2021版一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题A卷(附解析)

第第页2021版一级建造师《建筑工程管理与实务》模拟真题A卷（附解析）考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为160分。2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。 4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。姓名:_________考号:_________一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、建筑材料复试的取样中,工程的取样送检见证人,应由该工程()书面确认,并委派在工程现场的建设或监理单位人员1-2名担任。A.建设单位B.承包单位C.设计单位D.监理单位2、规范要求卫生间混凝土坎台成型高度不低于()A.50mmB.100mmC.150mmD.200mm3、根据《通用硅酸盐水泥》(GB175)的规定，关于六大常用水泥凝结时间的说法，正确的是()A.初凝时间均不得短于40minB.硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5hC.普通硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5hD.除硅酸盐水泥外其他五类常用水泥的终凝时间不得长于12h4、工程质量的验收均应在()检查评定的基础上进行。A.施工单位自行B.监理单位C.施工单位与监理单位D.建设单位5、索膜支承结构安装包括如下工序：①节点埋件预埋；②节点预埋复合；③钢结构制作；④构件防腐、防火涂装；⑤构件吊装，下列安装流程中，正确的是()A.④①②③⑤B.②①③④⑤C.②③①⑤④D.①③②④⑤6、下列深基坑工程挖土方案中，属于无边护结构挖土的是()A.墩式挖土B.盆式挖土C.放坡挖土D.逆作挖土7、规范要求砌体结构实测实量检测，外窗洞口尺寸检测，(2)测量时()抹灰收口厚度。A.必检B.综合检测C.实测D.不包括8、某受压杆件，在支座不同、其他条件相同的情况下，其临界力最小的支座方式是()A.两端铰支B.一端固定，一端铰支C.两端固定D.一端固定，一端自由9、硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行()验算。A.承载力标准值B.承载力设计值C.承载力极限状态D.承载力正常使用状态10、关于招标投标的说法，正确的是()A.招标分为公开招标，邀请招标和议标B.投标人少于三家应重新招标C.多个法人不可以联合投标D.招标人答疑仅需书面回复提出疑问的投标人11、设计使用年限为50年，处于一般环境大截面钢筋棍凝土柱，其棍凝土强度等级不应低于()A.C15B.C20C.C25D.C3012、关于幕墙预埋件锚筋施工工艺的说法，正确的是()A.直锚筋与锚板应采用T形焊B.锚筋直径不大于20mm时，宜采用穿孔塞弧焊C.锚筋直径大于20mm时，宜采用压力埋焊D.采用手工焊时，焊缝高度不宜小于8mm13、场地高程测量中，已知后视点X的高程为48.126m，后视读数为1.126m,前视点Y的读数为0.621m，则前视点Y的高程为()A.48.631mB.47.621mC.48.501mD.48.531m14、房屋建筑工程保修期，从()之日起计算。A.工程竣工B.工程竣工验收合格C.工程移交使用D.工程竣工验收备案15、厕浴间、厨房的墙体，设置的现浇混凝土泛水宜高出楼地面至少()A.100mmB.150mmC.200mmD.250mm16、关于控制钢筋伸长率的说法，正确的是()A.HPB300级钢筋冷拉伸长率不宜大于4%B.HRB335级钢筋冷拉伸长率不宜大于3%C.HRB400级钢筋冷拉伸长率不宜大于2%D.RRB400级钢筋冷拉伸长率不宜大于2%17、为防止钢筋混凝土梁的斜截面破坏，可采取的措施有()A.限制最小截面尺寸B.配置弯起钢筋C.配置箍筋D.增大主筋截面18、代号为P•O的通用硅酸盐水泥是()A.硅酸盐水泥 B.普通硅酸盐水泥 C.粉煤灰硅酸盐水泥 D.复合硅酸盐水泥19、水准仪型号DS05，其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为()A.0.5mmB.5cmC.0.5mD.5m20、规范要求抹灰工程实测实量检测，墙面垂直度度检测，(1)每一个墙面作为一个测区，累计实测实量()个实测区。A.20B.10C.5D.1二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、棍凝土在高温施工环境下施工，可采取的措施有()A.在早间施工B.在晚间施工C.喷霉D.连续浇筑E.吹风2、大体积混凝土防止表面出现裂缝的措施有()A.优先选用硅酸盐水泥B.使用缓凝剂C.对混凝土覆盖保温D.加入引气剂E.设置后浇缝3、关于施工单位项目负责人安全生产责任的说法，正确的有()A.制定施工单位安全生产责任制度B.对建设工程项目的安全施工负责C.落实安全生产规章制度D.确保安全生产费用的有效使用E.及时如实报告生产安全事故4、按《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354)中的防火施工和验收的规定，下列说法正确的有()A.装修施工前，应对各部位装修材料的燃烧性有进行技术交底B.装修施工前，不需按设计要求编写防火施工方案C.建筑工程内部装修不得影响消防设施的使用功能D.装修材料进场后，在项目经理监理下，由施工单位材料员进行现场见证取样E.装修材料现场进行阻燃处理，应在相应的施工作业完成后进行抽样检验5、常用无机绝热材料有()A.泡沫塑料B.矿棉C.玻璃棉D.膨胀珍珠岩E.泡沫玻璃6、砌体工程不得在()设置脚手眼。A.120mm厚墙，料石清水墙，独立柱B.240mm厚墙C.宽度为2m的窗间墙D.过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内E..梁或梁垫下及其左右500mm范围内7、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)，施工单位技术、*量部门负责人必须参加验收的分部工程有()A.地基与基础 B.主体结构 C.建筑装饰装修D.屋面 E.建筑节能8、建筑基础验槽必须参加的单位有()A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.降水分包单位E.勘察单位9、混凝土的耐久性能包括()A.抗冻性B.碳化C.抗渗性D.抗侵蚀性E.和易性10、下列分部分项工程中，其专项施工方案必须进行专家论证的有()A.架体高度28m的悬挑脚手架B.开挖深度10m的人工挖孔桩C.爬升高度80m的爬模D.埋深10m的地下暗挖E.开挖深度5m的无支护土方开挖工程三、案列分析题（共5题，每题24分）1、某投资公司建造一幢办公楼，采用公开招标方式选择施工单位。招标文件要求：提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日。该投资公司于2003年3月6日发出招标公告，共有5家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月2日提交投标保证金。开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和退还投标保证金。经过综合评选，最终确定第2家施工单位中标。投资公司（甲方）与中标施工单位（乙方）双方按规定签订了施工承包合同，合同约定开工日期为2003年8月16日。工程开工后发生了如下几项事件：事件一：因拆迁工作拖延，甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地，导致乙方A、B两项工作延误了2天，并分别造成人工窝工6个和8个工日；但乙方C项工作未受影响。事件二：乙方与机械设备租赁商约定，D项工作施工用的某机械应于2003年8月28日进场，但因出租方原因推迟到当月29日才进场，造成D项工作延误1天和人工窝工7个工日。事件三：因甲方设计变更，乙方在E项工作施工时，导致人工增加14个工日，其他费用增加了1.5万元，并使施工时间增加了2天。事件四：在F项工作施工时，因甲方供材出现质量缺陷，乙方施工增加用工6个工日，其他费用1000元，并使H项工作时间延长1天，人工窝工24个工日。上述事件中，A、D、H三项工作均为关键工作，没有机动时间，其余工作均有足够的机动时间。问题：1.第5家施工单位提交投标保证金时间对其投标文件产生什么影响？为什么？2.第4家施工单位撤回投标文件，招标方对其投标保证金应如何处理？为什么？3.上述招标投标过程中，有哪些不妥之处？请说明理由。4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔？请说明理由。5.合同约定人工费标准为30元/工日，应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日；施工管理费、利润等均不予补偿。在该工程中，乙方可得到合理的费用索赔有哪几项？费用索赔额是多少？2、某单项工程，按如下进度计划网络图组织施工：原计划工期是170d，在第75天进行的进度检查时发现：T作A已全部完成，工作B刚刚开工。由于工作B是关键工作，所以它拖后1od，将导致总工期延长15d完成。本工程各工作相关参数见下表：问题(1)为使本单项工程仍按原工期完成，则必须赶工，调整原计划，问应如何调整原计划，既经济又保证整修工作能在计划的170d内完成，并列出详细调整过程。(2)试计算经调整后，所需投入的赶工费用。(3)重新绘制调整后的进度计划网络图，并列出关键线路（关键工作表示法）。3、东北某市新建一建筑面积39600㎡的文化体育中心工程，地上6层，地下2层，局部埋深9m。工程选址位于某山坡，一半基础须回填，混凝土灌注桩局部桩承台加整体筏板基础，地上钢筋混凝土框架结构。3层会议厅主梁采用预制钢筋混凝土，1000人餐厅采用预应力混凝土梁，现场张拉。体育场中心屋盖局部为焊接球钢网架上覆玻璃幕，其他部位局部为混凝土屋面。围护结构填充墙为小型空心砌块砌筑。地下室底板及外墙均采用P8的防水混凝土，并附加两层3mm的SBS卷材防水层，室内防水为水泥基涂抹防水，屋面防水为两层3mm的SBS卷材防水层。某施工总承包单位中标并成立了项目部组织施工。施工过程中发生了如下事件：事件一：项目部编制了“质量计划”，其中规定：土方开挖过程中，检查平面位置、水平标高，并随时观测周围的环境变化；混凝土灌注桩检查查验桩位偏差、桩顶标高、桩底沉渣厚度等是否符合设计要求和规范规定。监理工程师要求重新编制。事件二：项目部编制了“质量计划”，其中规定：防水混凝土工程检查防水混凝土原材料（包括：掺合料、外加剂）的出厂合格证、质量检验报告；屋面防水工程检查基层状况（包括干燥、干净、坡度、平整度、分格缝、转角圆弧等）、卷材铺贴（胎体增强材料铺设）的方向及顺序、附加层、搭接长度及搭接缝位置等是否符合设计和规范要求。监理丁：程师要求重新编制。事件三：装饰装修工程完成后，总监理T程师组织了分部工程验收，项目部提供了工程的隐蔽工程验收记录，施丁记录等质量控制资料。总监理工程师要求补充。问题(1)事件一中，土方开挖工程过程质量检查的内容还有哪些？(2)事件一中，混凝土灌注桩检查查验的内容还有哪些？(3)事件二中，防水混凝土工程检查的内容还有哪些？(4)事件二中，屋面防水工程砌体工程检查的内容还有哪些？(5)事件三中，质量控制资料检查的内容还有哪些？4、2011年5月20日，某建筑公司（乙方）与某开发商（甲方）签订了住宅项目建设工程施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，其中土方挖掘直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案显示：土方工程采用租赁的1台挖掘机施工（租赁台班为450元）。甲、乙双方合同约定6月11日开工，6月20日完工。工程施工过程中发生如下事件：事件一：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件二：施工中，遇到软土层，监理工程师6月15日下发停工指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件三：6月19日接到监理工程师于6月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深的设计变更，由此导致土方开挖量增加900m3。事件四：6月20日~6月22日，因下罕见特大暴雨使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件五：6月23日用30个工日修复事件四中被冲坏的永久道路，6月24日恢复挖掘工作，最终基坑于6月30日挖坑完毕。针对上述五事件，乙方向甲方均提出工期和费用索赔。【问题】1、上述各事件中，乙方向甲方提出的索赔是否成立（仅就责任范围进行回答，不考虑具体日期和费用额）？并说明理由。2、上述事件工期索赔各多少天？总工期索赔多少天？3、假设合同约定人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？5、某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构，建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向全国公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。从工程招投标至竣工决算的过程中，发生了下列事件:事件一:市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双方签订了施工总承包合同(幕墙工程为专业分包)。事件二:E单位的投标报价构成如下:分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费为1%，税金3.413%。事件三:建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。事件四:E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。事件五:2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工结算，双方书面签字确认于2014年5月20日前由建设单位支付工程款560万元(不含5%的保修金)给E施工单位。此后，E施工单位3次书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行使工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。问题:1.分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。2.列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元(保留两位小数)，根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪儿类?该中标造价属于其中哪一类?3.事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元(保留两位小数)?并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用?4.事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员(分单位列出)?5.事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月?E单位诉讼是否成立?其可以行使的工程款优先受偿权是多少万元?试题答案一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、A2、C3、B4、A5、D6、C7、D8、D9、C10、【答案】B11、【答案】C12、A13、A14、B15、B16、A17、ABC18、B19、A20、A二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、【答案】AB2、BCE3、BCDE4、ACE5、BCD6、ADE7、ABE8、ABCE9、答案:A,B,C,D10、【答案】ACDE三、案列分析题（共5题，每题24分）1、1.投标文件应作废标处理。理由：第5家施工单位没有在规定的时间内提交投标保证金。2.第4家施工单位在投标截止时间前撤回投标文件，招标方退回投标保证金。理由：投标单位可以在投标截止时间前撤回投标文件，招标单位无权没收其投标保证金。第4家施工单位在投标截止时间后撤回投标文件，招标方应没收投标保证金。理由：投标单位在投标有效期内不得撤回投标文件，如撤回，招标单位有权没收其投标保证金。3.不妥有：①开标会由该省建委主持不妥。理由：开标会一般由业主或其委托的招标代理机构（公司）主持，而省建委是建设主管部门。②投标截止日和开标不是同一时间不妥。理由：根据招标投标法规定，投标截止日和开标应是同一时间。4.事件一可向甲方提出费用索赔和工期索赔。理由：造成A、B两项工作延误是甲方原因造成的。可索赔A、B两项工作窝工费用及关键工作A的工期延误，B工作为非关键工作，C工作未受影响不给予工期索赔。事件二不可以对甲方提出费用索赔和工期索赔。理由：D项工作的工期延误及人工窝工费用是由于施工单位原因造成，属施工单位责任。事件三可向甲方提出费用索赔。理由：乙方费用的增加是由甲方设计变更这一原因造成的。不可向甲方提出工期索赔。理由：E工作是非关键工作。事件四可向甲方同时提出费用索赔及工期索赔。理由：乙方F、H两项工作费用的增加及关键工作H工期的延长都是甲方原因造成的。5.可索赔：A、B工作的窝工费，E工作的人工费及其他费用增加额，F工作的人工费及其他费用，H工作的窝工费。费用索赔额=（6+8+24）×18+（14+6）×30+15000+1000=17284元。2、(1)目前总工期拖后15d，此时的关键线路：B→D→H。1)其中工作B赶.工费率最低，故先对工作B持续时间进行压缩。工作B压缩5d，因此增加费用为：5×200=1000元；总工期为：185－5=180d;关键线路：B→D→H。2)剩余关键工作中，工作D赶工费率最低，故应对工作D持续时间进行压缩。工作D压缩的同时，应考虑与之平等的各线路，以各线路工作正常进展均不影响总工期为限。故工作D只能压缩5d，因此增加费用为5×300=1500元。总工期为：180－5=175d。关键线路：B→D→H和B→C→F→H两条。3)剩余关键工作中，存在三种压缩方式：①同时压缩工作C、工作D;②同时压缩T作F、工作D;压缩工作H。同时压缩工作C和工作D的赶工费率最低，故应对工作C和工作D同时进行压缩。工作C最大可压缩天数为3d，故本次调整只能压缩3d，因此增加费用为：3×100+3×300=1200元；总工期为：175－3=172d;关键线路：B→D→H和B→C→F→H两条。4)剩下压缩方式中，压缩工作H赶工费率最低，故应对工作H进行压缩。工作F压缩2d，因此增加费用为2×420=840元；总工期为：172－2=170d。5)通过以上工期调整，工作仍能按原计划的170d完成。(2)所需投入的赶工费为：1000_1－1500+1200J－840=4540元。(3)调整后的进度计划网络图如下所示：其关键线路（关键工作法表示）为：A→B→D→H和A→B→C→F→H。3、(1)土方开挖工程过程质量检查的内容还应有：1)边坡坡度；2)压实度；3)排水和降低地下水位系统。(2)混凝土灌注桩检查查验的内容还应有：1)桩身完整性；2)承载力；3)垂直度；4)桩径；5)原材料；6)混凝土配合比及强度；7)泥浆配合比及性能指标；8)钢筋笼制作及安装；9)混凝土浇筑。(3)防水混凝土工程检查的内容还应有：1)现场抽样试验报告；2)配合比；3)计量；4)坍落度。(4)屋面防水工程砌体工程检查的内容还应有：1)泛水的高度；2)女儿墙压顶的坡向及坡度；3)玛碲脂试验报告单；4)细部构造处理；5)排气孔设置；6)防水保护层；7)缺陷情况；8)隐蔽工程验收记录。(5)质量控制资料检查的内容还应有：1)施工图；2)设计说明及其他设计文件；3)材料的产品合格证书；4)性能检测报告；5)进场验收记录和复验报告。4、1、上述事件中：事件一：工期和费用索赔均不成立。因为租赁的挖掘机大修延迟开工，属于承包人自身的责任。事件二：工期和费用索赔均成立。因为地质条件的变化属于业主应承担的责任。事件三：工期和费用索赔均成立。因为变更设计属业主应承担的责任。事件四：工期索赔成立。因为罕见特大暴雨为不可抗力的影响，工期予以顺延，人员窝工不成立。事件五：工期和费用索赔均成立。因为暴雨冲坏永久道路，是业主承担的责任。2、上述事件工期索赔的天数：事件二：可索赔工期5天。事件三：可索赔工期2天。[900m3/(4500m3/10天)=2天]事件四：可索赔工期3天。事件五：可索赔工期1天。故总工期可索赔11天。3、上述事件可索赔费用：事件二：人工费：15工日*23元/工日*（1+30%）=448.5元机械费：450元/台班*5天=2250元事件三：（900m3*4.2元/m3）*（1+20%）=4536元事件五：人工费：30工日*23元/工日*（1+30%）=879元450元/台班*1天=450元故总计可索赔费用8581.5元。5、1.不妥之一:市建委指定了专门的招标代理机构理由是:违反招投标法律法规的规定。不得指定。不妥之二:在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对一的形式书面进行了答复理由是：针对一家单位提出了疑问的回复应以书面形式通知到所有潜在投标人，不能一对一答复不妥之三:经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。理由是:应依据招标文件规定的