




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
PAGEPAGE11建设工程三方付款协议书本协议由以下三方于____年__月__日签订:甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________丙方(付款方):____________________鉴于:1.甲方是具有相应资质的建设单位,拟对工程项目进行建设;2.乙方是具有相应资质的施工单位,愿意承包甲方工程项目的施工;3.丙方愿意为甲方提供资金支持,确保工程项目顺利进行。经三方友好协商,达成以下协议:第一条工程项目概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程内容:____________________1.5工程价款:人民币(大写):____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(小写):¥____元。第二条付款方式及期限2.1丙方按以下方式向乙方支付工程款项:(1)合同签订后__个工作日内,支付合同价款的__%;(2)工程进度达到__%时,支付合同价款的__%;(3)工程竣工验收合格后__个工作日内,支付合同价款的__%;(4)工程保修期满后__个工作日内,支付合同价款的__%。2.2丙方应按照本协议约定的付款方式和期限向乙方支付工程款项,如有逾期,应按逾期付款金额的__%向乙方支付违约金。第三条工程质量及验收3.1乙方应按照国家有关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工,确保工程质量。3.2工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,甲方应在__个工作日内组织验收。3.3工程验收合格后,甲方向乙方出具工程验收合格证明。第四条工程保修4.1乙方对工程项目的保修期限为:自工程竣工验收合格之日起__年。4.2在保修期内,如发生工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后__个工作日内进行维修,费用由乙方承担。第五条违约责任5.1甲、乙、丙三方应严格履行本协议约定的各项义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。5.2丙方未按约定支付工程款项的,除向乙方支付违约金外,还应按逾期付款金额的__%向甲方支付违约金。第六条争议解决6.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2在履行本协议过程中,如发生争议,三方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条附则7.1本协议一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。7.2本协议自甲、乙、丙三方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________丙方(盖章):____________________签订日期:____________________2024带目录带附件详细版-建设工程三方付款协议书目录一、协议背景与目的二、定义与术语三、工程项目的描述四、各方的责任与义务五、付款安排六、工程进度与质量要求七、变更与终止八、违约责任九、争议解决十、协议的生效、修改与终止十一、附件十二、签字页一、协议背景与目的本协议由以下三方于2024年__月__日签订:甲方(委托方):____________________乙方(承包方):____________________丙方(付款方):____________________鉴于:1.甲方是具有相应资质的建设单位,拟对工程项目进行建设;2.乙方是具有相应资质的施工单位,愿意承包甲方工程项目的施工;3.丙方愿意为甲方提供资金支持,确保工程项目顺利进行。本协议的目的是明确三方在工程项目中的权利、义务和责任,确保工程项目的顺利进行和按期完成。二、定义与术语在本协议中,除非上下文另有规定,下列术语具有以下含义:“工程项目”指本协议第一条约定的工程项目。“合同价款”指甲方应支付给乙方的工程款项。“付款日”指甲方根据本协议第五条的约定向乙方支付工程款项的日期。三、工程项目的描述3.1工程名称:____________________3.2工程地点:____________________3.3工程规模:____________________3.4工程内容:____________________3.5工程价款:人民币(大写):____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整(小写):¥____元。四、各方的责任与义务4.1甲方应按照本协议的约定向乙方支付工程款项。4.2乙方应按照本协议的约定进行施工,并确保工程质量和进度。4.3丙方应按照本协议的约定向甲方提供资金支持。五、付款安排5.1丙方按以下方式向乙方支付工程款项:(1)合同签订后__个工作日内,支付合同价款的__%;(2)工程进度达到__%时,支付合同价款的__%;(3)工程竣工验收合格后__个工作日内,支付合同价款的__%;(4)工程保修期满后__个工作日内,支付合同价款的__%。5.2丙方应按照本协议约定的付款方式和期限向乙方支付工程款项,如有逾期,应按逾期付款金额的__%向乙方支付违约金。六、工程进度与质量要求6.1乙方应按照国家有关法律法规、施工规范和甲方的要求进行施工,确保工程质量。6.2工程竣工后,乙方应向甲方提交完整的竣工资料,甲方应在__个工作日内组织验收。6.3工程验收合格后,甲方向乙方出具工程验收合格证明。七、变更与终止7.1任何一方要求变更本协议的,应提前__个工作日向其他各方提出书面变更请求,并经其他各方同意。7.2在下列情况下,任何一方均有权终止本协议:(1)一方明确表示不履行本协议的;(2)一方违反本协议的约定,经催告后在__个工作日内仍未纠正的;(3)因不可抗力原因,致使本协议无法履行的。八、违约责任8.1甲、乙、丙三方应严格履行本协议约定的各项义务,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。8.2丙方未按约定支付工程款项的,除向乙方支付违约金外,还应按逾期付款金额的__%向甲方支付违约金。九、争议解决9.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2在履行本协议过程中,如发生争议,三方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、协议的生效、修改与终止10.1本协议自甲、乙、丙三方签字(或盖章)之日起生效。10.2本协议的修改和补充必须采用书面形式,经甲、乙、丙三方签字(或盖章)后生效。10.3本协议的终止不影响各方在本协议终止前已经产生的权利和义务。十一、附件附件一:工程项目详细说明附件二:付款计划表附件三:质量保证书附件四:其他相关文件十二、签字页甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________丙方(盖章):____________________签订日期:____________________请注意,附件列表:1.附件一:工程项目详细说明2.附件二:付款计划表3.附件三:质量保证书4.附件四:其他相关文件(如工程设计图纸、施工方案、验收标准等)法律名词及解释:1.建设工程:指新建、扩建、改建各类建筑物和附属设施的活动。2.三方付款协议:指甲方、乙方、丙方就工程项目的付款事项达成的协议。3.合同价款:指甲方应支付给乙方的工程款项。4.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的法律责任。5.争议解决:指在合同履行过程中产生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。实际执行过程中可能遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:可能导致付款进度延误,影响各方利益。解决办法:及时沟通,协商调整工程进度和付款计划,确保工程按期完成。2.工程质量不符合要求:可能导致验收不合格,影响付款。解决办法:严格按照施工规范和验收标准进行施工,及时整改不合格项目,直至验收合格。3.付款方资金紧张:可能导致付款延期,影响工程进度。解决办法:加强资金筹措,确保按约定付款;或协商调整付款计划,减轻资金压力。4.合同变更:可能导致工程规模、价款等发生变化,影响各方权益。解决办法:严格按照合同约定办理变更手续,确保各方权益。5.争议产生:可能导致合同履行受
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论