MOOC 工程合同管理-东南大学 中国大学慕课答案

MOOC工程合同管理-东南大学中国大学慕课答案合同法基本原理章节测试1、问题：施工企业的法人是指（）选项：A、依法成立的建筑公司B、公司总经理C、合同签字人D、公司股东大会正确答案:【依法成立的建筑公司】2、问题：被仲裁机构裁定为可撤销合同，自（）起合同不具备法律效力选项：A、合同签字日B、合同开始履行日C、一方将撤销申请提交仲裁机构日D、合同撤销日E、仲裁机构发出裁决通知书日正确答案:【仲裁机构发出裁决通知书日】3、问题：追究合同违约责任的情况包括（）选项：A、双方通过协商变更合同后使一方受到损害B、由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害C、履行合同过程中一方主观过失行为引起对方的损失D、国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害正确答案:【履行合同过程中一方主观过失行为引起对方的损失】4、问题：一方因对方以欺诈手段订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）选项：A、拒绝履行合同义务B、单方宣布合同无效C、向法院请求裁定撤销合同D、向行政主管部门申请撤销合同正确答案:【向法院请求裁定撤销合同】5、问题：下列不属于无效合同的情况的是（）选项：A、一方因重大误解订立的合同损害对方合法权益B、合同标的实现损害社会公共利益C、以合法的形式掩盖非法目的D、与对方恶意串通损害第三人利益正确答案:【一方因重大误解订立的合同损害对方合法权益】6、问题：下列合同中属于提供服务的合同是（）选项：A、工程承包合同B、设计合同C、仓库保管合同D、购销合同正确答案:【仓库保管合同】7、问题：依据合同法规定，（）订立的合同，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同选项：A、恶意串通损害第三人利益B、以合法形式掩盖非法目的C、一方以胁迫手段D、违反社会公共利益正确答案:【一方以胁迫手段】8、问题：因一方当事人的违约行为造成了对方8万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约金金额为6万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金金额为（）万元选项：A、2B、6C、8D、14正确答案:【8】9、问题：《合同法》规定，空缺条款的弥补顺序是（）选项：A、法定---推定---约定B、推定---约定---法定C、约定---推定---法定D、约定---法定---推定正确答案:【约定---推定---法定】10、问题：属于效力待定的合同是（）选项：A、无权代理订立的合同B、因重大误解订立的合同C、签订显失公平的合同D、签订损害社会公共利益的合同正确答案:【无权代理订立的合同】11、问题：违反合同承担责任的方式中，（）体现了制裁性选项：A、赔偿金B、违约金C、索赔D、继续履行正确答案:【违约金】12、问题：合同法规定合同终止的方式有（）选项：A、合同权利转让B、合同解除C、合同变更D、支付违约金正确答案:【合同解除】13、问题：下列属于可撤消合同的情况的是（）选项：A、合同标的实现损害社会公共利益B、以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人C、一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益D、与对方恶意串通损害第三人利益正确答案:【一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益】14、问题：不属于同时履行抗辩权的适用条件是（）选项：A、由同一双务合同产生互负的债务B、合同中约定了先后履行顺序C、当事人另一方未履行债务D、对方的对待给付是可能履行的义务正确答案:【合同中约定了先后履行顺序】15、问题：追究经济合同违约责任的情况包括（）选项：A、双方通过协商变更经济合同后使一方受到损失B、由于不可抗力事件令一方不能履行合同导致的损害C、履行合同过程中一方主观过失行为失误引起的损失D、因国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害正确答案:【履行合同过程中一方主观过失行为失误引起的损失】16、问题：因当事人无法预见和控制的法律事实，合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（）选项：A、立即停止执行B、宣告无效C、继续有效D、对要求变更的条款部分有效正确答案:【继续有效】17、问题：一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（）选项：A、单方宣布合同无效B、拒绝履行合同义务C、向行政主管部门申请撤销合同D、向法院请求裁定撤销合同正确答案:【向法院请求裁定撤销合同】18、问题：合同法律关系客体的种类不包含有下列的()选项：A、行为B、财产C、自然人D、智力成果正确答案:【自然人】19、问题：违反经济合同当事人在支付违约金和赔偿金之后，则()选项：A、有权不再继续履行合同B、应权利人要求继续履行时，还应继续履行C、由仲裁机构裁决是否履行D、由双方协商议定是否履行正确答案:【应权利人要求继续履行时，还应继续履行】20、问题：不能成为解除合同的理由的是()选项：A、施工合同当事人协商一致B、因为不可抗力或者非合同当事人的原因，造成工程停建或晚建，致使合同无法履行C、承包人将其承包的全部工程转包给他人D、承包人将其工程分包给他人正确答案:【承包人将其承包的全部工程转包给他人】21、问题：下列当事人（）不能作为合同法律关系的主体选项：A、国家机关B、经济组织内部的职能机构或下属单位C、自然人D、享有继承权而未成年公民正确答案:【享有继承权而未成年公民】22、问题：经济合同依法订立才具有法律效力，订立经济合同应具备的条件不包括下列的()选项：A、经济合同当事人要有合格的资格B、经济合同的内容要合法C、经济合同的形式和订立程序要合法D、主管部门的同意和批准正确答案:【主管部门的同意和批准】23、问题：属于要物合同的有（）选项：A、施工合同B、监理合同C、定金合同D、抵押合同正确答案:【定金合同】24、问题：所有的合同成立时即生效选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】25、问题：《合同法》规定：逾期交付标的物的遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价执行。选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】26、问题：合同解除后，其他的条款都失去效力，但不影响合同中约定的结算和清理条款的效力选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】27、问题：违约当事人支付了违约金后，对方认为不需要继续履行合同时，违约方可不再继续履行选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】28、问题：根据《合同法》规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】29、问题：合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定后履行义务方享有的中止履行义务的权利选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】30、问题：合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】31、问题：可撤销合同是从其撤消时失去法律效力的选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】32、问题：合同法律关系的主体可以是国家和国家机关选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】33、问题：《合同法》规定，违反合同承担的责任形式中，违约金具有赔偿性和惩罚性，即违约方在赔偿对方造成的实际损失基础上，再行支付违约金选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】34、问题：无效经济合同是从其确认时失去效力选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】35、问题：违约误期罚款可以定义为承包商未能在工程承包合同规定的合同期内或工程师同意延长的期限内完成工程任务时，应向业主偿付一定数额的违约罚款选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】36、问题：某企业在履行合同过程中与其他企业发生合并，则该企业可不承担任何责任选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】37、填空题：合同法规定的“不安抗辩权”是指按照合同规定的一方享有的中止履行义务的权利。正确答案:【先履行义务】38、填空题：按照当事人之间的权利义务关系是否存在着对价关系，合同可以分为有偿合同和正确答案:【无偿合同】39、填空题：合同法规定的“同时履行抗辩权”是指按照合同规定享有的中止履行义务的权利。正确答案:【当事人双方】40、填空题：甲乙共同协商签订了一份定金合同，乙向甲预交定金80万元人民币，但乙在合同规定期限内未履行合同，则乙应向甲赔偿人民币金额为____________正确答案:【160万元】41、填空题：按照合同的成立是否以递交标的物为必要条件，合同可以分为实践合同和正确答案:【诺成合同】42、填空题：执行国家定价的经济合同，在合同规定的交付期限内国家价格调整时，逾期交货的，遇价格上涨时，按价执行。正确答案:【原】43、填空题：是指欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同正确答案:【效力待定合同】44、填空题：合同关系的主体有自然人、或其他组织正确答案:【法人】45、填空题：施工合同的当事人是发包人和正确答案:【承包人】46、填空题：违反经济合同的当事人支付违约金的性质是惩罚性和正确答案:【赔偿性】47、填空题：根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为正确答案:【委托代理】建设工程招标投标管理章节测试1、问题：招标投标法规定开标的时间应当是（）选项：A、提交投标文件截止日期的同一天B、提交投标文件截止时间的同一时间C、提交投标文件截止日期的30天内D、提交投标文件截止日期的第二天正确答案:【提交投标文件截止时间的同一时间】2、问题：要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（）选项：A、拒绝B、新的要约C、部分承诺D、承诺正确答案:【新的要约】3、问题：下列属于承诺的行为是（）选项：A、发布招标公告B、递交投标报价C、发布中标通知书D、发布招标文件正确答案:【发布中标通知书】4、问题：施工招标的发包工作范围可以是（）招标选项：A、分包单位再分包的特殊专业工程B、分部工程C、分项工程D、单位工程正确答案:【单位工程】5、问题：投标单位有以下行为时，（），招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金选项：A、投标截止后要求撤回投标书的B、不参加开标会议C、投标函未加盖投标人印章的D、通过资格预审后不投标正确答案:【投标截止后要求撤回投标书的】6、问题：招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）选项：A、投标书中标明的报价B、标底价C、评标委员会算出的评标价D、施工图设计编制的预算价正确答案:【投标书中标明的报价】7、问题：工程标底是工程项目的（）选项：A、合同价格B、施工结算价格C、工程概算总价格D、预期价正确答案:【预期价】8、问题：施工招标的发包工作范围不可以是（）招标选项：A、单位工程B、全部工程C、特殊专业工程D、分部工程正确答案:【分部工程】9、问题：公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）选项：A、是否组织现场考察B、是否进行资格预审C、是否公开开标D、是否解答投标单位的质疑正确答案:【是否进行资格预审】10、问题：建设工程施工招标的中标单位由（）确定选项：A、监理单位B、主管单位C、招标单位D、招标办正确答案:【招标单位】11、问题：发包人发出的招标文件是属于合同法中的要约，而施工单位的投标属于承诺。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】12、问题：投标保函可以约束投标人在合同有效期内不撤标或中标后按时与业主签订合同。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】13、问题：公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为是否进行资格预审。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】14、问题：评标委员会在评标过程中与投标人举行的澄清问题会上，投标人给业主提出的优惠条件，在评标时予以考虑。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】15、问题：一个工程项目可以根据企业等级编制几个标底。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】建设工程施工合同管理章节测试1、问题：施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。选项：A、经业主代表或总监理工程师确认工程量变化B、承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大风C、经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更D、分包商负责完成的工程质量不合格正确答案:【分包商负责完成的工程质量不合格】2、问题：下列说法不正确的是()选项：A、程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑B、缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担C、在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任D、为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验正确答案:【在缺陷责任期内．承包商对移交工程承担照管责任】3、问题：施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（）。选项：A、由承包人负责，费用由承包人承担B、由发包人负责，费用由发包人承担C、由承包人负责，费用由发包人承担D、由发包人负责，费用由承包人承担正确答案:【由承包人负责，费用由发包人承担】4、问题：某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量达不到合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（）选项：A、费用和工期损失由业主承担B、费用由业主承担，工期不予顺延C、费用由承包商承担，业主给予工期顺延D、费用和工期损失由承包商承担正确答案:【费用和工期损失由承包商承担】5、问题：.施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（）选项：A、承包商承担保护费用，工期不予顺延B、承包商承担保护费用，工期予以顺延C、业主承担保护措施费用，工期不予顺延D、业主承担保护措施费用，工期予以顺延正确答案:【业主承担保护措施费用，工期予以顺延】6、问题：施工合同中，_________不是业主应承担的义务。选项：A、获得进入施工现场通行道路的使用权B、建立施工现场的安全保护设施C、组织设计单位图纸会审并进行设计交底D、提供真实的地质和地下水文资料正确答案:【建立施工现场的安全保护设施】7、问题：在我国下列（）不属于工程转包行为。选项：A、总包单位将单项工程中技术复杂的单位工程分包B、总包单位将单位工程的主体包出C、总包单位将整个工程包出，收取管理费D、分包单位将项目的一般装修部分包出正确答案:【总包单位将单项工程中技术复杂的单位工程分包】8、问题：施工合同示范文本规定，（）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。选项：A、分包商负责完成的工程质量不合格B、经工程师确认工程量变化C、承包商遇到了合同专用条款约定的等级以上的大雨D、经工程师确认，业主批准的工程设计变更正确答案:【分包商负责完成的工程质量不合格】9、问题：以包工包料方式承包的施工合同，施工企业的项目经理在建筑材料采购合同履行中有过错而出现违约。该违约责任应当由（）承担。选项：A、建设单位B、施工企业C、项目经理D、采购人员正确答案:【施工企业】10、问题：承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（）选项：A、费用和工期损失全部由业主承担B、费用和工期损失全部由承包商承担C、费用由承包商承担，工期给予顺延D、工期不予顺延，但费用由业主给予补偿正确答案:【费用和工期损失全部由承包商承担】11、问题：关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项为()选项：A、施工期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程接收证明书注明的竣工日止的日历天数B、缺陷责任期,自工程接收证书中写明的竣工日期开始，至颁发证书的日历天数C、颁发履约证书只是表示承包商的施工义务终止D、结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止正确答案:【结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止】12、问题：承包商运到施工现场用于本工程的自有施工机具和设备，在施工过程中（）选项：A、可自由运出现场B、不得再运出现场C、经过工程师批准后可运出现场D、经过业务主管部门批准后可运出现场正确答案:【经过工程师批准后可运出现场】13、问题：某国际工程合同价为2000万元，按合同规定，承包商每延误一天，则罚款合同价的0．05％，罚款最高限额为合同价的5％。该工程因承包商自身原因。延误工期10天。但在合同规定的竣工期以前，某一区段工程已签发了移交证书，该区段工程合同价款为400万元，则承包商延期罚款额为（）选项：A、10万B、8万C、2万D、12万正确答案:【8万】14、问题：承包商负责做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】15、问题：因工程师指令失误发生的追加合同价款，由工程师承担。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】16、问题：工程款支付的依据是由承包商测量核实实际工作量。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】17、问题：由于土建和安装工程正常施工需要，工程师下了暂停施工令，所以工程师应批准承包商因此提出的工期延长要求。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】18、问题：承包人应在工程竣工验收之后，与发包人签订质量保修书，作为合同附件。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】19、问题：因工程师指令失误发生的追加合同价款和工期延误，由业主承担。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】20、问题：合同有效期是指自合同签字日起至工程师颁发履约证书之日为止的日历天数。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】21、问题：因指定分包商原因造成总承包商工期延长，总承包商应向指定分包商索赔。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】22、问题：工程项目中使用的任何工程设备必须得到业主的书面许可后方可运至现场。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】23、问题：工程师对隐蔽工程重新检查，不合格时，承包商承担发生的全部费用，工期也不顺延。选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】24、问题：工程师就分包工程施工发布的任何指令应该发给总承包商和分包商。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】25、问题：承包商可以通过分包合同解除一部分的合同义务与责任。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【错误】26、问题：在大型合同中，常常实行单项工程和单位工程的基本竣工验收，每次验收都会有单独的接收证书，然而发给承包商的“履约证书”只有一个，它只能在最后一个缺陷责任期满时颁发。（）选项：A、正确B、错误正确答案:【正确】工程合同管理期末考试1、问题：下列不属于无效合同的情况的是（）。选项：A、一方因重大误解订立的合同损害对方合法权益B、合同标的实现损害社会公共利益C、以合法的形式掩盖非法目的D、与对方恶意串通损害第三人利益正确答案:【一方因重大误解订立的合同损害对方合法权益】2、问题：被仲裁机构裁定为可撤销合同，自（）起合同不具备法律效力。选项：A、合同签字日B、合同开始履行日C、一方将撤销申请提交仲裁机构日D、仲裁机构发出裁决通知书日正确答案:【合同签字日】3、问题：招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是（）选项：A、投标书中标明的报价B、施工图设计编制的预算价C、标底价D、评标委员会算出的评标价正确答案:【投标书中标明的报价】4、问题：依据合同法规定，（）订立的合同，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同。选项：A、一方以欺诈手段B、以合法形式掩盖非法目的C、恶意串通损害第三人利益D、违反法律、行政法规强制性规定正确答案:【一方以欺诈手段】5、问题：根据FIDIC合同条件规定，从签订施工合同之日起，到（）承包商享有索赔的权力。选项：A、合同期满后的两年内B、合同期满之日止C、颁发履约证书之日止D、结清单生效之日止正确答案:【结清单生效之日止】6、问题：判断承包商索赔成立的条件有()。①与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或工期损失②造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任③承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告选项：A、①B、②C、③D、①+②+③正确答案:【①+②+③】7、问题：下列不属于工程师发布变更指令范围的是（）。选项：A、删减部分承包商工作内容交给其他人完成B、改变部分工程的基线C、改变已批准承包商施工时间和顺序D、增加合同约定的工程量正确答案:【删减部分承包商工作内容交给其他人完成】8、问题：某国际工程合同价为2000万元，按合同规定，承包商每延误一天，则罚款合同价的0．05％，罚款最高限额为合同价的5％。该工程因承包商自身原因。延误工期10天。但在合同规定的竣工期以前，某一区段工程已签发了移交证书，该区段工程合同价款为400万元，则承包商延期罚款额为（）。选项：A、10万B、8万C、2万D、12万正确答案:【8万】9、问题：FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（）止。选项：A、颁发工程接收证书日B、工程接收证书中注明的竣工日C、颁发履约证书日D、承包商提交的结清单生效日正确答案:【承包商提交的结清单生效日】10、问题：FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发整个工程接收证书后，业主应（）。选项：A、仍不返还承包商B、返还承包商一半C、返还承包商一半和利息D、全部返还承包商正确答案:【返还承包商一半】11、问题：属于要物合同的有（）。选项：A、施工合同B、监理合同C、定金合同D、抵押合同正确答案:【定金合同】12、问题：《招标投标法》规定开标的时间应当是（）。选项：A、提交投标文件截止时间的同一时间B、提交投标文件截止日期的同一天C、提交投标文件截止日期的第二天D、提交投标文件截止日期的30天内正确答案:【提交投标文件截止日期的同一天】13、问题：不属于同时履行抗辩权的构成条件有（）。选项：A、双方当事人互负对待给付B、合同约定履行顺序C、对方未履行债务D、当事人的债务已届清偿期正确答案:【合同约定履行顺序】14、问题：施工招标中，为了规范建筑市场有关各方的行为，《建筑法》和《招标投标法》明确规定，一个独立施工合同发包的工作范围不可能是()。选项：A、全部工程B、单位工程C、特殊专业工程D、分项工程正确答案:【分项工程】15、问题：属于履行经济合同的担保形式有（）。选项：A、定金B、投标保函C、违约金D、赔偿金正确答案:【定金】16、问题：《合同法》规定，空缺条款的弥补顺序是_______。选项：A、法定---推定---约定B、推定---约定---法定C、约定---推定---法定D、约定---法定---推定正确答案:【约定---推定---法定】17、问题：要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（）。选项：A、承诺B、部分承诺C、新要约D、拒绝正确答案:【新要约】18、问题：FIDIC合同条件规定，工程款应按（）结算。选项：A、计量工程量B、工程量清单中注明的工程量C、工程概算书中的工程量D、承包商提交的工程量正确答案:【计量工程量】19、问题：FIDIC合同条件规定，承包商应向业主提交履约保函，履约保函的保证期限是从（）。选项：A、合同签字之日起到颁发工程接收证书日为止B、合同签字之日起到颁发履约证书日为止C、发布开工令之日起到颁发工程接收证书日为止D、发布开工令之日起到颁发履约证书日为止正确答案:【合同签字之日起到颁发履约证书日为止】20、问题：下列不属于无效合同的情况的是（）。选项：A、合同标的实现损害社会公共利益B、以不合理的低价将破产企业的财产卖给他人C、一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益D、与对方恶意串通损害第三人利益正确答案:【一方乘人之危订立显失公平的合同损害对方合法权益】21、问题：业主和承包商在合同中风险分担较合理的合同类型是_______。选项：A、固定总价合同B、单价合同C、成本加酬金合同D、可调值总价合同正确答案:【单价合同】22、问题：按照施工合同文本（GF-2017-0201）规定，因不可抗力发生，工程所需清理修复费用由（）承担。选项：A、发包方B、承包方C、发包方和承包方协商D、发包方和承包方共同正确答案:【发包方】23、问题：当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（）。选项：A、定金B、抵押C、质押D、保证正确答案:【抵押】24、问题：由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（）。选项：A、正常工作B、附加工作C、额外工作D、意外工作正确答案:【附加工作】25、问题：违反合同承担责任的方式中，（）体现了制裁性。选项：A、赔偿金B、违约金C、索赔D、继续履行正确答案:【违约金】26、问题：同时履行抗辩权的适用条件有___________。选项：A、由同一双务合同产生互负的债务B、在两个不同合同中产生的互负的债务C、合同中未约定履行顺序D、合同中约定了先后履行顺序E、当事人另一方未履行债务F、给付是可能履行的义务正确答案:【由同一双务合同产生互负的债务#合同中未约定履行顺序#当事人另一方未履行债务#给付是可能履行的义务】27、问题：属于要约邀请的有______________。选项：A、招标公告B、中标通知书C、拍卖公告D、投标报价E、商业广告正确答案:【招标公告#拍卖公告#商业广告】28、问题：《合同法》规定的合同权利义务终止的方式有___________________。选项：A、履行B、协议解除C、提存D、抵销E、免除F、不可抗力正确答案:【履行#协议解除#提存#抵销#免除】29、问题：在下列索赔事件中，其中的_______________承包商既可以提出工期延长索赔，又可以提出费用索赔。选项：A、业主拖延提交合格的施工现场B、工程量增加C、不可抗力D、恶劣气候条件影响正确答案:【业主拖延提交合格的施工现场#工程量增加】30、问题：根据FIDIC土木工程施工合同条件，工程师在进度管理方面有__________。选项：A、审查批准承包商与分包商的施工进度计划B、指示承包商修改施工进度计划C、发布开工令D、发布暂停施工令E、发布复工令和赶工令正确答案:【指示承包商修改施工进度计划#发布开工令#发布暂停施工令#发布复工令和赶工令】31、问题：在我国下列________________属于工程转包行为。选项：A、总包单位将单项工程中技术复杂的单位工程分包B、总包单位将单位工程的主体包出C、总包单位将占群体工程比例五分之二的单位工程包出D、分包单位将项目的一般装修部分包出E、总包单位将整个工程包出，收取管理费正确答案:【总包单位将单位工程的主体包出#分包单位将项目的一般装修部分包出#总包单位将整个工程包出，收取管理费】32、问题：我国施工合同示范文本（GF-2017-0201）规定，甲方办理的保险有___________选项：A、建筑工程险B、现场甲方人员生命财产险C、施工机械设备险D、第三方人员生命财产险E、乙方在现场人员的生命财产险正确答案:【建筑工程险#现场甲方人员生命财产险#第三方人员生命财产险】33、问题：投标单位有以下行为时_________，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。选项：A、通过资格预审后不参加投标B、不参加开标会议C、中标后拒绝签订施工合同D、不参加现场考察E、开标后要求撤回投标书F、投标截止后要求撤回投标书正确答案:【中标后拒绝签订施工合同#开标后要求撤回投标书#投标截止后要求撤回投标书】34、问题：下列因不可抗力发生的费用，在施工合同示范文本（GF-2017-0201