版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程廉洁协议书工程项目名称:甲方(发包单位)乙方(承包单位)为规范建设市场,确保建设工程高效、优质、按时竣工投产,遵照国家建设部、监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据相关要求,经甲乙双方同意,特签订本建设工程廉洁协议书。一、甲方有责任向乙方介绍本单位的廉政建设相关制度和规定。二、甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育,督促其严格遵守相关制度,如发现违反规定的,除给予批评教育外,还应根据情节轻重给予相应的经济处罚或纪律处分。三、甲方有权对乙方在工程项目建设中的廉洁情况实施监督,定期或不定期检查双方履行本协议的情况。四、甲方人员参加乙方组织的活动须经主管领导同意,不得接受乙方赠送的礼品、礼金和有价证券,难以拒收的须按规定登记上交。五、甲方人员发现乙方有不廉洁行为,应及时采取措施,终止其不当行为,并报告主管领导。六、乙方有权了解甲方的廉政建设制度和规定,并支持其执行。七、乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育,按时参加甲方召集的相关会议。八、乙方不得以任何名义宴请或向甲方人员赠送礼品、礼金及有价证券,如有违反,甲方有权向有关部门提出处罚,直至终止合同,由此造成的损失由乙方承担。九、乙方在工程中贿赂甲方人员,被立案查处的,甲方有权取消或终止合同,由此造成的损失由乙方承担并赔偿。十、乙方发现甲方人员有不廉洁行为,应及时采取措施,终止其不当行为,并及时告知甲方主管领导;情节严重的可向上级部门投诉或举报。十一、本协议适用于工程发包、建设、竣工验收全过程。十二、本协议中的甲方包括工程建设单位、总包方和受托监理单位。十三、双方愿意接受有关部门对本协议执行情况的监督检查。十四、本协议一式五份,双方各执一份,其余送有关部门备案。甲方(盖章):乙方(盖章):纪检主管(签字):纪检主管(签字):年月日年月日分包工程廉政协议书总包单位:(以下简称“甲方”)分包单位:(以下简称“乙方”)为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目总分包双方的各项活动,防止发生各种谋取不正当利益的违法、违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入,项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。(二)严格执行建设工程项目总分包合同文件,自觉按合同办事。(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该工程施工管理的所有工作人员,在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定:(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重礼品和好处费、感谢费等索贿、受贿。(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方及相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与工程施工合同有关的设备、第三条乙方的责任与甲方保持正常业务往来,按照有关法律法规和程序开展业务往来,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范,并遵守以下规定:(一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重礼品和回扣、好处费、感谢费、其他好处。(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由甲方或个人支付的费用。(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等候提供方便,不得为甲方工作人员提供私人劳务、或照顾关系给其亲属象征性地做事给予报酬。(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。第四条违约责任(一)甲方工作人员如有违反上述规定,将分别不同情况给予通报批评、党纪、政纪处分或组织处理,退赔所接受的礼品、钱物,调理工作岗位。如发现损害企业利益的,将按十五冶经济损失赔偿法执行;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。(二)乙方如违反上述规定,将按照违反企业纪律处理,数额小的按违纪金额的5—10倍扣减工程款,情节严重的终止分包合同,够上犯罪条件的交由司法机关查处,给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿,损失赔偿由甲方一分公司监督部负责人签发赔偿损失通知单,经甲方机关监督部负责人签字批准后生效。第五条本责任书作为工程施工合同的附件,与工程施工合同具有同等法律效力,经双方签署后立即生效,工程项目竣工验收合格,办理一切付款手续后失效。第六条本责任书一式四份,由双方各持一份,送交甲乙双方的监督单位各一份。总包人:(盖章)分包人:(盖章)委托代理人:委托代理人:签发时间:20年月日工程项目及其他商务活动廉洁协议书项目名称:__________________合同编号:__________________甲方:__________________乙方:__________________为防止工程项目在招投标、施工及其他商务活动中发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,加强廉洁从业作风建设,经甲乙双方协商一致,签订本协议。一、廉洁责任(一)共同责任1、应严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规,严格遵守廉洁从业的各项规定。2、严格执行工程项目承发包合同及其他商务合同文件,自觉按合同办事。3、商务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体及对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。4、发现对方在商务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时制止并提醒对方。(二)甲方责任甲方及其工作人员在工程项目实施的事前、事中、事后应遵守以下规定:1、不得向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。2、不得在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。3、不得要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。4、不得参加有可能影响公正履行工程项目合同的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等消费活动。6、不得有违反法律、法规、廉洁从业规定的其他行为。(三)乙方责任应与甲方保持正常的商务交往,按照有关法律法规和管理程序开展业务工作,并遵守以下规定:1、不得为获取某些不正当利益向甲方工作人员及其家属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。2、不得以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。3、不得给予或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。4、不得以洽谈业务、签订合同为借口,邀请甲方参加宴会、健身、娱乐等消费活动。5、不得擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、设备材料供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。6、不得有违反法律、法规、廉洁从业规定的其他行为。二、过程监督(一)乙方应事先对本协议内容进行书面承诺,才有资格参加甲方组织的工程项目招投标活动,乙方中标,签订工程合同前必须签订本协议。(二)工程项目招投标期间,必须有甲方纪检部门派员全程参与监督,否则,招投标结果无效。(三)工程项目施工和验收期间,甲方纪检部门随时可以联系有关人员,了解廉洁责任落实情况。(四)工程项目竣工后,甲方纪检部门进行工程项目廉洁评估,一般情况下,将在竣工验收后7日内出具《项目廉洁评估表》(见附件),评估结果作为项目付款及财务审核的重要依据。三、罚则(一)甲乙双方及其工作人员发生违约责任的,按照管理权限,依据有关规定给予党纪或行政处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究责任。(二)乙方违反本协议约定给甲方造成经济损失的,应予以赔偿。(三)乙方同意以项目造价的5%(且不低于5000元)作为廉洁风险保证金。如乙方出现违约责任,同意甲方从工程结算款中酌情扣除保证金,直至保证金扣完;同时,甲方有权将乙方列入招标管理黑名单。四、其他(一)本协议作为工程项目商务合同附件,与商务合同具有同等法律效力,经双方签署后立即生效。(二)本协议书有效期自双方签署之日起至工程项目商务合同履行完毕两年后止。此间均为廉洁风险考察期。如在此期间发生不廉洁情形,甲方均有权予以追溯。(三)本协议一式四份,甲方执三份,乙方执一份。甲方:(盖章)乙方:(盖章)授权代表:(签字)授权代表:(签字)年月日年月日建设工程保持廉洁协议书工程项目名称:_________发包单位(甲方):_________承包单位(乙方):_________承包单位所在地址:_________为了规范建设市场,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据_________有关要求,并经甲乙双方同意,特签订建设工程保持廉洁的协议书。1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,除给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督,定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意,甲方人员不得接受乙方赠送的礼品,礼金和有价证券,难以拒收的,必须按有关规定登记上交。5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品,礼金及各种有价证券,如乙方违反,根据具体情况和造成的后果,甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚,直至终止工程合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报。11.本协议使用时间:本工程发包,建设,竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。12.本协议的甲方指工程建设单位,分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。13.甲乙双方愿意接受建设主管部门,纪检监察部门,检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。14.本协议一式六份,甲乙双方各执一份,甲乙双方主管部门各备案一份,抄报建筑管理所一份,送甲方纪检(监察),检察室备案一份。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________法人代表(签字):_________法人代表(签字):__________________年____月____日_________年____月____日附件1湖北省工程勘察设计廉洁协议书工程项目名称:工程项目地址:建设单位(甲方):勘察设计单位(乙方):为了规范勘察设计市场,防治工程建设领域商业贿赂行为,明确承发包双方的责任和义务,防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据《湖北省防治工程建设领域商业贿赂行为暂行办法》(湖北省人民政府令第308号)、建设部《建设工程勘察设计资质管理规定》(中华人民共和国建设部第160号令)和有关工程建设的法律、法规、廉政建设的规定,特订立本廉洁协议书。第一条甲乙双方的责任(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规,相关政策,以及廉政建设的各项规定。(二)严格执行建设工程勘察设计合同文件,自觉按合同办事。(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),遵守商业和职业道德,禁止商业贿赂行为。不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。(四)不得相互串通签订虚假合同。(五)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。第二条甲方的责任甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员,在工程建设的事1前、事中、事后应遵守以下规定:(一)不向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。(二)不在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。(三)不要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(四)不参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。(五)不向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程勘察设计合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。(六)不得明示或者暗示乙方使用不合格的工程建设标的物。第三条乙方的责任按照有关法律法规和程序开展业务工作,严格执行工程建设的有关方针、政策,尤其是有关勘察设计的强制性标准、建筑节能等规范,并遵守以下规定:(一)不以任何理由向甲方及其工作人员赠送、索要、接受礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等,并不得通过以此手段违反工程建设标准,擅自变更设计,弄虚作假。(二)不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。(三)不接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。(四)不以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。(五)不将承揽的工程勘察、工程设计业务转包或违法分包给其它单位。(六)严格根据勘察成果文件进行工程设计。(七)除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,不得在工程设计中违反规定指定建筑材料、建筑构配件的生产厂、供应商。第四条违约责任(一)单位和个人在勘察设计活动中被依法认定有商业贿赂行为的,依照有关法律、法规的规定处理。(二)任何法人、其他组织或个人被依法认定有商业贿赂行为的,一年内不得参与工程建设投标活动;情节严重的,两年内不得参与工程建设投标活动;已经中标的,中标无效。通过商业贿赂行为所取得的行政许可,依法予以撤销。(三)在勘察设计工程发包和承包中索贿、受贿、行贿的,视情节轻重分别处以罚款、依法没收贿赂的财物,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。构成犯罪的,依法追究刑事责任。(四)不得任用因犯有贿赂等罪行,被判处刑罚,执行期满未逾五年的人员担任企业的法定代表人、董事、监事、经理;被依法吊销营业执照的公司、企业法人,对其负有责任的,在被吊销营业执照后三年内,不得担任任何公司、企业的法人、董事、监事、经理。(五)在工程承包中行贿的承包单位,除依前款规定处罚外,可以依法责令停业整顿,不予批准企业资质升级申请和增项申请,降低资质等级或者吊销资质证书。第五条本协议书作为工程勘察设计合同的附件,与工程勘察设计合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本协议书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本协议书一式份,双方各执份。在签订后与工程建设合同一并送工程所在地建设行政主管部门或其指定(委托)的部门(机构)一份。甲方单位:(盖章)乙方单位:(盖章)法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:地址:地址:年月日年月日年月日广东电网公司中山供电局廉洁协议书廉洁协议书协议书编号:年度类(部门)(流水号)甲方:广东电网公司中山供电局法定代表人:李鸣洋地址:中山市石岐区悦来南路13号......廉洁协议书为保证油田市场公正、公平、有序健康地发展,维护双方利益,促使交易双方廉洁自律,经过新疆维吾尔自治区石油管理局乌鲁木齐明园物业管理中心(以下简称甲方)与新......廉洁协议书发包人:承包人:甲乙双方于年月日签署了,为了加强工程项目建设期间的廉洁合作,确保项目高效优质按期竣工,甲乙双方经协商签订本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准......廉洁合作协议书甲方:乙方:甲、乙双方经平等协商,就乙方在与甲方合作期间承诺诚信经营事宜达成如下协议:一、乙方是为甲方提供工程承包或材料供应以及其它服务的公司与个人。......采购廉洁协议书1.目的为规范本公司采购工作的良好进行,预防违规和杜绝商业贿赂行为,切实做到以“尽责尽职、阳光采购、优质优价、服务生产”的采购宗旨,实现更好的采购质量、......廉洁诚信协议书甲方:萍乡萍钢钢铁有限公司乙方:长沙市湘桥风机制造有限公司为了规范双方业务活动的行为,增强经营往来中的诚信度,保证双方经济合作关系正常健康发展,做到廉洁......廉洁协议书业主:中海鼎业(西安)房地产有限公司承建商:湖北卓越集团建设有限公司施工监理:中国轻工业西安设计工程有限责任公司中海鼎业(西安)房地产有限公司(以下简称“业主......工程协议书【必备】工程协议书三篇一、甲方责任二、乙方责任1.严格遵守国家法令和学校的各项规章制度;2.学完本专业规定全部课程,全部科目考试合格,道德操行评分合格;3.服从学校管理和工作安排。三、待遇及费用四、违约及责任(1)未能通过甲方组织的全部课程考试;(2)有打架、斗殴或其它严重违纪行为、影响恶劣;(3)受记过或以上处分(被撤消处分除外);3.乙方有下列情形者,学校不再安排就业:(1)不服从学校安排或学校通知面试而不到达三次者;(2)学校安排成功,学生已同意就业而不上班者;(3)就业后无正当理由自己辞职或因主观原因被单位辞退者。五、其它约定2.本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。甲方(盖章):_________乙方(签字):_________法人代表(签字):__________________年____月____日_________年____月____日发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)湘西剿匪烈士纪念园维修改造工程,根据甲方整体工程范围进一步完善和要求,在原招标文件确定的工程项目以外新增加部分工程项目,通过甲方对新增工程预算和严格审核,将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议,并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。一、增加工程内容如下:1、对公园内纪念塔周围附属工程进行全部维修改造,要求恢复后与原貌一样。2、胜利公园门进门广场铺装花岗石地板、路缘石、标志牌、花架一座。3、烈士陵园周围保坎要求线条平直,无凹凸现象。4、负责园内所需移裁树木及花草。二、增加工程造价为:捌拾贰万壹仟肆佰捌拾元整(821480元)。以上增加工程项目必须按照甲方技术人员要求施工,确保工程质量。增加工程量将在20xx年元月底全面完工。三、付款方式工程完成70%工作量,可以预付50%工程款,待工程全部完成并通过有关部门验收合格后,一次性付清本工程款。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。甲方:乙方:甲方:乙方:因乙方承包甲方工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下付款协议:一、甲乙双方共同协议商定工程价款:双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为()(¥:)。二、工程款付款方式:甲方已支付乙方装饰工程,下欠工程款。经双方协商确定甲方于年月日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定月日试营业)一个月后的十日内一次性付清。三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。甲方:乙方:甲方代表签字:乙方代表签字:年月日工程协议书【精华】工程协议书3篇甲方(总包方):中煤建设集团工程有限公司大羊坊项目部乙方(分包方):金坛市唐王建筑工程有限公司工程名称:A号住宅楼等8项工程劳务分包工程工程地点:大羊坊甲四号院为进一步贯彻落实集团公司“精细化”管理的方针。依据劳务分包合同、中煤建设集团工程有限公司的相关规定和文件、中煤建设集团工程有限公司的施工进度管理细则等。为规范施工现场管理,全面履行甲方与业主的合同条款,全面履行劳务分包合同条款,达到并完成本工程所制定的进度目标,就本工程施工进度事项,经双方协商达成以下协议:第一条总则一、甲方的项目管理班子是工程进度管理机构,并有明确的工程进度目标和管理制度,任何人都必须按照劳务分包合同、工程进度目标和管理制度、本协议进行管理。二、乙方必须确定工程进度目标(时间应当比分包合同约定工期和甲方进度目标要短),建立和完善本工程的进度管理制度和控制办法,编制施工现场劳动力计划,配合甲方共同抓好工程进度,确保工程进度目标的实现。三、乙方的进度目标、进度管理制度和办法必须服从甲方的目标、制度和办法,如有冲突,以甲方的目标、管理制度和办法为准;乙方的劳动力计划必须满足工程进度需要。四、乙方在施工现场必须设有工程进度管理机构,并明确项目经理和工地现场施工进度负责人。五、乙方总体进度和分阶段的进度计划必须服从甲方总体进度和分阶段的进度计划。六、乙方在组织施工前,必须向甲方交纳10万元的施工进度保证金,以使乙方在施工过程中能够更好的进行进度控制和管理,达到并完成合同约定,否则不得承包本工程;在工程完工、分包合同终止后,乙方按照分包合同和本协议履行了全部责任和义务,则返还施工进度保证金,反之,则视责任的大小,按照分包合同、本协议及相关规定扣除施工进度保证金;如因乙方原因造成进度滞后,给甲方带来的经济损失超过了施工进度保证金,则甲方除扣除全部进度保证金外,还有权从应付乙方款项中直接扣除超出部分作为赔偿。七、甲方权利、责任一、甲方负责对工程进度的全面管理。向乙方公布本工程的进度目标、本工程的进度管理制度及奖罚办法。并严格按工程进度目标、本工程的进度管理制度及奖罚办法实施。二、负责对乙方工程进度目标、进度理制度和控制办法、劳动力计划的审批,审批合格后甲方归档备案。三、负责对照乙方劳动力配置计划对乙方过程中劳动力动态进行监控,当乙方施工现场劳动力不满足进度需要时,甲方有权要求乙方补充劳动力,如经甲方多次催促,乙方现场劳动力仍不满足进度需要时,甲方有权对乙方进行处罚,并由此造成的一切损失由乙方承担。四、由于乙方原因造成工作进度滞后3%时,甲方有权撤换乙方项目经理和乙方任何一级不称职的项目管理人员;当乙方的工作进度滞后5%时,甲方有权切除乙方合同内规定的任何一部分工作内容单独组织施工,并有权终止合同,且由此造成的一切损失由乙方承担。五、甲方对周进度、月进度进行评价,对乙方没有按周进度、月进度等阶段性进度完成的,有对乙方进行处罚的权利。六、甲乙双方就本分包工程结算时,甲方施工管理部门应出具工程进度评价书,无工程进度评价书者不能结算。第二条乙方权利、责任一、乙方必须无条件按分包合同约定的工期完成所承揽的施工任务,响应甲方所制定的进度目标。二、乙方必须服从甲方的指挥和监督,遵守甲方各项进度管理制度和奖罚办法,遵守甲方上级主管部门、业主、政府部门的各项管理。三、乙方入场后组织施工前,向甲方以书面形式报乙方所制定的工程进度目标、进度管理制度和控制办法、劳动力配置计划,甲方审批,审批合格后甲方归档备案。四、乙方入场后组织施工前,向甲方报总进度计划和详细分项工程进度计划,以上计划应满足甲方总进度计划和合同工期的要求,甲方留档备查。五、乙方在履行合同及本协议期间,向甲方提交周进度计划和月进度计划,甲方审批,审批合格后甲方留档备查,作为比较工程实际进度和进度评价的依据。六、乙方有责任根据甲方要求,无条件地立即撤换任何一级行为不端或不称职的项目经理部成员和雇员,并尽快代之以称职且经甲方批准的人员,由此所发生的费用由乙方承担。七、乙方必须按劳动力配置计划保证有足够的人力,以满足甲方对计划进度的要求,如果进度滞后,有责任按甲方的要求增加人力或加班以保证工程按合同规定的期完工。否则,甲方有权将部分或全部工作及费用从乙方合同工作范围及合同款中扣除,并指定他方完成。八、在甲方的指挥和监督管理下,负责组织劳动力进行具体工作的实施,确保各项进度计划的实现。九、接受因乙方原因而不能实现周进度计划、月进度计划、合同工期等情况的各项处罚。第三条工程进度管理细则一、乙方所报的总进度计划的总工期必须符合分包合同所约定的工期,计划一经甲方批准后,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。二、乙方所报劳动力配置计划必须符合工期要求,劳动力配置计划应包括施工阶段、工种、人数、进出场时间,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改;如确因工程实际情况发生变化,需要对现场劳动力进行调整(增加、减少或撤场),由乙方书面报告甲方,经甲方书面确认后方可调整。三、甲方按经审批的劳动力配置计划不定期的核查工地现场实际人数,如实际与计划不附,则甲方有权对乙方扣除10000元/次的违约金,并敦促乙方按计划要求补齐施工现场所需用的劳动力。如通过扣除违约金、敦促等措施,乙方现场劳动力仍不满足工期要求,则甲方有权切除乙方合同内规定的任何一部分工作内容单独组织施工,并有权终止分包合同,且由此造成的一切损失由乙方承担。四、乙方所报的月进度计划应符合总进度计划的要求,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。如因乙方原因,乙方不能实现月计划,每延误一天,扣除合同总价0.3%的违约金。五、乙方所报的周进度计划应符合月进度计划的要求,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。如因乙方原因,乙方不能实现周计划,每延误一天,扣除合同总价0.1%的违约金。六、乙方向甲方提交周进度计划的时间为每周一10:00时前,周计划应包括下周要完成的工作内容、人力的投入情况、需要甲方解决的问题;乙方向甲方提交月进度计划的时间为每月22日10:00时前,月计划应包括下月要完成的工作内容、人力的投入情况、需要甲方解决的问题。七、工作例会:每天下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的碰头会;每周四下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的一周总结会;每月24日下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的月总结会。如乙方参会人员无故不参加会议的,则甲方对乙方处以200元/人·次的.罚款。八、发生工程变更后,如果工程量发生变化,甲方的工程进度计划是否调整由甲方决定,乙方不得调整。如果工程量增大,甲方有权要求乙方增加人力投入来保证工程进度计划。九、如果乙方完成的工作不满足验收条件或质量要求,造成工程整体验收通不过,由此产生的工期延误由乙方负责。十、如因乙方原因,不能在分包合同所约定的工期或经甲方事先书面确认的延长工期内完成合同约定的全部工作内容,乙方应承担违约责任和违约金,甲方有权在向乙方的付款中按下述规定扣除违约金:从规定的总工期或经甲方事先书面确认的延长工期完工日次日起至实际完工之日止,每延误一天,扣除合同总价0.5%的违约金。十一、工期违约金的总额以分包合同总价的10%为限。第六条控制措施一、甲乙双方自签定本协议起,都要严肃对待、认真执行、共同遵守。二、如在本协议各项条款履行过程中,乙方无视条约,甲方有权对其停工整顿,并由此所造成的一切经济损失由乙方承担;情节特别严重的,甲方有权终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。三、如在本协议各项条款履行过程中,乙方对现场事实拒不承认、不服从管理,则甲方有权不出具工程进度评价书。第七条本工程进度管理目标1.实现分包合同所约定的工期;2.月计划、周计划实现率98%以上;3.按照劳动力配置计划,施工现场劳动力满足率达到100%;发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工,为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议:一、承包内容1、项目名称:城北公交客运站场综合车间2、工程地址:鹤城区盈口乡炉天冲村3、承包性质:单包形式(包括整个工程架子及人工工资)二、承包价格此工程总面积约有2万平方米(具体以实际工程图纸为准)单价为60平方米,总造价约有132万元。从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。三、付款方式2、待工程竣工验收合格后,甲方付给乙方总工程款70%。3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。四、施工工期乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工,主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。五、工程质量本工程质量要求为优衣工程,在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。乙方必须建立安全施工管理制度,对工人加强安全教育工作,做到“安全第一,文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故,其责任和一切经济损失一权由乙方承担,甲方不承担任何法律及经济责任。七、其它1、待工程每完成一层,乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部,待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。2、本协议未清事宜,甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。3、本合同一式二从,甲乙双方各执一从,双方签字确认后生效,工程结算账清后失效。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方签字:乙方签字:20xx年月日20xx年月日工程车辆租赁合同出租方(以下简称甲方):身份证号:承租方(以下简称乙方):身份证号:甲方根据乙方需要,同意将斯太尔王工程车(车架号:LZZADLEA95WC48864)一辆租给乙方使用,经双方协商订立如下条款:1、租赁期限:20xx年5月1日至20xx年8月1日止。2、租赁费用:4000.00元/月,三个月计12000.00元。3、租金支付方式:乙方先付甲方10000.00元租金,剩余20xx.00元乙方于20xx年7月1日一次性付清,如乙方违约,甲方有权收回此车辆。4、因乙方原因租赁不满三个月,需解除合同的,租赁费甲方不予退还。5、乙方在承租期间负责该车的全部费用,乙方要负责对所租车辆进行维护保养,在退租时如给车辆设备造成损坏,乙方应负责修复原状或赔偿。6、在乙方承租期间所发生的一切事宜均由乙方承担,与甲方无任何关系。7、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力,双方签字后生效。甲方(签字):乙方(签字):年月日工程协议书有关工程协议书汇总九篇工程项目名称:_________________________________甲方(发包单位):_____________________________乙方(承包单位):_____________________________一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和_________________关于廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。二、甲方及其工作人员应做到(一)向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。(二)对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,出给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。(三)甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意;在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。(四)甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。(五)甲方工作人员(含家属、子女,下同)不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。(六)甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往,不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,难以拒收的,必须按有关规定登记上交;不得向乙方索要(或接受)通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品,不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。(七)甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。(八)甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排,以及出国出境提供方便。(十)甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。三、乙方及其工作人员应当做到(一)乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。(二)乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。(三)乙方应当通过正常途径开展相对业务工作,不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员(含家属、子女下同)赠送礼金、有价证券和贵重物品等。(四)乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。(五)乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口,邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。(六)乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。四、奖惩(一)乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时向甲方领导或者甲方上级单位举报,甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。(二)甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员,甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同造价1~5%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担,乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。(三)乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。五、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为,均适用本协议。六、声明及保证(一)甲方:1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(二)乙方:1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。七、保密一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。八、不可抗力如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。九、通知(一)根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。(二)各方通讯地址如下:________________________________________________。(三)一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任十、争议的处理(一)本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第__________种方式解决。1.提交_________仲裁委员会仲裁;2.依法向人民法院起诉。十一、解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。十二、补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。十三、合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_______年,自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力;合同副本______份,送_________留存一份。甲方(盖章):_______________乙方(盖章):________________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________地址:_______________________地址:_______________________电话:_______________________电话:________________________________年_______月_______日_________年_______月_______日签订地点:___________________签订地点:___________________甲方:乙方:身份证号码:因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,达成本协议:一、聘用期:甲方聘用乙方的期限为年。期间,甲方支付乙方报酬人民币元/年。二、乙方向甲方提供证书。甲方收到乙方证书时,应支付乙方报酬人民币元,如该证件不能用于甲方公司资质升级所需,则乙方应及时退还甲方支付的元证件押金,甲方在收到退还押金的同时将乙方的所有证件退还给乙方。三、聘用期内,乙方应承担以下责任和义务,否则承担违约责任1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效,保证在协议期限内甲方能够正常用于办理资质;2、未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的.行为;3、极力配合甲方有偿性质的相关检查工作;(如建工局检查等!)乙方对所知悉的甲方的所有情况有保密的义务;四、聘用期内,甲方承担以下责任和义务,否则承担违约责任:1、妥善保管乙方资料和证件;确保证书完好无损;如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失,甲方应赔偿乙方相关损失如因乙方原因导致上述情况发生的,则甲方不承担任何责任。2、按协议约定期限及时准额支付费用(本协议中的所有费用币种均为人民币);3、承担乙方配合甲方工作所产生的所有差旅及食宿费用,以及误工费。4、协议履行完毕后,出具乙方解聘证明、完整归还证书;5、未得到乙方书面认可,甲方不得将乙方的证书用于其他单位,不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任应由甲方承担。6、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、招投标、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件作其他用途;否则,由此出现的责任均由甲方承担。五、履约期内,如乙方需取回证书暂用(不得进行损害甲方权益的行为),应征得甲方同意并提前五天通知甲方,且在约定期限内归还。若证书正在使用,则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。六、解聘、续聘:乙方要求提前解聘的,如不损害甲方的直接利益,甲方应予同意,并按照规定给予办理解聘手续,乙方须退还甲方已经支付的未到期费用。如甲方要求提前解聘的,则甲方不得要求返回已经支付的证书使用费。聘用期满,双方有意签订续聘合同时,具体条件由双方另行商议。如无法达成续约,甲方应退还乙方的职称证书原件并按要求为乙方办理解聘证明等相关手续。七、双方应自觉履行本协议书的各项条款,否则,违约方应向另一方支付违约金5000元并赔偿造成的其他直接经济损失,另一方有权随时中止本协议并无须支付任何费用。八、本协议一式两份。双方各执壹份,自双方签字之日起生效,聘用期满自动失效。未尽事宜,由双方另行协商解决。甲方:乙方:地址:地址:电话:电话:日期:日期:甲方:乙方:本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款:一、结算编制内容:奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。二、承包方式:乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。三、结算费用的支付方式:乙方编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。四、甲方责任:1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。3、按约定时间付给乙方费用报酬。五、乙方责任:1、必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。2、负责结算备查资料的收集装订。3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。六、其他:乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。甲方(签章):乙方(签章):年月日年月日发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)湘西剿匪烈士纪念园维修改造工程,根据甲方整体工程范围进一步完善和要求,在原招标文件确定的工程项目以外新增加部分工程项目,通过甲方对新增工程预算和严格审核,将工程项目进行一次性包干。经甲乙双方协商达成协议,并签订《增加工程项目协议书》。请双方共同遵守执行。一、增加工程内容如下:1、对公园内纪念塔周围附属工程进行全部维修改造,要求恢复后与原貌一样。2、胜利公园门进门广场铺装花岗石地板、路缘石、标志牌、花架一座。3、烈士陵园周围保坎要求线条平直,无凹凸现象。4、负责园内所需移裁树木及花草。二、增加工程造价为:捌拾贰万壹仟肆佰捌拾元整(821480元)。以上增加工程项目必须按照甲方技术人员要求施工,确保工程质量。增加工程量将在20xx年元月底全面完工。三、付款方式工程完成70%工作量,可以预付50%工程款,待工程全部完成并通过有关部门验收合格后,一次性付清本工程款。本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。甲方:乙方:工程单包协议书发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工,为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议:一、承包内容1、项目名称:城北公交客运站场综合车间2、工程地址:鹤城区盈口乡炉天冲村3、承包性质:单包形式(包括整个工程架子及人工工资)二、承包价格此工程总面积约有2万平方米(具体以实际工程图纸为准)单价为60平方米,总造价约有132万元。从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。三、付款方式2、待工程竣工验收合格后,甲方付给乙方总工程款70%。3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。四、施工工期乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工,主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。五、工程质量本工程质量要求为优衣工程,在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。乙方必须建立安全施工管理制度,对工人加强安全教育工作,做到“安全第一,文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故,其责任和一切经济损失一权由乙方承担,甲方不承担任何法律及经济责任。七、其它1、待工程每完成一层,乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部,待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。2、本协议未清事宜,甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。3、本合同一式二从,甲乙双方各执一从,双方签字确认后生效,工程结算账清后失效。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方签字:乙方签字:甲方(总包方):中煤建设集团工程有限公司大羊坊项目部乙方(分包方):金坛市唐王建筑工程有限公司工程名称:A号住宅楼等8项工程劳务分包工程工程地点:大羊坊甲四号院为进一步贯彻落实集团公司“精细化”管理的方针。依据劳务分包合同、中煤建设集团工程有限公司的相关规定和文件、中煤建设集团工程有限公司的施工进度管理细则等。为规范施工现场管理,全面履行甲方与业主的合同条款,全面履行劳务分包合同条款,达到并完成本工程所制定的进度目标,就本工程施工进度事项,经双方协商达成以下协议:第一条总则一、甲方的项目管理班子是工程进度管理机构,并有明确的工程进度目标和管理制度,任何人都必须按照劳务分包合同、工程进度目标和管理制度、本协议进行管理。二、乙方必须确定工程进度目标(时间应当比分包合同约定工期和甲方进度目标要短),建立和完善本工程的进度管理制度和控制办法,编制施工现场劳动力计划,配合甲方共同抓好工程进度,确保工程进度目标的实现。三、乙方的进度目标、进度管理制度和办法必须服从甲方的目标、制度和办法,如有冲突,以甲方的目标、管理制度和办法为准;乙方的劳动力计划必须满足工程进度需要。四、乙方在施工现场必须设有工程进度管理机构,并明确项目经理和工地现场施工进度负责人。五、乙方总体进度和分阶段的进度计划必须服从甲方总体进度和分阶段的进度计划。六、乙方在组织施工前,必须向甲方交纳10万元的施工进度保证金,以使乙方在施工过程中能够更好的进行进度控制和管理,达到并完成合同约定,否则不得承包本工程;在工程完工、分包合同终止后,乙方按照分包合同和本协议履行了全部责任和义务,则返还施工进度保证金,反之,则视责任的大小,按照分包合同、本协议及相关规定扣除施工进度保证金;如因乙方原因造成进度滞后,给甲方带来的经济损失超过了施工进度保证金,则甲方除扣除全部进度保证金外,还有权从应付乙方款项中直接扣除超出部分作为赔偿。七、甲方权利、责任一、甲方负责对工程进度的全面管理。向乙方公布本工程的进度目标、本工程的进度管理制度及奖罚办法。并严格按工程进度目标、本工程的进度管理制度及奖罚办法实施。二、负责对乙方工程进度目标、进度理制度和控制办法、劳动力计划的审批,审批合格后甲方归档备案。三、负责对照乙方劳动力配置计划对乙方过程中劳动力动态进行监控,当乙方施工现场劳动力不满足进度需要时,甲方有权要求乙方补充劳动力,如经甲方多次催促,乙方现场劳动力仍不满足进度需要时,甲方有权对乙方进行处罚,并由此造成的一切损失由乙方承担。四、由于乙方原因造成工作进度滞后3%时,甲方有权撤换乙方项目经理和乙方任何一级不称职的项目管理人员;当乙方的工作进度滞后5%时,甲方有权切除乙方合同内规定的任何一部分工作内容单独组织施工,并有权终止合同,且由此造成的一切损失由乙方承担。五、甲方对周进度、月进度进行评价,对乙方没有按周进度、月进度等阶段性进度完成的,有对乙方进行处罚的权利。六、甲乙双方就本分包工程结算时,甲方施工管理部门应出具工程进度评价书,无工程进度评价书者不能结算。第二条乙方权利、责任一、乙方必须无条件按分包合同约定的工期完成所承揽的施工任务,响应甲方所制定的进度目标。二、乙方必须服从甲方的指挥和监督,遵守甲方各项进度管理制度和奖罚办法,遵守甲方上级主管部门、业主、政府部门的各项管理。三、乙方入场后组织施工前,向甲方以书面形式报乙方所制定的工程进度目标、进度管理制度和控制办法、劳动力配置计划,甲方审批,审批合格后甲方归档备案。四、乙方入场后组织施工前,向甲方报总进度计划和详细分项工程进度计划,以上计划应满足甲方总进度计划和合同工期的要求,甲方留档备查。五、乙方在履行合同及本协议期间,向甲方提交周进度计划和月进度计划,甲方审批,审批合格后甲方留档备查,作为比较工程实际进度和进度评价的依据。六、乙方有责任根据甲方要求,无条件地立即撤换任何一级行为不端或不称职的项目经理部成员和雇员,并尽快代之以称职且经甲方批准的人员,由此所发生的费用由乙方承担。七、乙方必须按劳动力配置计划保证有足够的人力,以满足甲方对计划进度的要求,如果进度滞后,有责任按甲方的要求增加人力或加班以保证工程按合同规定的期完工。否则,甲方有权将部分或全部工作及费用从乙方合同工作范围及合同款中扣除,并指定他方完成。八、在甲方的指挥和监督管理下,负责组织劳动力进行具体工作的实施,确保各项进度计划的实现。九、接受因乙方原因而不能实现周进度计划、月进度计划、合同工期等情况的各项处罚。第三条工程进度管理细则一、乙方所报的总进度计划的总工期必须符合分包合同所约定的工期,计划一经甲方批准后,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。二、乙方所报劳动力配置计划必须符合工期要求,劳动力配置计划应包括施工阶段、工种、人数、进出场时间,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改;如确因工程实际情况发生变化,需要对现场劳动力进行调整(增加、减少或撤场),由乙方书面报告甲方,经甲方书面确认后方可调整。三、甲方按经审批的劳动力配置计划不定期的核查工地现场实际人数,如实际与计划不附,则甲方有权对乙方扣除10000元/次的违约金,并敦促乙方按计划要求补齐施工现场所需用的劳动力。如通过扣除违约金、敦促等措施,乙方现场劳动力仍不满足工期要求,则甲方有权切除乙方合同内规定的任何一部分工作内容单独组织施工,并有权终止分包合同,且由此造成的一切损失由乙方承担。四、乙方所报的月进度计划应符合总进度计划的要求,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。如因乙方原因,乙方不能实现月计划,每延误一天,扣除合同总价0.3%的违约金。五、乙方所报的周进度计划应符合月进度计划的要求,计划一经甲方批准,应严格执行,未经甲方书面批准不得作任何更改。如因乙方原因,乙方不能实现周计划,每延误一天,扣除合同总价0.1%的违约金。六、乙方向甲方提交周进度计划的时间为每周一10:00时前,周计划应包括下周要完成的工作内容、人力的投入情况、需要甲方解决的问题;乙方向甲方提交月进度计划的时间为每月22日10:00时前,月计划应包括下月要完成的工作内容、人力的投入情况、需要甲方解决的问题。七、工作例会:每天下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的碰头会;每周四下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的一周总结会;每月24日下午15:30时,乙方所有管理人员必须参加甲方召开的月总结会。如乙方参会人员无故不参加会议的,则甲方对乙方处以200元/人·次的罚款。八、发生工程变更后,如果工程量发生变化,甲方的工程进度计划是否调整由甲方决定,乙方不得调整。如果工程量增大,甲方有权要求乙方增加人力投入来保证工程进度计划。九、如果乙方完成的工作不满足验收条件或质量要求,造成工程整体验收通不过,由此产生的工期延误由乙方负责。十、如因乙方原因,不能在分包合同所约定的工期或经甲方事先书面确认的延长工期内完成合同约定的全部工作内容,乙方应承担违约责任和违约金,甲方有权在向乙方的付款中按下述规定扣除违约金:从规定的总工期或经甲方事先书面确认的延长工期完工日次日起至实际完工之日止,每延误一天,扣除合同总价0.5%的违约金。十一、工期违约金的总额以分包合同总价的10%为限。第六条控制措施一、甲乙双方自签定本协议起,都要严肃对待、认真执行、共同遵守。二、如在本协议各项条款履行过程中,乙方无视条约,甲方有权对其停工整顿,并由此所造成的一切经济损失由乙方承担;情节特别严重的,甲方有权终止合同,清退出场,所造成的一切经济损失由乙方承担。三、如在本协议各项条款履行过程中,乙方对现场事实拒不承认、不服从管理,则甲方有权不出具工程进度评价书。第七条本工程进度管理目标1.实现分包合同所约定的工期;2.月计划、周计划实现率98%以上;3.按照劳动力配置计划,施工现场劳动力满足率达到100%;甲方:_________乙方:_________为了维护某小区25、26、27、28栋楼居户的合法权益,甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《建筑
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 盆底肌障碍性疾病康复
- 腹腔镜前列腺癌护理
- 保育员户外活动保育护理
- 第26讲 晶体结构与性质
- 全民消防安全宣传方案
- 公务员面试避坑模板
- 最终移交确认安全技术交底
- 2026年中级经济师资格考试(金融专业知识和实务)经典试题及答案
- 多发骨折,失血性休克应急演练 脚本
- 辅助阳极安装施工工艺
- 2026秋新版苏教版小学数学四年级上册教学计划含进度表
- 小学2026秋季学期学校工作计划
- 2026年退役军人事务员职业技能理论考试复习题库及答案
- 2026宁夏医科大学总医院自主招聘事业单位工作人员87人考试参考题库及答案详解
- 机械加工车间智能化技改实施方案
- 金川集团招聘真题(含完整答案+考情说明)
- 2026新教材人教版(2024)七年级上册英语全册教案
- 环境保护概论(上篇共上下2篇)
- 2025年种子检验员职业资格考试真题及答案
- 2026年河北省单招考试一类《文化素质数学》真题附答案详解
- 2026年3月青少年软件编程(图形化)等级考试一级真题(含答案和解析)
评论
0/150
提交评论