费C．利润D．税金正确答案：A,C51、单选

《浙江省建设工程计价规则》适用于()A、适用于工程量清单计价模B、既适用于工程量清单计价模式，也适用于定额计价模式C、适用于定额计价模式D、工程量清单计价模式和定额计价模式均不适用正确答案：C52、多选

在工程量清单计价方式中，清单项目的工程量正确的是（）。A．一般按实体工程量计算B．一般按实际工程量计算C．一般按实体工程量+损耗工程量计算D．与定额的工程量计算规则有差别正确答案：A,D53、多选

在以下意思表示中，不属于要约的有()。。A.招标公告B.投标书C.中标通知书D.拍卖公告E.招标文件正确答案：A,C,D,E54、多选

《建设工程价款结算暂行办法》(财建[20043369号)规定发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：（）。A．预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式B．工程进度款的支付方式、数额及时限C．工期及工期提前或延后的奖惩办法D．不能履约相关赔偿正确答案：A,B,C55、多选

根据2010广东省建设工程计价依据，在下列选项中属于措施项目(费)的有()。P4A.脚手架搭拆费B.模板工程C.检验试验费D.成品保护E.材料二次运输正确答案：A,B,D,E56、单选

根据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》，若已知建筑物外墙的凹凸面总长度为100m，则编制预算时安全挡板的每层工程量为()㎡。A.200B.232C.208D.210正确答案：B57、单选

在可行性研究阶段，其投资和成本估算的精度要求在()以内。A、±30%B、±20%C、±10%D、±5%正确答案：C58、多选

在有关工程造价的概念中，下列说法正确的有()。A、工程造价两种含义表明需求主体和供给主体追求的经济利益相同B、工程造价在建设过程中是不确定的，直至竣工决算后才能确定工程的实际造价C、实际工程造价职能的最主要条件是形成市场竞争机制D、生产性项目总投资包括其总造价和流动资产投资两部分E、建设性目各阶段依次形成的工程造价之间的关系是前者制约后者正确答案：B,C,D,E参考解析：工程造价的两种含义是从不同角度把握同一事物的本质，是对客观存在的概括。故A错59、单选

分部分项工程费计价是招标控制价编制的主要内容和工作，其实质是（）的组价问题。A．组合单价B．市场单价C．综合单价D．工料单价正确答案：C60、单选

规费是政府部门规定收取和履行社会义务的费用，在下列选项中，不属于规费内容的是()。A.工程排污费B.施工噪声排污费C.教育费附加D.防洪工程维护费正确答案：C61、单选

税收根据税收征收对象不同，可分为流转税、所得税、财产税、行为税、资源税等五种。其中所得税是以()为征税对象的税。A.特定行为B.纳税人的收益额C.财产的价值额或租金额D.商品流转额和非商品(劳务)流转额正确答案：B62、单选

我国工程造价管理改革的目标是建立以市场形成的价格为主的价格机制。A.可不执行国家计价定额B.加强政府管理职能C.建立以市场形成的价格为主的价格机制D.制订统一的预算定额正确答案：C参考解析：随着我国市场机制的建立和发展，传统的与计划经济相适应的概预算定额管理体制已经不能适应形势发展的需要，因此要进行改革。为适应市场机制的要求，工程造价管理改革的目标只能是建立以市场形成价格为主的价格机制。63、单选

根据《广东省建设工程标准施工合同(2009)》，承包人投标文件中没填或漏填单价或合价的清单项目，下列处理方式正确的是()。A.由承包人重新报价B.应按实际工程量予以支付C.由发承包双方协商确定D.视为在其他项目中包含，不另行支付正确答案：D64、单选

依据《中华人民共和国保险法》的规定，保险事故发生后，保险人已支付了全部保险金额，保险金额()保险价值的，保险人按照保险金额与保险价值的比例取得受损保险标的的部分权利。A.高于B.低于C.相等于D.低于或等于正确答案：B65、单选

（）是指由业主根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。A．投标报价B．招标控制价C．招标协商价D．标底正确答案：B66、单选

建筑安装工程费用由()构成。A、直接费、间接费、盈利B、企业管理费C、直接费、间接费、利润和税金D、直接工程费、间接费、利润和税金正确答案：C67、多选

《湖南省建筑、装饰装修工程消耗量标准》(2006年)规定人工工资单价包括（）。A．基本工资B．工资性补贴C．职工福利费D．管理人员工资正确答案：A,B,C68、多选

工程量清单计价中确定中编制施工图招标控制价时，编制工料分析表的依据是（）。A．消耗量标准B．施工定额C．市场价格D．实物工程量正确答案：A,C,D69、单选

某工厂的炼钢车间是()。A、单项工程B、分部工程C、单位工程D、分项工程正确答案：A70、单选

对于工程师代表发出的指令、通知，描述正确的是（）。A．工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件效力相同B．该指令、通知经工程师认可后生效C．工程师代表由发包人委派D．工程师代表通常不能直接发出指令和通知正确答案：A71、单选

下列费用中属于建筑安装工程中企业管理费的是（）A、营业税B、房产税C、城市维护建设税D、教育费附加正确答案：B72、单选

服务的内容不包括（）。A.核心服务B.便利性服务C.支持性服务D.商品服务正确答案：D73、单选

已知营业税率为3%。某地区城乡建设维护税税率为5%，教育附加为3%，2010年1月1日开始按照2%开征地方教育附加，2010年1月1日前后的工程造价计算税率分别是()。1/(1-3%-3%*5%-3%*3%)-1=3.35%1/(1-3%-3%*5%-3%*(2%+3%))-1=3.41%A.3.35%,3.41%B.3.24%,3.30%C.3.35%,5.35%D.3.24%,5.24%正确答案：A74、单选

按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（）A．工程变更索赔B．工程延误索赔C．意外风险和不可预见因素索赔D．合同被迫终止的索赔正确答案：C75、多选

依据《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价(20093406号)，综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（），并考虑风险因素。A．材料购置费B．利润C．税金D．管理费正确答案：B,D76、单选

下列费用中不属于社会保障费的是（）A、养老保险费B、失业保险费C、医疗保险费D、住房公积金正确答案：D77、多选

实行招标的工程，合同约定不得违背招、投标文件中关于（）等方面的实质性内容。A．工程量清单B．工期C．造价D．质量正确答案：B,C,D78、单选

已知某1/2砖墙，长4m、高2.5m，墙中有一门0.85×2m、一窗1.2×1.8m、两个空洞分别为0.4×0.8m及0.6×0.4m，请问其1/2砖墙工程量为()m³。A.1.15B.0.71C.0.67D.0.64正确答案：C79、单选

工程造价的特点是（）A、大额性、可调性、动态性和层次性B、多样性、单体性、动态性和层次性C、多样性、可调性、单体性和动态性D、大额性、单体性、动态性和层次性正确答案：D80、单选

根据国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005)，在下列选项中应计算建筑面积的是()。A.屋顶花园B.变形缝C.台阶D.附墙柱

正确答案：B81、单选

某项目承包工程价款总额为4000万元，年度承包工程总值为1500万元，预付备料款额度为20%，主要材料比重为50%，则该工程预付备料款起扣点为()万元。A、900B、1000C、2500D、3400正确答案：D82、单选

按工程量清单编制投标报价，其工程量清单（）A．由招标人计算并发布，投标人按招标人发布的清单工程量作为计算清单项目费用的基础B．由招标人计算并发布，投标人可以任意更改工程量C．由招标人计算并发布，投标人可作为其计算依据，最终工程量清单以投标人计算为准D．由投标人计算并保密正确答案：A83、单选

具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物的是（）A、单项工程B、单位工程C、分部工程D、分项工程正确答案：B84、多选

在施工合同履行期间出现下列情形，根据《广东省建设工程标准施工合同》(2009)，不能予以计量与支付的有()。P89A.因承包人自身原因造成返工B.经发包人同意，承包人完成超出施工合同文件范围的工作C.承包人投标综合单价中已包括的措施项目工作D.经项目经理同意，承包人完成设计施工图范围外的工作E.按发包人要求进行设计变更后增加的工程量正确答案：A,D85、多选

以下选项中哪个为编制投标报价的依据：（）。A．《湖南省建设工程工程量清单计价办法》B．施工现场情况、工程特点及常规施工方案C．企业定额D．工程建设其他费用定额正确答案：A,B,C86、单选

价值工程程序是指（）。A．功能定义一功能评价一制定创新方案与评价B．功能分析一成本分析一制定创新方案与评价C．成本分析一功能分析一制定创新方案与评价D．功能定义一功能整理一制定创新方案与评价正确答案：A87、单选

材料价格的控制主要是通过（）控制材料、设备的采购价格。A．包干控制B．计量控制C．掌握市场信息，应用招标和询价等方式D．定额控制正确答案：C88、单选

在下列情况下，承包人工期不予顺延的是()A、发包人未按时提供施工条件B、设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8hD、不可抗力事件正确答案：B89、单选

按照《建设工程工程量清单计价规范》规定，工程量清单()A、必须由招标人委托具有相应资质的中价机构进行编制B、应作为招标文件的组成部分C、应采用工料单价计价D、由总说明和分部分项工程清单两部分组成正确答案：B90、单选

工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于（）A、直接工程费B、措施费C、规费D、企业管理费正确答案：B91、单选

根据《广东省建设工程标准施工合同(2009)》，下列各合同文件的组成部分，解析优先顺序排列正确的是()。A.技术规范、专用条款、通用条款、工程量清单、施工图纸B.技术规范、专用条款、通用条款、工程量清单、施工图纸C.专用条款、通用条款、施工图纸、工程量清单、技术规范D.专用条款、通用条款、技术规范、施工图纸、工程量清单正确答案：D92、多选

湖南工程量清单计价应包括按招标文件规定，完成工程量清单所列项目的全部费用，一般包括（）。A．分部分项工程费B．规费、税金C．业主临时设施费D．措施项目费正确答案：A,B,D93、单选

投标单位的（）是投标全过程的核心工作，不仅是能否中标的关键，而且对中标后履行合同能否赢利和赢利多少起着决定性的作用。A．资金筹集B．招标控制价C．施工组织设计D．投标报价正确答案：D94、单选

内部收益率一般采取线性插值法求近似解，近似解与精确解在数值上存在下列关系（）A．近似解>精确解B．近似解<精确解C．近似解一精确解D．不能判断近似解与精确解的大小正确答案：A95、单选

在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。A.四B.三C.两D.一正确答案：C96、单选

在建设项目财务评价中，当财务净现值为()时，项目方案可行。A、NPV>0B、NPV<0C、NPV≥0D、NPV=0正确答案：C97、单选

建设工程合同是指承包人进行工程的勘察、设计、施工等建设，由发包人支付相应价款的合同。建设工程合同的主体只能是（）A、公民个人B、设计者C、国家D、法人正确答案：D98、单选

根据施工图套定额(工程量、材料、人工和取费等定额标准)进行计算的，是确定工程造价的基础，也是编制计划成本的依据和评价实际成本的依据的是（）。A．预算成本B．计划成本C．实际成本D．直接成本正确答案：A99、多选

以人工费为取费基础的工程，其人工费（）机械台班费中的人工费。机械台班费中的人工费属（）。A．不包括B．包括C．综合人工费D．机械台班费正确答案：A,C100、单选

若年利率为l2％，要求按月计息，则年实际利率（）。A．1％B．12％C．12.7％D．不确定正确答案：C101、单选

在施工成本控制的步骤中，控制工作的核心是（）。A．预测估计完成项目所需的总费用B．分析比较结果以确定偏差的严重性和原因C．采取适当措施纠偏D．检查纠偏措施的执行情况正确答案：B102、单选

某招标工程招标控制价为3000万元，其中按费率计算的安全文明施工措施费是79.5万元，已知费率为3.18%，某投标文件分部分项工程费为2000万，其按费率计取的安全文明施工是()万元。A.63.6B.79.5C.95.4D.无法确定正确答案：A103、单选

标底是依据国家统一的工程量计算规则、预算定额和费用定额计算出来的工程造价，是（）对建筑工程预算的期望值。A、投标人B、招标人C、工程师D、项目经理正确答案：B104、单选

按照FIDIC合同条件规定的工程索赔程序中，工程师答复的时限要求是()。A、14天内B、15天内C、28天内D、42天内正确答案：D105、单选

对承包单位来说，如果项目规模大、工期长，则项目的风险也大，这类项目不宜采用的合同是()。A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、FIDIC合同条件正确答案：A106、多选

依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500--2008)，分部分项工程量清单应根据附录A．附录B、附录C．附录D．附录正确答案：A,B,C107、单选

预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在（）中进行抵扣。A．保修金B．工程进度款C．结算价款D．担保金正确答案：B108、单选

以下关于工程造价资料的说法中，错误的是()A.1991年11月，建设部印发了《建立工程造价资料积累制度的几点意见》的文件，标志着我国工程造价资料积累制度正式建立起来B.工程造价资料按照其不同发展阶段，一般分为项目可行性研究、投资估算、初步设计概算、施工图预算、竣工结算、工程决算等C.工程造价资料积累的内容应包括“量”和“价”，还要包括对造价确定有重要影响的技术经济条件D.要建立造价资料数据库，首要的问题是数据资料的搜集、整理和输出工作正确答案：D109、多选

以下哪些属于工程竣工结算的依据（）。A．施工合同B．预算指标C．双方确认的索赔、现场签证事项及价款D．投标文件正确答案：A,C,D110、单选

材料消耗定额的材料消耗用量包括材料净用量和材料消耗量，材料损耗量不包括()。P73A.施工废料B.场内运输耗损C.施工操作耗损D.不可避免的场外运输耗损正确答案：D111、多选

若计算砖基础部分的综合单价请选择正确的组价分项工程：（）A．基础大放脚顶与室内地坪之间的墙身砌筑B．砌筑砖基础C．砌筑一楼墙身D．室外地坪与室内地坪之间的墙身砌筑正确答案：B,D112、多选

以工程量清单挖基础土方为例，主要项目为挖基础土方，相关项目可能有（）。A．土方回填B．汽车运土C．基础放线D．基础收方正确答案：A,B113、多选

根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，在下列情况中，应计算成品保护的有()。A.对原有装饰面的保护B.对施工工作面的保护C.对自己施工形成成品的保护D.对其他承包人施工形成成品的保护E.对自己购买成品的保护正确答案：A,B114、单选

按照现行规定，下开哪项费用不属于材料费的组成内容()A、运输损耗费B、检验试验费C、材料二次搬运费D、采购及保管费正确答案：C115、单选

工程监理费是指（）招标委托工程监理单位实施工程监理的费用。A、施工单位B、建设单位C、质量监督单位D、国家有关部门正确答案：B116、多选

按《广东省建设工程标准施工合同》(2009)规定，应由发包人完成的工作包括()。P44A.提供工程进度计划表B.办理土地征用与拆迁C.办理施工许可证及其他施工所需证件D.负责施工现场安全保卫工作E.提供工程地质勘查资料正确答案：B,C,E117、单选

根据《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同的约定的交付期限内政府价格调整时，按照()计价。P252A.合同成立时的价格B.标的物交付时的价格C.交付期限内的最高价格D.交付期限内的平均价格正确答案：B118、单选

已知某建设项目的设备及工、器具购置费为2000万元，建设安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，预备费为200万元，建设期贷款为1800万元，应计利息80万元，流动资金贷款400万元，则该建设项目的工程造价和总投资分别为()万元。P3A.5980，6380B.5580，5980C.3780，4180D.4180，3780正确答案：C119、单选

《建设工程施工合同（示范文本）》的组成部分中，为合同当事人提供合同内容编制指南，但具体内容需要承、发包方根据发包工程的实际情况进行细化的部分是（）。A、协议书B、通用条款C、专用条款D、附件正确答案：C120、单选

如单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择()A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、以上合同类型均合适正确答案：B121、多选

发包人不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行时，（）可停止施工，由（）承担违约责任。A．承包人B．招标人C．中介机构D．发包人正确答案：A,D122、单选

建设工程项目施工成本计划可分别按施工成本组成、子项目组成和工程进度编制，在工程实践中，经常（）。A．按施工成本组成编制B．按子项目组成编制C．按工程进度编制D．将三种方法结合起来使用正确答案：D123、单选

发包人对原设计进行的变更，若超过原设计标准或者批准的建设规模时，须经原规划部门币其他有关部门审查批准，并由（）提供（）A．具有符合条件资质设计单位；变更图纸和说明B．原设计单位；变更图纸C．具有符合条件资质设计单位；变更图纸D．原设计单位；变更图纸和说明正确答案：D124、单选

根据2010广东省建设工程计价依据,定额计价法中所称的价差调整是指()的人工、材料、机械台班的价格差。P17A.工程计价期与定额编制期B.竣工结算期与工程预算期C.工程开工日与竣工验收期D.工程开工日与定额编制期正确答案：A125、单选

在工程价款调整的程序中，受益方在（）天内未递交调整工程价款报告的，视为不调整工程价款。A．7B．14C．15D．30正确答案：B126、单选

对施工成本管理目标进行风险分析，并制订防范性对策，这是施工成本管理的（）。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施正确答案：C127、单选

按照现行规定，建筑安装工程造价中的脚手架费应列入()A、直接费中的措施费B、间接费中的规费C、直接工程费中的材料费D、间接费中的工具用具使用费正确答案：C128、多选

发、承包双方应在合同条款中对下列事项进行约定：预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式；工程计量与支付工程进度款的方式、数额及时间；（）；索赔与现场签证的程序、金额确认与支付时间；（）；承担风险的内容、范围以及超出约定内容、范围的调整办法；工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间；工程质量保证(保修)金的数额、预扣方式及时间；与履行合同、支付价款有关的其他事项等。A．监理公司及总监的选定B．发生工程价款争议的解决方法及时间C．工程价款的调整因素、方法、程序、支付及时间D．场内临时设施搭设地点正确答案：B,C129、单选

单位工程竣工结算由（）编制，（）审查。A．发包人；承包人B．承包人；监理人C．承包人；发包人D．发包人；监理人正确答案：C130、多选

《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价[2009]406号)规费项目清单应当包括（）。A．工程排污费B．住房公积金C．职工福利费D．工会经费正确答案：A,B,D131、单选

建设工程施工费用按"人工费+机械费"或"人工费"为计算基数，人工费、机械费是指()A、直接工程费中的人工费B、直接工程费及施工技术措施费中的人工费和机械费C、直接工程费及施工措施费中的人工费和机械费D、直接工程费中的人工费和机械费，其机械费包括大型机械设备进出场费及安拆费正确答案：B132、单选

根据《建设工程价款结算暂行办法》，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是（）。A．发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的l0天内预付工程款B．发包人不按约定预付，承包人应在预付时间到期后7天内向发包人发出要求预付通知C．发包人收到承包工程要求预付的通知后依然不按要求预付，承包人可在发出通知l4天后停止施工D．发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第7天起，按同期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息正确答案：C133、单选

如果方案的财务净现值（），则该方案在经济上是可行的。A．大于或等于零B．大于总利润C．大于建设项目总投资D．大于总成本正确答案：A134、单选

工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。A.联系设计单位征求其意见B.报告建设单位要求设计单位改正C.要求施工单位联系设计单位D.不采取特别措施正确答案：B135、多选

根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)，010803001保温隔热屋面按设计图示尺寸以面积计算，不扣除()所占面积。A.墙B.柱C.垛D.设备基础E.梁正确答案：B,C136、单选

除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.勘察设计单位正确答案：B137、单选

下列成本加酬金确定的合同价形式中有利于控制工程造价，并最大程度的鼓励承包人降低工程成本的是()A、成本加固定百分比酬金确定的合同价B、成本加固定金额酬金确定的合同价C、成本加奖罚确定的合同价D、最高限额成本加固定最大酬金确定的合同价正确答案：D138、多选

工程造价的计价特点具有：（）；多次性计价；（）；（）；依据的复杂性。A．单件性计价B．固定性计价C．方法的多样性D．组合性计价正确答案：A,B,D139、单选

下列对《建设工程施工合同(示范文本)》条件下的工程变更的论述正确的是()A、设计变更超过原设计标准时，应报发包人批准B、增减合同中约定的工程量不属于设计变更C、改变有关工程的施工时间和顺序属于设计变更D、发包人要求更高的质量标准属于设计变更正确答案：C140、多选

在以下意思表示中，不属于要约的有()。。A.招标公告B.投标书C.中标通知书D.拍卖公告E.招标文件正确答案：A,C,D,E141、多选

项目决策对该项目的投资和建设项目工程造价控制有重大影响，特别是决策阶段确定的（）直接关系到投资和工程造价的水平。A．项目建设规模B．建设标准水平C．工程竣工时限D．工艺方案、设备选型等正确答案：A,C142、多选

投标人接到清单后一个必不可少的工作就是根据招标文件、施工图和计价规范的要求对进行复核（）。A．项目特征B．项目编码C．工程量清单D．计费依据正确答案：A,B,C143、单选

工程造价的控制职能表现在（）。A．对投资的控制B．对工程质量的控制C．对安全的控制D．对进度的控制正确答案：A144、多选

装修工程中的（）三大装饰装修界面，对装饰的整体效果有着举足轻重的作用，也是占工程造价中比重较多的部分。A．楼地面B．门窗C．墙柱面D．天棚正确答案：A,C,D145、多选

下面关于工程量清单项目特征描述的说法中正确的是()。A.项目特征是项目本体、工艺方面的特征，以及对工艺或施工方法有影响的工程特征B.项目特征描述是清单项目设置的重要内容C.项目特征由编制人在编制工程量清单中进行描述D.项目特征描述是确定清单项目综合单价不可缺少的主要依据E.项目特征由投标人根据所采用的具体施工工艺和施工方法进行描述正确答案：A,B,C,D146、单选

某项工程合同中估算工程量为4800m3，全费用单价为150元／m3，则该工程的估算合同店价为（）万元。A．48B．72C．96D．101正确答案：B147、单选

以下属于施工前期的成本控制的是（）。A．加强施工任务单和限额领料单的管理B．制定出科学先进、经济合理的施工方案C．实行责任成本核算D．检查各责任部门和责任者的成本控制情况正确答案：B148、单选

实际工程量与预计的工程量可能有较大出入时，应优先选择（）A、总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、以上合同类型均合适正确答案：B149、多选

按生产费用计入成本的方法划分，工程成本分为直接成本和间接成本。下列费用应计入直接成本的是()。P32A.人工费B.材料二次搬运费C.现场管理人员人工费D.工程保修费E.工程排污费正确答案：A,B150、单选

发包人通过施工总承包招标的方式确定甲企业中标，并与之签订了施工合同。在征得发包人同意后，甲企业将幕墙施工任务分包给了乙企业。在下列关于该工程总承包服务费的说法中，正确的是()。P244A.甲企业应向发包人收取总承包服务费B.甲企业应向乙企业收取总承包服务费C.发包人应在招标控制价中计列总承包服务费D.该工程不应计算总承包服务费正确答案：D151、多选

根据国家税法，计人建筑安装工程费用的税费有（）。A．房产税B．营业税C．城市维护建设税D．固定资产投资方向调节税正确答案：B,C152、单选

在下列费用中，属于建筑安装工程间接费的是()A、施工单位的临时设施费B、职工福利费C、施工现场环境保护费D、工程定额测定费正确答案：D153、多选

根据现行广东省建设工程计价依据，对于招标工程，下列关于计日工的表述正确的有()。A.计日工数量由招标人暂定B.投标人应填报计日工单价C.计日工费用应计入投标总价D.计日工应为投标人所有E.计日工项目不应涵盖材料正确答案：A,B,C154、单选

有两项预制钢筋砼柱，截面均为400mm×500mm，一根长9.8m，另一根长6.5m。按《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)规定，则这两根预制柱的制作工程量分别为()。综合定额第4章综合损耗量2.5%，预制桩大于9M，不需加2.5%0.4*0.5*9.80.4*0.5*6.5*(1+2.5%)A.9.8m、6.5mB.2.01m³、1.33m³C.1.96m³、1.33m³D.1.96m³、1.30m³正确答案：C155、单选

按《广东省建筑与装饰工程综合定额》规定，土石方工程中的挖运土石方和填方应分辨按()体积计算。A.松散、天然密度B.天然密实度、压实或松填后C.天然密实度、天然密实度D.松散、压实或松填后正确答案：B156、单选

某工程运用赢得值法进行施工项目成本控制，当进度偏差SV为负值时，表示（）。A．实际进度落后于计划进度B．实际进度快于计划进度C．实际进度与计划进度同步D．进度提前正确答案：A157、多选

建筑装饰工程施工直接费中措施费的组成内容包括（）。A．夜间施工费B．工程点交费C．工程排污费D．二次搬运费正确答案：A,D158、单选

根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）A、固定总价合同和固定单价合同B、建筑工程总包合同和分包合同C、勘察合同、设计合同和施工合同D、供水供电合同和运输合同正确答案：C159、单选

依据《中华人民共和国保险法》的规定，合同约定分期支付保险费的，投保人应当于合同成立时支付首期保险费，并应当按期支付其余各期的保险费。投保人支付首期保险费后，除合同另有约定外，投保人超过规定的期限()日未支付当期保险费的，合同效力中止，或者由保险人按照合同约定的条件减少保险金额。A.15B.30C.45D.60正确答案：D160、单选

对工程招投标来说，()。A、招标是要约，投标是承诺B、投标是要约，中标通知书是承诺C、招标是要约邀请，投标是承诺D、开标是要约，中标通知书是承诺正确答案：B161、单选

《建设工程工程量清单计价规范》由建设部批准，自（）施行。A、2002年4月1日B、2003年4月1日C、2003年7月1日D、2005年7月1日正确答案：C162、多选

根据我国《合同法》的规定，在下列选项中，属于无效合同的有()。P250A.因重大误解而订立的合同B.损害社会公共利益的合同C.订立合同时显失公平的合同D.恶意串通损害第三人利益的合同E.以欺诈、胁迫的手段订立的合同正确答案：B,D,E163、多选

建设期对应关系正确的是：()。A、在项目建议书阶段：初步投资估算B、在可行性研究阶段：项目控制造价D、在竣工验收阶段：竣工决算C、在招标阶段：施工图预算E、在实施阶段：结算价正确答案：A,B,D,E参考解析：(1)在项目建议书阶段：初步投资估算(2)在可行性研究阶段：项目控制造价(3)在初步设计阶段：初步设计总概算(拟建项目工程造价的最高限价)(4)在施工图设计阶段：施工图预算(5)在招标阶段：承包合同价(6)在实施阶段：结算价(7)在竣工验收阶段：竣工决算164、单选

在设计阶段对工程造价的管理是指()A、编制标底B、限额设计C、设计变更D、工程结算正确答案：B165、单选

为施工准备．组织和管理施工生产的全部费用的支出，称为（）。A．直接成本B．间接成本C．施工成本D．计划成本正确答案：B166、单选

在您使用广达软件编制预算书的过程中，或许会遇到这样的情况：由于实际工程的变化，针对某一定额(例如输入建筑定额8-10)进行增减换算，您可以软件中先选中定额，然后通过()中的增减换算可以调出增减换算窗口。A、自定义介面B、预算书菜单中的设置二次分析C、鼠标右键菜单D、在工料机界面中选择级配按钮正确答案：C167、单选

根据《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》，若满堂脚手架的高度为7m时,需要计算()个增加层。A.0B.1C.2D.1.5正确答案：C168、单选

经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》（）个月内到所在省级注册初审机构申请注册。A.3B.6C.9D.12E.随时正确答案：A参考解析：经全国造价工程师执业资格统一考试合格人员，在取得《造价工程师执业资格证》3个月内到所在省级注册初审机构申请注册。169、单选

根据我国现行的工程量清单计价规范规定，单价采用的是（）A、人工费单价B、工料单价C、全费用单价D、综合单价正确答案：D170、单选

下列公式中，（）是资金回收公式。A．F=A(F／A，i，n)B．A=F(f／A，i，n)C．A=P(A／P，i，n)D．F=P(F／P，i，n)正确答案：C171、多选

《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价[20093406号)规定工程竣工结算应当的依据有（）。A．施工合同B．承包商提出的工程量C．投标文件D．招标文件正确答案：A,B,C172、单选

根据我国〈建筑法〉规定，建设项目应当在领取施工许可证后的()内开工。A、1个月B、3个月C、6个月D、12个月正确答案：B173、多选

依据《湖南省建设工程工程量清单计价办法》(湘建价[2009]406号)，下列属于直接工程费的有（）。A．措施费B．人工费C．材料费D．直接费正确答案：B,C174、单选

、《广东省实施<中华人民共和国招标招标法>办法对》对必须进行招标工程建设项目的规模标准进行规定，在下述选项中正确是()。P145A.施工单项合同估算投资300万元人民币以上的B.工程建设有关的设备，材料等货物采购单项合同估算价100万元人民币以上的C.建筑面积3000㎡以上的D.项目总投资在3000万元人民币以上的建设工程的土建工程主要设备购置、安装。正确答案：B175、单选

以"人工费+机械费"为计费基础的工程，在综合单价计价时，规费的计算基数为()A、直接工程费+措施费+综合费用B、分部分项工程清单项目费+措施项目清单费C、人工费+机械费D、分部分项工程清单项目费+施工技术措施项目清单正确答案：A176、多选

生产工人辅助工资：是指生产工人年有效施工天数以作业天数的工资，包括（）调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳时间的工资，病假在（）的工资及产、婚、丧假期的工资。A．职工学习、培训期间的工资B．辅助劳动工资C．12个月以内D．6个月以内正确答案：A,D177、单选

根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)，在下列各项费用中，属于建安工程直接费中的材料费是()。P4A.周转材料摊销费B.搭设临时设施所消耗材料费C.施工机械安装及拆卸年耗材浪费D.进行建筑材料质量一般性鉴定检验所消耗材料费正确答案：D178、单选

内部收益率在（）情况下投资项目在经济上是可行的。A．IRR≥icB．IRR≤icC．IRR≥0D．IRR≤0正确答案：A179、单选

工程造价的构成主要划分为设备及工、器具购置费用、（）、工程建设其他费用、预备费、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税。A、建筑安装工程费用B、土地使用费C、固定资产使用费D、生产准备费正确答案：A180、单选

下列指标是价值型指标的是（）。A．借款偿还期B．净现值C．速动比率D．投资收益率正确答案：B181、单选

根据《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2010)，已知定额人工挖土方人工消耗量为26工日/100m³，人工挖土湿土人工消耗量乘以系数1.18，间工人消耗量乘以系数1.30，则人工挖桩间湿土人工消耗量应调增()工日/100m³