(复合附录版)混凝土劳务分包合同范文(完整版)

混凝土劳务分包合同甲方（总承包方）：__________地质：____________________联系人：__________________联系方式：________________乙方（劳务分包方）：__________地质：____________________联系人：__________________联系方式：________________鉴于甲方为某项目的总承包方，乙方为专业的混凝土劳务分包方，甲乙双方经友好协商，就甲方将该项目混凝土劳务分包给乙方的事宜，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程面积：____________________1.5工程周期：____________________第二条分包范围2.1乙方负责该项目混凝土劳务的分包工作，包括但不限于混凝土浇筑、养护、模板拆除等。2.2乙方按照甲方提供的施工图纸、施工方案及规范要求进行施工。2.3乙方负责提供混凝土劳务所需的人员、设备、材料等。第三条合同价款3.1本合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。3.2付款方式：按照工程进度，按月支付已完成工程量的____%。3.3乙方开具合法有效的增值税发票。第四条工期及质量4.1乙方应按照甲方的要求，确保工程进度，不得延误。4.2乙方应严格按照施工图纸、施工方案及规范要求进行施工，确保工程质量。4.3乙方应积极配合甲方的质量检查，对存在的问题及时进行整改。第五条甲方责任5.1提供施工图纸、施工方案及规范要求。5.2提供施工场地、水、电等施工条件。5.3按时支付合同价款。第六条乙方责任6.1按照甲方的要求，确保工程进度，不得延误。6.2严格按照施工图纸、施工方案及规范要求进行施工，确保工程质量。6.3配合甲方的质量检查，对存在的问题及时进行整改。6.4负责施工现场的安全管理，确保施工安全。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。7.2乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第八条合同解除8.1双方协商一致，可以解除本合同。8.2一方严重违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。第九条争议解决9.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。9.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十条其他10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（总承包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________签订日期：________________在上述混凝土劳务分包合同范文中，有一个细节是需要重点关注的，那就是“合同解除”条款。合同解除是合同双方在特定条件下提前终止合同关系的法律行为，对于双方的权利义务有重要影响。因此，对于合同解除的条件、程序和后果等方面，需要进行详细的补充和说明。关于合同解除的条件。合同解除的条件主要包括约定解除和法定解除。约定解除是指合同当事人在合同中约定的解除合同的条件。法定解除是指根据法律规定，合同当事人在一定条件下可以解除合同。在本合同中，约定解除的条件为双方协商一致，可以解除本合同。法定解除的条件则包括一方严重违约，导致合同无法履行。对于法定解除的条件，需要进一步明确严重违约的具体情形，例如乙方未按照约定完成工程、工程质量不符合约定等。关于合同解除的程序。合同解除的程序主要包括通知和确认。通知是指合同一方根据解除条件，向对方发出解除合同的通知。确认是指合同对方收到解除合同的通知后，对解除合同的事项进行确认。在本合同中，合同解除的程序可以约定为：一方根据解除条件，向对方发出书面解除合同的通知，对方收到通知后，如有异议，应在一定期限内提出。如无异议，合同自通知到达对方之日起解除。再次，关于合同解除的后果。合同解除的后果主要包括合同权利义务的终止、已履行部分的结算、违约责任的承担等。在本合同中，合同解除的后果可以约定为：合同解除后，合同双方的权利义务终止，但合同解除前的已履行部分仍需按照合同约定进行结算。同时，合同解除不影响双方根据合同约定或法律规定承担的违约责任。关于合同解除的其他事项，如解除合同的通知方式、解除合同的效力、解除合同后的合同文件处理等，也需要在本合同中进行详细约定。合同解除是混凝土劳务分包合同中需要重点关注的细节。对于合同解除的条件、程序和后果等方面，在本合同中应进行详细约定，以保障双方在合同解除过程中的合法权益。同时，合同双方在履行合同过程中，应严格遵守合同约定，尽量避免合同解除的情况发生。1.工程质量和安全乙方应严格按照施工图纸、施工方案及规范要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规定。乙方应负责施工现场的安全管理，遵守国家有关安全生产的法律、法规，制定安全生产责任制度，确保施工安全。甲方有权对乙方的施工质量进行监督和检查，乙方应积极配合，并提供必要的便利条件。2.合同价款支付合同价款的支付方式和时间应在合同中明确规定，通常与工程进度和完成情况挂钩。乙方应在每个付款周期结束后的一定时间内，向甲方提交已完成工程量的报告和相应的支付申请。甲方应在收到乙方支付申请后的规定时间内进行审核，并支付相应的合同价款。3.变更和调整合同执行过程中，如果发生设计变更、工程量增减或其他影响合同价款和工期的因素，双方应协商确定相应的调整。任何变更和调整都应以书面形式确认，并作为合同附件，双方签字盖章后生效。4.保险乙方应为其工作人员购买工伤保险，并在施工过程中采取必要的安全防护措施。甲方应购买建设工程一切险，以保障工程在施工过程中因自然灾害或意外事故导致的损失。5.违约责任双方应明确违约情形和违约责任，包括但不限于延迟履行、不履行、履行不符合约定等。违约方应承担违约金，并赔偿对方因此造成的损失。6.争议解决双方应约定争议解决的方式和地点，通常首选协商解决，协商不成时，可以选择仲裁或诉讼。如果选择仲裁，应明确仲裁委员会的名称和所在地；如果选择诉讼，应明确管辖法院。7.合同终止和清算合同终止后，双方应进行清算，包括工程款项的结算、已履行部分的确认、未履行部分的处置等。清算过程中，双方应本着诚实信用的原则，按照合同约定和国家法律规定进行。8.保密条款双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。保密期限通常约定为合同有效期和合同终止后的一定时间内。9.合同文件的组成合同文件通常包括合同、附件、补充协议、往来函件等。双方应明确合同文件的组成，并在合同中列出，以避免日后对合同内容的解释产生分歧。10.法律适用和语言合同应明确