2018年10月-2010年4月福建省自考04231建设工程合同（含FIDIC）条款试题及答案含评分标准9套

2010年4月高等教育自学考试填空题（本大题共4小题，每小题1分，共4分）发出文案设计竞选文件至竞选截止时间，小型项目不少于——天。作标技巧一般包括逐步升级法、——、突然袭击法、先亏后赢法等报价策略。我国《合同法》规定，因重大误解而订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或——变更或者撤销其合同。按合同的计价方式不同，建设工程施工合同主要有固定价格合同、可调价格合同和——合同3种。判断题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）判断正误并说明理由，正确的在括号内划“V”，错误的划“X”，判断正误1分，说明理由2分。如果施工图设计不委托设计方案中选的单位设计时，建设单位应付给中选单位方案设计费，金额为该项目设计费的20%。（）理由：自然人可以成为合同法律关系的主体。（）理由：监理合同的标的是服务。（）理由：名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）邀请招标合同转让债务抵消仲裁简答题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）简述必须实施建设监理的范围。简述招标公告的内容。简述索赔的程序。论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）试述合同成立与合同生效的联系与区别。论述FIDIC施工合同中指定分包商的概念和特点。

2011年4月高等教育自学考试38、在原定的投标有效期满之前，遇特殊情况招标人需要延长投标有效期的，投标人可要求对投标文件进行细微的修改。（）理由：39、合同审查的目的是为了熟悉合同。（）理由：五、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）40、承诺41、可申请变更或撤销合同42、风险43、费用六、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）44、根据合同法的规定，合同条款一般包括哪些方面的内容？45、简述强制招标项目的范围。46、简述合同文件的解释方式。47、简述我国工程变更的一般起因。七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）48、试述完善的工程合同签订管理流程。49、试述投标报价的系统流程。

2012年4月高等教育自学考试37、在CM模式中，CM承包商的工作与传统模式中承包商的工作内容不同。（）理由：38、按照不平衡报价策略，对于允许价格调整的工程，当利率低于物价上涨时，后期施工的工程细目单价报高，反之报低。（）理由：39、变更与索赔是相同的两个概念。（）理由：五、名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）40、法律体系41、合同生效42、工程招投标43、工程六、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）44、我国的法律部门主要包括哪些？45、根据我国合同法的规定，哪些合同属于可申请变更或撤销合同？46、简述投标报价的主要依据。47、简述承包人风险防范的方法。七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）48、试述合同履行控制与进度、质量、成本目标控制之间的关系。49、试述合同缺陷的补正（充）方式。

2013年4月高等教育自学考试按照不平衡报价策略，固定项目的报价宁低勿高。（）理由：合同中的所有内容都可以作为谈判内容。（）理由：名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）要约无效合同合同变更FIDIC简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）根据我国法律规定，公民的民事行为能力分为哪几类？各如何界定？简述单价合同的优点。简述合同漏洞的补充方式。简述索赔成立的条件。论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）试述完善的工程合同履行管理流程。试述单价重分配（或不平衡报价）的主要策略。

2014年4月高等教育自学考试在合同的类型中，所谓——是指必须按照法律规定的特定形式和手续成立的合同，如抵押合同、专利权转让合同等。判断题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）因天气原因暂时停工应认为属于不可预见的物质条件，承包人可索赔工期和费用。（）理由：根据FIDIC红皮书，业主必须接受提交最低报价的投标人作为承包商。（）理由：根据FIDIC新红皮书，承包商对工程分包应事先获得工程师同意，选择材料供应商时也必须取得工程师的同意。（）理由：名词解释（本大题共4小题，每小题3分，共12分）诺成合同与实践合同合同转让投标决策主动控制简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）合同的不可抗力条款一般应包括哪些内容？施工投标包括哪些主要工作？施工中发现文物，承包人应如何处理？什么是指定的分包商？为什么他在获得支付方面比其他分包商相比更有保证？七、论述题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）46、试述投标人合同谈判准备工作的内容。47、试述FIDIC施工索赔的程序。

2015年4月高等教育自学考试统一命题考试建设工程合同(含FIDIC)条款试卷(课程代码04231)本试卷满分100分。考试时间150分钟。考生答题注意事项：1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。2.第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3.第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。4．合理安排答题空间。超出答题区域无效。第一部分选择题一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。1．下列不属于《合同法》规定的违约责任方式是A．继续履行B．采取补救措施C．解除合同D．赔偿损失2．《中华人民共和国招标投标法》施行于A．2000．1．1B．2000．2．1C．2001．1．1D．2001．2．13．在建设项目管理方式中，“交钥匙管理方式”是指A．将勘察设计、设备选购、工程施工、材料供应都委托一家承包商去做B．将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家承包商去做C．将从可行性研究到试车验收的全部工作都委托给一定工程项目管理公司去做D．将从勘察设计到试车验收的全部工作都委托一家工程项目管理公司去做4．我国《招标投标法》明确规定，一个独立合同发包的工作范围不可能是A．单项工程招标B．单位工程招标C．特殊专业工程招标D．分项工程招标5．某建设工程设计合同中规定设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人A．2万元B．4万元C．10万元D．20万元6．下列合同类型比较，承包人所承担的风险最小的是A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．调价合同7．FIDIC编制的合同条件的特点有A．逻辑性B．权威性C．地域性D．平衡性8．通过购买工程保险处置项目风险，运用的是风险处置措施中的A．风险回避B．风险控制C．风险转移D．风险自留9．属于正常的工程分包的行为是A.承包人将承包的工程全部包给其他施工单位，从中提取回扣者B．承包人将工程的非主要部分包给其他施工单位者C．承包人将工程的主要部分包给其他施工单位者D．分包单位将承包的工程再次分包给其他施工单位者10．承包人在索赔事件发生后向业主或工程师递交索赔意向通知的期限是A．7天B．14天C．28天D.56天二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。11．《合同法》规定合同条款一般包括A．当事人的名称或者姓名和住所B．履行期限、地点和方式C．合同当事人权利义务共同指向的对象D．质量即对标的计量E．质量即标的的内在素质和外观形态的综合12．投标文件有下列情形之一的，应当作无效标处理A．未按规定密封B．关键内容不全C．截标前补充投标文件D．投标文件中出现大小写不一致E．无投标单位法定代表人或者代理人印鉴13．投标文件A．是承包商参与投标竞争的重要凭证B．是评标、决标和订立合同的依据C．是投标人素质的综合反映D．是能否取得经济效益的重要因素E．是招标文件的重要组成部分14．《施工合同文本(GF一1999—0201)》附有3个附件，它们是A．《通用条款》B．《发包人供应材料一览表》C．《专用条款》D．《承包人承揽工程一览表》E．《工程质量保修书》15．分项法是将索赔的损失费用分项进行计算，其中直接费一般包括A．人工费索赔B．材料费索赔C．施工机械费索赔D．利润损失索赔E．现场管理费索赔三、判断选择题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。16．要约邀请是一方当事人向对方当事人提出合同条件，希望对方当事人接受的意思表示。17．采用公开招标的特点是一切有资格的潜在投标人都有机会参加投标竞争，招标人也有较大的选择范围，有助于公开、公平、公正的竞争。18．对同一项目招标，两个法人以各自名义单独投标的同时，也可以再组成一个联合体共同投标。19.采用不平衡报价法投标，估计今后工程量可能增加的项目，单价可降低。20．工程师对进度计划予以确认或者提出修改意见，可以免除承包人施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。21．当发包人要求延期开工的，承包人对延期开工的通知没有否决权。22．承包人需要使用代用材料时，须经工程师认可后方可使用，由此增减的合同价款由双方以书面形式议定。23．承揽合同的定作人可以随时解除合同，同时赔偿由此造成的承揽人损失。24．施工合同解除后，双方的权利义务关系就消灭了，有关结算条款也随之失效。25．在收到承包商送交的索赔报告后，监理工程师应及时给予答复，全部进行反驳。第二部分非选择题四、名词解释题(本大题共3小题，每小题5分。共15分)请在答题卡上作答。26.委托招标27．项目经理28．建设工程监理合同五、简答题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)请在答题卡上作答。29．建设工程施工招标公告应有哪些内容?30．简述1999版《施工合同(示范文本)》中建设工程施工合同文件的组成。六、案例分析题(本大题共20分)31．某汽车制造厂土方工程中，承包商在合同标明有松软石的地方没有遇见松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。问题：(1)该项施工索赔能否成立?为什么?(2)在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪些方面?(3)在该索赔事件中，可以提供的索赔证据有哪些?(请列举五个)(4)承包商应提供的工程索赔文件有哪些?(5)若业主方要进行反索赔，则要从哪几方面进行?

2016年4月高等教育自学考试统一命题考试建设工程合同(含FIDIC)条款试卷(课程代码04231)本试卷满分100分，考试时间l50分钟。考生答题注意事项：1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。4．合理安排答题空问，超出答题区域无效。第一部分选择题一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。1．《合同法》的核心内容是A．合同的订立B．合同的生效C．合同的履行D．债权2．下列不属于我国《担保法》规定的担保方式的是A．保证B．抵押C．质押D．订金3．建设项目总承包招投标，实际上就是A．工程施工招投标B．项目全过程招投标C．勘察设计招投标D．材料、设备供应招投标4．一般认为，投标是一种A．要约邀请B．要约C．承诺D．新要约5．适用范围比较宽，风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本，这是指A．单价合同B．总价合同C．成本加酬金合同D．计量估价合同6．装修工程的最低质量保修期是A．1年B．2年C．3年D．5年7．在工程建设中，对损失较小、概率大的风险，可以考虑A．风险回避B．风险控制C．风险转移D．风险自留8．当监理合同的委托人发现监理人员与承包人串通给工程造成损失的，委托人______要求监理人更换监理人员。A．有权B．建议C．不得D．不能9．施工过程中最高的行为准则是A．合同B．法律C．建筑法D.事实10．对总索赔方式，说法正确的是A．特定情况下，被迫采用的一种方式B．通常采用的一种方式C．解决起来较容易的一种方式D．容易取得索赔成功的一种方式二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答{卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。11．《合同法》中合同是平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，其中的：体是指A．自然人B．法人C．合同人D．其他组织E．代理人12．下列属于施工招标文件的主要内容的有A．设计依据资料B．设计文件编制的依据C．投标须知D．工程量清单E．项目说明书13.所谓投标决策，包括的内容A．投标的目的B．投标的区域C．针对项目招标是否投标D．倘若去投标，去投什么性质的标E．投标中如何采用以长制短，以优胜劣的策略和技巧14．FIDIC编制的合同条件具有下列哪些特点?A．国际性、通用性、权威性B．程序严谨、易于操作C．公正合理、职责分明D．通用条件与专有条件的有机结合E．具有地方保护主义色彩15．施工索赔发生有其必然性，主要表现在A．建筑过程的难度和复杂性增大B.合同文件前后矛盾和用词不严谨c．建筑业经济效益的影响D．不可预见事件的影响E．参与工程建设主体的多元性三、判断选择题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。16．按照我国《合同法》规定，合同一旦成立，即具有了法律约束力。17．合同纠纷的处理原则是，协商为主，调解优先。18．邀请招标，是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人投标。19．组成联合体投标，投标文件应附有联合体共同投标协议，否则是无效标。20．投标竞争对手少，支付条件不理想的工程就可以把报价相对降低些。21．我国《合同法》指出建设工程合同包括工程勘察、设计、监理、施工承包合同。22．设计合同的承包人不仅要完成所承担的设计任务，还应配合施工。23．竣工日期一般为承包人送交竣工验收报告日期。24．经发包人同意，承包人可以将承包工程的任何部分分包。25．由于施工合同第三方原因造成的损失，承包商应直接向第三方进行索赔。第二部分非选择题四、名词解释题(本大题共3小题，每小题5分，共l5分)26．工程合同管理27．保险标28．成本加酬金合同五、简答题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)29．简述《建设工程施工合同(GF一1999—0201)示范文本》的组成。30．简述工程索赔的特点。六、案例分析题(本大题共l小题，共20分)31．某施工单位根据领取的某2000平方米两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于2009年5月10日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定总价施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。问题：(1)该工程采用固定总价合同是否合适?为什么?(2)该施工合同的变更形式是否妥当?为什么?(3)《合同法》规定合同争议的解决方式有几种?此合同争议依据合同法律规范应如何处理?

2017年4月高等教育自学考试统一命题考试建设工程合同(含FIDIC)条款试卷(课程代码04231)本试卷满分100分。考试时间l50分钟。考生答题注意事项：1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。4．合理安排答题空间。超出答题区域无效。第一部分选择题一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。1．合同无效的根本原因在于A．未经合同当事人协商订立B．合同当事人一方毁约C．合同违反或不具备法定条件D．合同超过其执行期限2．根据《招标投标法》，不属于建筑工程必须招标的范围的是A．小型工程项目B．大、中型工程项目C．市政公用工程项目D．国外贷款建设的工程项目3．建设工程施工招标中开标会议的组织方一般是A．招标办B．招标人C．公证处D．投标人代表4．招标人对招标文件等资料所作的任何澄清或修改，应在投标截止期前发给任何获得招标文件的投标人。A．5日B．7日C．10日D．15日5．《施工合同示范文本(1999)》主体由三部分组成，其中不包括A．协议书B．通用条款C．专用条款D．工程质量保修书6．1999版FIDIC(施工合同条件》适用于A．总价合同B．单价合同C．成本加酬金合同D．调价合同7．在工程建设中，对损失大、概率小的风险，可以考虑A．风险回避B．风险控制C．风险转移D．风险自留8．在我国，工程领域的担保一般更合适称为A．保证担保B．抵押担保C．质押担保D．留置担保9．解决工程建设索赔最理想的方法是A．提交仲裁解决B．工程师解决C．通过协商解决D．第三方介入解决10．下列关于施工索赔的处理过程正确的是(1)证据资料准备(2)意向通知(3)索赔报告的编写(4)提交索赔报告(5)索赔报告评审(6)谈判解决(7)争端的解决A．(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)B．(2)(3)(1)(4)(5)(6)(7)C．(2)(1)(3)(4)(5)(6)(7)D．(2)(3)(1)(4)(5)(7)(6)二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。11．当事人订立合同，采用的方式有A．要约B．格式条款C．承诺D．示范文本E．协商12．投标资格审查的主要内容有A．投标企业的发展前景B．投标企业的现有资金和财务情况C．投标企业资质D．投标企业人员和机械设备情况E．投标企业的主要销售渠道13．投标或是弃标，首先取决于投标单位的实力，主要表现在A．技术方面实力B．经济方面实力C．管理方面实力D．信誉方面实力E．资产方面实力14．因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法正确的有A．工程本身的损害，由承包人承担B．待安装的设备的损害，由承包人承担C．承包人机械设备损坏，由承包人承担D．工程所需清理、修复费用，由发包人承担E．延误的工期相应顺延15．索赔成立的条件有A．与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失B．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任C．承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D．ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立E．ABC三个条件同时具备，则索赔条件成立三、判断选择题(本大题共l0小题，每小题l分，共l0分)判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。16．在建设工程合同签订程序中，要约人是特定的，两受要约人是不特定的。17．招标人与中标人自中标通知书发出之日起三十天内，可再进行合同实质性内容谈判和修改，并以此订立书面合同。18．合同履行中，双方有关工程变更的书面协议也视为本合同的组成部分。19．采用不平衡报价法投标时，对能早期结帐收回工程款的项目，其单价可降低。20．签订设计合同，除双方协商同意外，还必须具有上级机关批准的设计任务书。21．法律规定，实行监理的建筑工程，由建设单位委托工程监理机构监理。22．投标人是响应招标文件、参加投标竞争的人或者其他组织。23．属于保修范围的项目，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。24．分包合同签订后，分包单位应对承包人负责，承包人对发包人负责。25．索赔是一种未经确认的单方行为，是单向的。第二部分非选择题四、名词解释题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)26．违约责任27．投标保证金28．承揽合同五、简答题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)29．建设工程施工招标文件一般包括哪些内容?30．简述施工合同的作用。六、案例分析题(本大题共l小题，共20分)31．某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2．OOm处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无需再考虑清除耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同。然而，施工单位在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到了设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。问题：(1)在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办?(2)在工程中发生设计变更后，工程师对变更部分的合同价款应根据什么原则确定?(3)根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的出土文物，造成承包商部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用。请问承包商应如何处理此事?

2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试建设工程合同(含FIDIC)条款试卷(课程代码04231)本试卷满分100分，考试时间l50分钟。考生答题注意事项：1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。第一部分选择题一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是A．返还财产B．赔偿损失C．追缴财产D．扣押财产2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于A．2000．1．1B．2000．2．1C．2001．1．1D．2001．2．13．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。A．20B．30C．50D．604．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是A．要约邀请B．要约C．承诺D．缔约5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是A．不平衡报价法B．突然袭击法C．区别对待报价法D．多方案报价法6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有A．代表承包人向发包人提出要求的通知B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫D．做好施工现场保护工作7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。A．24小时B．36小时C．48小时D．72小时8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是A．风险回避B．风险控制C．风险转移D．风险自留9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对A．国际开发工程师联合会大型工程项目B．国际技术工程师联合会中型工程项C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目D．国际工程师联合会中型复杂工程项目10．下列关于施工索赔的说法中错误的是。A．索赔是一种合法的正当权利要求，不是无理争利B．索赔是单向的C．索赔的依据是签订的合同和有关法律、法规和规章D．在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和(或)经济上的损失二、多项选择题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。11．《合同法》规定，合同生效应当具备以下要件’A．合同订立采用了要约、承诺方式B．合同当事人具有相应的民事行为能力C．合同当事人意思表示真实D．合同内容不违反法律和社会公共利益E．合同具有书面形式12．投标文件有下列情形之一的，应当宣布无效A．未加密封送达B．元投标单位公章C．关键内容不全D．附有联合体协议E．有投标单位代理人签字并附有授权委托书13．如果以投标程序中的开标为界，可将投标的技巧研究分为两阶段，即开标前的技巧研究和开标至签订合同的技巧研究。开标前的投标技巧有、A．不平衡报价B．平衡报价C．多方案报价D．零星用工一般可稍高于工程单价表中的工资单价E．零星用工一般可稍低于工程单价表中的工资单价14．《施工合同示范文本(1999版)》附有3个附件，它们是A．《通用条款》B．《承包人承揽工程一览表》C．《专用条款》D．《发包人供应材料一览表》E．《工程质量保修书》15．按《施工合同示范文本(GF一199—0201)》规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期承担方法正确的有A．工程本身的损害、待安装的设备的损害，由承包人承担B．发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用C．承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担．D．工程所需清理、修复费用，由发包人承担E．延误的工期相应顺延三、判断选择题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。16．普通讼诉时效适用于一般民事权利，施工合同的诉讼时效期间为两年。17．我国实行一裁终局制，裁决作出后，合同当事人还可以就同一争执再申请仲裁。18．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当采用邀请招标方式。19．投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金．20．邀请招标与公开招标的区别在于没有资格预审环节，但增加了发出投标邀请书的环节。21．在施工合同履行中，双方有关工程的变更协议的效力高于合同专用条款。22．招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在投标截止期2013前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。23．当对工程项目投资概算准确性有特殊要求时，采用固定单价合同比较合适。24．合同工期是按总13历天数计算的，不包括法定节假日。25．承包人应在索赔事件发生后21天内向业主或工程师递交索赔意向通知。第三部分非选择题四、名词解释题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)26．定金罚则27．履约保证金28．工程合同管理五、简答题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)29．影响投标策略的主客观因素通常有哪些?30．简述建设工程施工合同订立必备的条件。六、案例分析题(本大题共l小题，20分)31．背景：某房屋建筑工程项目，建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)(GF一1999—0201)》签订了建设工程施工合同。在工程施工过程中，发生了如下事项，试进行分析：，1、承包商按招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地5公里的资料投标中标，但开工后，经工程师检查该砂不符合要求，承包商只得从另一距工地10公里供砂点采购，增加了费用10万元，承包商提出索赔，要求补偿。试分析工程索赔的处理原则是什么?承包商因碎石场地点的变化提出的索赔合理吗?为什么?2、在基础施工中，施工现场遇到了一些工程地质勘探报告没有探明的流沙，处理流沙造成工期延长2天。在此事件中，该项目的勘察单位应承担什么责任?在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办?3、在结构施工中，施工单位需要在夜间浇筑混凝土，经建设单位同意并办理了有关手续。按地方政府有关规定，在晚上l0点以后一般不得施工，若有特殊需要给附近居民补贴，此项补贴费用2万无。，则给附近居民的补贴费用应由谁承担?为什么?。

建设工程合同条款复习资料一1．下列哪项属于建设工程合同管理的特点（周期长、价格高、合同变更频繁）2．公民委托律师代理诉讼属于（委托代理）3．保留金一般为每次工程进度款的（10%），但总额一般应限制在合同总价款的（5%）4．建设单位应当自领取施工许可证之日起（3个月内）开工。5.英国土木工程师学会的简称是(ICE)6．美国建筑师学会的简称是（AIA）7．FIDIC的施工期指从开工令约定的工程开工日开始计算，至（办理竣工结算之日）止所经过的日历天数。8．勘察合同签订后，发包人不履行合同，（无权）要求返还定金9．某项目设计费用为100万元，合同中约定定金为15%，发包方已支付定金，但是承包方不履行合同，此时，承包方应该返还给发包方（30万元）费用。10．施工合同示范文本通用条款规定，承包人对屋面防水工程的保修期限应为（5）年11．承包人在索赔意向通知提交后的(28)天内递交正式的索赔报告。12.保证合同是（债权人与保证人）签订的合同13.根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（30日）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。14.根据《招标投标法》的有关规定，一项工程采用邀请招标时，邀请参加投标的单位数量不得少于（3）家。15．施工合同中索赔的性质属于（经济补偿）16.选择施工分包单位时，监理单位有（否定权）。17.招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由（招标人）决定中标人。18.工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是（设计方案的优劣）。19.施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由（发包人）承担。20.定金是指当事人双方为了保证债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。其数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的（20％）。21.fidic土木工程施工合同条件按计价方式属（单价）合同22.债务人将其权利移交给债权人占有，用以担保债务履行的方式是（质押）。23.国际工程承包合同订立的最主要形式是（招标）。24.从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（承揽）合同的一种二、1、建筑市场主体主要有业主、承包商、工程咨询服务机构等。2．自然人作为合同法律关系主体应具有相应的民事权利能力和民事行为能力。3．担保分为人的担保物的担保和金钱担保。4、担保的基本方式是保证、抵押、质押、留置和定金。5．履约担保分为银行履约保函、履约担保书和保留金。6．工程建设保险的作用主要有预防风险、补偿风险损失。7．《合同法》规定，合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。8．从法律性质考虑，投标和中标通知书分别是属于要约﹑承诺行为。9．要约和承诺生效有两种情况，即发信主义和到达主义。10．保全措施包括代位权、撤销权。11．“国际咨询工程师联合会”的法文缩写是FIDIC。我国在1996年加入该组织。12．FIDIC合同条件一般分为两部分即通用条件和特殊应用条件（专用条件）。13．工程项目的招标方式有公开招标、邀请招标和议标三种。14．施工合同的进度控制可以分为施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。15．施工合同的标的是各类建筑产品，监理合同的标的是（监理）服务。16．建设单位在成本加酬金合同中承担了项目的全部风险。17．发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关部门验收，并在14天内给予认可或提出修改意见。18、建筑材料的采购供应方式有公开招标、询价报价、直接采购等。19．索赔按索赔目的划分，可分为工期索赔、经济索赔两种。20、按施工索赔的处理方式可分为单项索赔、一揽子索赔。21．工期延误的计算方法包括：网络分析法、比例分析法。22．某工程中标合同价为480万元，合同工期18个月。施工开始以后，业主指令增加附加工程80万元，则承包商可提出3个月的工期索赔。23、直接工程费指人工费、材料费、施工机械使用费。24、项目建议书是建设单位向国家有关主管部门提出要求建设某一项目的建设性文件。25、工程设计是工程建设的重要环节，它是从技术上和经济上对拟建工程进行全面规划的工作。26、工程承发包方式，是指发包人与承包人双方之间的经济关系形式。27、工程招标代理机构，其资质等级划分为甲级和乙级。28、选择投标对象的主要方法有定性分析法、定量分析法。29、保险费包括建筑工程一切险、第三方责任险、车辆保险。30、开发性经营方式的业务内容包括房地产开发、待建工程。31、投标竞争包括价格竞争、素质竞争。三名词解释1.委托代理:指按照被代理人的委托授权而产生代理权的一种代理。2.代理:是指代理人以被代理人的名义，并在其授权范围内向第三人做出意思表示，所产生的权利和义务直接由被代理人享有和承担的法律行为。3．留置：是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依法留置该财产，以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价格优先受偿。4．抵押：是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保。当债务人不履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。定金4.定金：是指合同当事人一方为了证明合同成立及担保合同的履行在合同中约定应给付对方一定数额的货币。5.投标保证金：是指投标人向招标人出具的，以一定金额表示的投标责任担保。6．不安抗辩权：是指在双务合同中，当事人互负债务，合同中约定了履行的顺序，先履行债务的当事人一方应当先履行其债务。7.合同的变更：是指当事人对已经发生法律效力，但尚未完全履行的合同，进行修改或补充所达成的协议。8．格式条款：是指当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。9．违约责任：是指当事人任何一方不能履行或者履行合同不符合约定的而应当承担的法律责任。10．仲裁：是指当事人双方在争议发生以前或争议发生后，自愿将争议交给第三者作出裁决，并负有自动履行义务的一种解决争议的方式。11．指定分包商：是由业主（或工程师）指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。12.建设工程招标：是指建设单位对拟建的工程发布公告，通过法定的程序和方式吸引建设项目的承包单位竞争并从中选择条件优越者来完成工程建设任务的法律行为。13.建设工程投标：投标人响应招标人的要求参加投标竞争的行为。14.多方案报价法：是在标书中报多个标价。其中一个按原招标文件的条件报；另一些则对招标文件进行合理的修改，在修改的基础上报出价格。15.工程量清单计价：使之投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用，包括分布分项工程费，措施项目费，其他项目费和规费，税金。16．建设监理委托合同：是委托人与监理人签订的，为委托监理人承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议。17．建设工程施工合同：是指发包人与承包人之间为完成商定的建设工程项目，确定双方权利和义务的协议，是工程建设质量、投资、进度控制的主要依据。18．联营承包：是指两家或两家以上的承包商（最常见的为设计承包商、设备供应商、工程施工承包商）联合投标，共同承接工程。19.不可抗力：是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。20.工程分包：是指经过合同约定和发包单位认可，从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为。21工程转包：是指不行使承包人的管理职能，不承担技术经济责任，将所承包的工程倒手转给他人承包的行为。22．承揽合同：是指承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，收取定作人支付的报酬的合同。23.工程索赔:是当事人在合同实施过程中，根据法律、合同规定及惯例，对并非由于自己的过错，而是属于应由合同对方承担责任的情况造成，而且实际已经发生了损失，向对方提出给予补偿的要求。24．条款默示的索赔：指索赔事项所涉及的内容已经超过合同规定的范围，在合同文件中没有明确的文字描述，但可以根据合同条件中某些条款的含义，合理推论出有一定索赔权。25.业主的索赔：是指业主根据合同规定，就由于承包商原因或按合同规定应由其承担责任的情况对业主所造成的损失，向承包商提出的补偿要求。四简答题1．我国的建筑市场模式应当是：(1）市场机制（供求、价格、竞争）健全；(2)市场要素完备；(3）市场保障体系健全；(4）市场法规完善；(5）市场程序良好；2．合同法律关系客体有：(1）行为；(2）物；(3）货币；(4）有价证券；(5）智力成果。3.《建筑法》涉及的法律关系主体包括：（1）国家机关；（2）建设单位；（3）建筑勘测、设计单位；（4）建筑施工企业；（5）建筑工程监理单位。4．可以抵押的财产：抵押人所有的房屋和其他地上定着物；（2）抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产；（3）抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；（4）抵押人依法有权处分的机器、交通运输工具和其他财产；（5）抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地土地使用权；（6）依法可以抵押的其他财产。4．投标保证金的形式有：（1）交付现金；（2）支票、银行汇票；（3）不可撤销信用证；（4）银行保函；（5）由保险公司或担保公司出具的投标保证书。5．建筑工程一切险的被保险人：（1）业主；（2）总承包商；（3）分包商；（4）业主聘用的监理工程师；（5）与工程有密切关系的单位或个人。6．承担违约责任的方式：（1）继续履行（2）采取补救措施（3）赔偿损失（4）支付违约金（5）定金罚则7.无效合同情形：（1）一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；（3）以合法形式掩盖非法目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规的强制性规定。8.FIDIC系列合同条件的特点：1）国际性，广泛的适用性，权威性2）公正合理3）程序严谨易于操作9．国际工程承包的特点：1）合同主体的多国性2）按照严格的合同条件和国际惯例管理工程3）政治、经济因素的风险增大4）规范标准庞杂10．指定分包商的特点：（1）选择分包单位的权利不同（2）分包合同的工作内容不同（3）工程款的支付开支项目不同（4）业主对分包商利益的保护不同（5）承包商对分包商违约行为承担责任的范围不同11．委托合同中委托人的义务：（1）无论委托合同是否有偿，委托人都有义务提供和补偿委托事务必要的费用（2）委托人应向受托人支付约定的报酬（3）委托人对受托人在授权范围内处理事务所产生的债务应清偿。；（4）受托人在处理事务过程中，因不可归责于自己的事由而造成损失的，有权要求委托人赔偿损失。；（5）两个以上的委托人需对完成同一事物的委托承担连带责任。12.建设工程委托监理合同的基本特征：1）监理合同双方当事人的合法地位2）监理合同签订程序的合法性3）委托监理合同标底的特殊性13．简述工程监理的正常工作、附加工作和额外工程“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。“工程监理的附加工作”是指：（1）委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；（2）由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因工作量或持续时间增加而增加的工作。“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，根据《建设工程委托监理合同示范文本》第三十八条规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。14．勘察合同的主要条款：（1）建设工程名称、规模、建设地点、投资额、发包方和承包方的概况。双方的其他协作条件。（2）发包人提交有关基础资料的期限。开工及提交勘察成果资料的时间。（3）承包人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。违约责任。（4）勘察合同必须明确规定合同的生效和失效日期。争议解决事项。（5）在勘察合同中，双方应当明确勘察费用的数额和计算方法，勘察费用支付方式、地点、期限等内容。发包人、承包人责任。15．发包人对勘察、设计合同的管理主要包括：（1）编制勘察、设计招标文件。（2）组织并参与评选方案或评标。（3）起草勘察、设计合同条款及协议书。（4）监督勘察、设计合同的履行情况。（5）审查、批准勘察、设计阶段的方案和结果。16．订立施工合同应具备的条件：（1）初步设计已经批准（2）工程项目已经列入年度建设计划（3）有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料。（4）建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实（5）招投标工程，中标通知书已经下达17．工程师要求暂停施工，作为工程师及承包人应履行怎样的程序？在工期及经济责任方面应如何处理：工程师在主观上是不希望暂停施工的，但有时继续施工会造成更大的损失，工程师在确定有必要时，应当以书面形式要求承包人暂停施工。不论暂停施工的责任在发包人还是在承包人。工程师应当在提出暂停施工要求后48小时之内提出书面处理意见。承包人应当按照工程师的要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可提出书面复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见或收到承包人复工要求48小时内未予答复，承包人可以自行复工。如果停工责任在发包人，则由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，工期相应顺延；如果停工责任在承包人，则由承包人承担所发生的费用，工期不予顺延。因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，则由发包人承担违约责任，赔偿相应的经济损失，工期顺延。18.在施工中发现出土文物，承包商应如何处理：在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后23小时内报告当地文物管理部门，并按有关管理部门要求采取妥善保护措施。发包人承担因此发生的费用，延误的工期相应顺延。19．不可抗力风险承担责任的原则是：（1）工程本身的损害由业主承担；（2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；（3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位承担；（4）所需清理、修复费用，由建设单位承担；（5）工期给予顺延。20．提前竣工协议应包括的内容：（1）提前的时间（2）承包人采取的赶工措施（3）发包人为赶工提供的条件（4）承包人为保证工程质量采取的措施（5）提前竣工所需的追加合同价款。21．合同文件的优先解释顺序：本合同协议书、中标通知书、投标书及附件、本合同专业条款、本合同通用条款、标准（规范及有关技术文件）、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。22．技术合同的特征：（1）技术合同的标的是提供技术的行为，而不是一般的商品或劳务。（2）技术合同的履行具有特殊性（3）技术合同是双务、有偿合同。（4）技术合同当事人具有广泛性和特定性。23.承包商索赔要求成立必须具备的条件：（1）与合同相比较已经造成实际的额外费用增加或工期损失；（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商自身责任所造成；（3）按合同规定不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定时限内提出了书面的索赔意向通知和索赔文件。24．承包商索赔的一般程序：（1）按合同规定期限提出索赔要求（2）按合同规定期限报送索赔资料和索赔报告（3）协商解决索赔问题（4）争端裁决委员会调解（5）仲裁或诉讼25．索赔报告的一般要求：（1）事件真实准确（2）逻辑性强，责任划分明确（3）条理清楚，层次分明（4）文字简洁，用词礼貌26．合同谈判准备有：谈判的组织准备，谈判的方案和思想准备，谈判的资料准备，谈判的议程安排27．合同谈判的技巧有：（1）研究好合同谈判的目的（2）掌握好谈判的规则（3）运用好谈判的策略和技巧28．索赔报告的基本内容：索赔的合同依据、索赔的详细理由、索赔事件发生的经过、索赔的要求及计算方法，并要附有证明材料29．建设工程招投标的特点：:1）招投标是在国家宏观计划指导和政府监督下的竞争；2）投标是在平等互利的基础上的竞争；3）竞争的目的是相互促进、共同提高；4）对投标人的资格审查避免了不合格的承包商参与承包。五、案例题1．背景：某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2米处。为此，业主在“三通一平”阶段就委托土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同。然而，施工单位在开挖基坑时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。问题：①在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应该怎么办？②根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工功效降低。请问承包商应如何处理此事？①在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，承包商应根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，及时通知甲方，要求对工程地质重新勘察并对原设计进行变更。②在接到设计变更图纸之后的14天内,向甲方提出变更工程价款和工期顺延的报告.甲方应在收到书面报告后的14天内予以答复,若同意该报告,则调整合同;若不同意,应进一步与甲方就变更价款协商,协商一致后,修改合同.如果协商不一致,按工程承包合同争议的处理方式解决.2．背景：某建设工程系外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。10月14日至10月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向通知书。问题：假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计(塔吊的台班折旧费为234元/台班,混凝土搅拌机为55元/台班,砂浆搅拌机为24元/台班)；人工工日单价为20.15元/工日,考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日10元计；扎筋、抹灰35人，砌砖30人，(保函费、管理费、利润损失不予补偿。)试确定经济索赔额。1、窝工机械费塔吊一台：14天*234元/台班*65%=2129.4元混凝土搅拌机1台：14天*55元/台班*65%=500.5元砂浆搅拌机一台：3天*24元/台班*65%=46.8元小计：2129.4+500.5+46.8=2676.7元2、窝工人工费扎筋窝工：35人*10元/工日*14天=4900元砌砖窝工：30人*10元/工日*3天=900元抹灰窝工：不应给补偿，因系承包商责任。小计：4900+900=5800元经济补偿合计：2676.6+5800=8476.6元3.（1）主体施工期间，对一项已经检查验收的隐蔽工程项目，工程师怀疑存在质量问题，于是要求承包人进行剥离开孔再次检查，结果发现质量不合格。由于承包人对该项工作的返工，使工期延长5天，承包人为返工增加了5万元的费用投入。（2）施工期间，下了一场50年一遇的特大暴雨，使这5天内工程处于停工状态，承包人的一台机械因暴雨损坏，修理花费了3万元，工人窝工损失1万元。（3）在一个关键工作上，本应该于9月1日交给承包人的图纸直到9月10日才给承包人，使承包人这10天内处于停工待图状态。工人窝工损失2万元，机械台班闲置损失4万元。问题：分别说明项事件发生后，承包人获得的工期索赔和费用索赔各多少?为什么?1这属于隐蔽工程重新检验不合格的问题，故不能给予承包人工期和费用索赔。2属于不可抗力的原因，可以给予承包人的工期顺延的补偿，即工期延长5天，但承包人自己自身的损失不补偿。3属于非承包人原因，给予承包人工期延长10天，费用补偿6万元。4．某公路工程项目，在合同开工日前10天，因为临时道路被洪水冲跨，承包商无法将项目所需的人员和设备运到施工现场，也无法按照合同约定的开工时间准时开工，承包商在合同约定的开工时间前6天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。如果你是该项目的总监理工程师将如何处理该事件？（1）临时道路被洪水冲垮，是作为一个有经验的承包商无法预见、无法克服的，提出延期要求是合理的。（2）如果承包商在不迟于协议书约定的开工日期前7天（如开工日期前9天），以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求，工程师应在接到延期开工申请的48小时内以书面形式答复承包人。如在规定时间内未答复，视作同意承包人要求，工期顺延。（3）如承包商在迟于开工日期7天（如开工前6天）提出延期的理由和要求，工期不顺延，由承包商承担开工延期的责任。5.某工程项目的施工招投标过程中，招标人自9月1日向第A施工单位发出中标通知，A单位于9月3日收到中标通知。等到9月20日，招标人认为A单位已超过合同订立时间且由于A单位的报价比排在第二位的投标人B报价要高，于是，招标人于9月21日向排名第二的B单位发出了中标通知，于9月23日与B签定了工程施工承包合同，同时要求将其中的主体工程分包给C单位施工，并没收A单位的投标保证金。请分析以上招标人做法是否正确，并说明原因。答：招标人的做法存在以下错误：（1）签订合同的日期应为中标通知书发出后30日之内，此案例中A单位在9月20号未超过规定日期。（2）A单位未发生违约责任，招标人不能没收其投标保证金。（3）A单位未发生违约，签订合同的承包人必须是中标的施工企业A单位。投标书中已确定的合同价款在签订时不得更改，合同价位应与中标价一致。（4）将主体工程分包给C单位的做法违反了《建筑法》关于“禁止将工程肢解以后以分包的名义转包给第三人”。这实际属于转包而非分包。6.某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照《建设工程施工合同（示范文本）》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件1：建设单位在采购B标段的锅炉设备