2024年分包合同协议书(13篇)

2024年分包合同协议书(精选13篇)随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？以下是我为大家搜集的合同范文，仅供参考，一起来看看吧

分包合同协议书篇一

承包方：(以下简称乙方)____________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方确定将_公司_工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一样，特签订本合同，以资共同遵守。

一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下：

该工程项目施工蓝图中全部砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。

二、本合同期限：

从______年______月起至______年______月止。

三、工程质量标准：

全部分项工程质量确保优良

四、劳务管理费的上缴及付款方式：

上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为嘉奖。

付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。

五、乙方的职责

乙方供应相关的证件及资质，协作乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。

六、乙方的职责：

1、全面履行_公司与_建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并担当该合同条款中乙方应担当的全部责任与义务。

2、确保全部分项工程的质量、进度、平安达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行惩罚。

七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

分包合同协议书篇二

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公允公正、同等自愿、诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一样，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程工期：年月日至年月日

二、承包范围及方式：

2、承包方式：包人工、包小型机具(手提式工具)、包质量、包工期、包平安生产和包文明施工的方式。

3、工作内容：砌体工程：砌体为填充墙，因此在结构施工阶段必需做好拉结筋、构造柱插筋(或拉结筋、构造柱预埋)的预埋工作(如现场施工条件及通常工地施工做法应当可以预留而不预留的植筋发生的一切费用由乙方担当)。砌体所需材料安排，拌制砂浆、砌块润水、砌筑脚手架及脚手架板搭拆，填充墙砌筑、拉结筋制作、砖墙勾缝，现场材料运输，进场材料的码放清理，圈梁、构造柱、窗台压顶、过梁的钢筋、模板、砼工程。

1、合同单价为：按实砌体积元/m3。此单价为综合含税包干价格，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。

2、承包范围外的零星用工单价为元/工日，以项目部开出工日数为准并附有具体施工部位的签证资料、派工单、项目经理、预算员、质检员、工长签字为准。

1、工程量计算规则依据施工图纸、设计变更和现场签证，按实砌体积以立方米计算。

2、工程量验收依据施工图、设计变更和本合同规定的质量标准验收工程量。

3、乙方担当的施工项目按合同单价计算，按实际完成的工程量，由总包方项目详细主管人员对质量、进度、完成状况进行验评，有关人员逐一签字后，依据甲方劳务结算程序按合同单价进行结算。

4、甲方每月按乙方事实上班人数付生活费元/人，饭票由财务会计领取。

5、乙方应在结构验收合格后20天内提交预算书，由现场施工管理人员初步审核，交经营层审核，双方办理结算手续。同时扣除乙方所付生活费、甲方代缴的各种费用、保留5%工程质量保修金，结算工程款的70%，余款年底(农历)一次付清。

(总价款=实际完成工程量×综合单价+零星用工单价×签证工日数量)

5、工程款支付条件

1)全部施工人员每天上午下班前和下午上班前分两次签到考勤。考勤表由甲方保存并报总包方一份。

2)每名工人须与甲方签订劳动用工协议，由总包方监督执行。

3)每次工程付款由分包方依据考勤表和劳务用工协议编制工人工资表，工资表上由总承包方、甲方项目经理签字、分包方班组长签字、工人本人签字并按上指印方可比照身份证予以领取工资。

以上三条作为支付工程款的依据，缺一不行。只有当完成工人工资发放，且无任何争议下，才能结算支付给分包人的工程款(扣除已发放的工人工资与甲方代乙方交纳的全部主管部应征收的或罚款等剩余部分支付给承包人)。

6、若因业主资金不能刚好到位而影响甲方付款时，乙方应予以理解。

1、甲方负责供应施工图并按施工图纸要求进行技术、质量、平安、材料限额用量的交底工作。

2、甲方供应生活用水、电及住宿场所、现场临时食堂，费用由乙方自理。

3、甲方供应施工现场临时用水用电。

4、甲方供应平安帽和平安带。

1、乙方驻现场管理人员：(乙方现场管理人员驻现场时间每月不少于26天，以甲方考勤为准，缺勤1天罚款500元)。

2、乙方必需向甲方供应进场人员名单、个人照片、验身份证原件、供应身份证复印件、已婚人员供应结婚证、安排生育证，并应确保进场人员思想素养、技术素养、身体素养能满意所担当工程的须要。

3、乙方必需依据工程进度须要组织精干的技术工人、专业施工管理人员配套的队伍，在保质、保量的前提下尽量提前完成甲方下达的施工任务，如达不到总包方的质量及施工进度要求，甲方有权更换队伍。

4、乙方必需根据现行的有关施工技术规范、规程和总包方的要求组织施工。遵守一切规章制度和有关法律、法规、听从现场管理人员监督、协调、调配、不得随意退场，禁止运用童工。

5、乙方必需遵守平安生产、文明施工的有关规定，接受甲方及总包方监督和指导，加强平安生产意识，将平安生产放在首位，严格遵守国家有关平安操作规程、规范，不违章、违规操作。贯彻执行“平安生产、预防为主”的方针，加强平安生产管理，对工人进行班前平安交底，严防事故的发生。一旦发生事故，按“三不放过”的原则仔细处理，并由责任方担当一切费用和损失。

6、乙方应遵守和执行项目部材料、机具领用规定，对领用的材料、机具要与项目部材料科一起清点，履行书面领还手续。总包方供应乙方施工人员运用的材料应在总包方现场管理人员的监督管理下运用，应节约运用材料不得奢侈。。

总包方供应乙方施工人员运用的机具，乙方负责包干运用，不得带离施工现场，由于运用不当造成的损坏，修理费用由乙方负责，无法修复的由乙方按原价赔偿。乙方施工人员运用的手提式工具由乙方自备以满意施工须要，总包方不再供应。若施工所需，临时向总包方借用时从仓库中领取运用，完工后如数归还，对借用的机具要严格按操作规程运用，加强维

7、乙方全体人员必需接受平安生产、职业平安健康、职业岗位培训，特别工种持证上岗率达101%。进场前必需递交特别工种上岗证。

8、甲方管理人员支配乙方施工人员加班，乙方必需无条件接受支配。凡不听从甲方管理人员支配者，第一次罚款5000元，其次次罚款10100元，第三次甲方有权责令乙方无条件退场。经项目辞退的队伍已施工的工程量不予结算。

1、工期：乙方根据总包方现场合理编制的工期组织安排施工，属乙方责任不能按时完成任务的，总包方有权组织人员赶工期，赶工期的费用按赶工人员实际完成工程量乘以包干单价的2倍从乙方工程款中扣除。因乙方缘由造成工期延误者，每延期一天，乙方除担当总包方因此造成损失外，甲方将视详细状况，有权要求乙方按20xx-5000元/天支付违约金。

2、质量：乙方在施工中应严把质量关，必需严格根据国家颁布的验收规范、质量检验标准及施工图施工，达到验收标准。无条件接受甲方及总包方管理人员的监督、检查和管理，由乙方缘由造成的质量缺陷，乙方必需根据总包方的要求刚好返修、整改，返工修补所发生的费用、损失由乙方担当。

3、成品爱护：乙方应帮助总包方进行成品爱护，如发觉乙方人员人为损坏成品者，总包方将视损坏程度作2～5倍罚款。非有意而损坏按损坏程度大小作相应赔偿和惩罚。

1、进入公司上班前，必需做好三级教化，经考试合格后方可上岗。杜绝重大伤亡事故，尽量削减一般工伤。在施工过程中要做到文明施工，乙方必需遵章守纪，平安施工，不得违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。乙方不听从甲方及总包方管理人员指挥，因违反上述规定而发生平安事故，其损失由乙方负责，并且乙方负责对伤亡者的全部赔偿和事故处理费用，以及担当由此发生的罚款;乙方负次要责任的，乙方先行对伤亡者赔偿及其善后工作，事后依据责任大小由甲方及总包方向乙方给与补偿。

2、总包方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生活

3、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。

4、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。

1、文明施工：乙方要帮助总包方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做好现场文明施工。在施工过程中，发觉未做到工完场清，甲方将视详细状况作200~20xx元的罚款。在施工现场大小便者发觉一次罚款500元。

2、环境爱护：甲方应负责定期或不定期对乙方人员进行职业平安健康以及环境爱护学问的教化培训。负责根据工程建设平安生产的有关规定及公司环境与职业平安健康管理文件的要求，对乙方职业平安健康及环境爱护等工作进行管理、监督和检查。

经甲、乙双方协商一样，乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同：

1、在试用期间，发觉乙方不符合录用条件的;

2、严峻违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;

3、严峻失职、假公济私，对甲方利益造成重大损害的;?

4、严峻违反平安操作规程，屡教不改，并且造成重大平安事故的，还须担当全部损失;

5、严峻违反施工图纸、变更洽商、国家、地方和行业规范、标准，造成重大质量问题或者质量平安隐患的，除解除劳务合同外，还须担当全部工料损失;

6、施工、技术力气不足，工程进度严峻滞后的。

十、违反劳动合同的责任甲、乙双方任何一方违反劳动合同，应支付违约金元，给对方造成经济损失的，应依据损失状况和责任大小，按法律规定担当赔偿责任。非因双方缘由造成违约除外。

十一、纠纷的解决

1、由于乙方缘由中途退场和违约，除已完工程量不再结算外，给总包方造成干脆和间接

2、在施工期间乙方应教化职工遵纪遵守法律，自觉地维护地方及现场的综合治安，如乙方人员出现打架斗殴、聚众闹事等违法行为，均有乙方负责担当。

3、乙方未完成合同工作内容，甲方有权赐予惩罚，甲方及总包方项目管理人员开出零星用工派工单如属合同约定工作内容时，该派工单作废，结算不予认可。

4、相关收尾工作由乙方负责，甲方及总包方通知乙方24小时后，乙方未做出答复看法，甲方有权自行处理，全部费用由乙方担当，从结算款中扣除。

5、每次材料转运、施工完成后，乙方必需做到工完场清。否则，视详细状况对乙方处以200~1010的罚款，从工程结算款中干脆扣除。

6、乙方进场施工人员必需戴平安帽，否则每人每次罚款50元。

7、乙方进场施工人员不得偷盗施工现场的任何物品，一经发觉，按其价值的20倍进行惩罚，从工程结算中干脆扣除。

十二、双方约定其他事项

十三、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，签字盖章后生效，结算完成后失效。十四、本合同未尽事宜，双方协商解决。如协商不成的，可向工程所在地仲裁机关提出仲裁或向人民法院提起诉讼。

甲方(签字或盖章)：乙方(签字或盖章)：

现场负责人：现场负责人：

身份证号：

银行账号：

电话：电话：

年月日年月日

分包合同协议书篇三

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

甲方托付乙方

法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法律、法规，为明确双方在工程施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方本着同等互利、协商一样的原则签订本合同,以资双方共同遵照履行。

第一条

工程内容

其次条

一、器材供应

1、乙方负责该工程中设备和器材的选购 供应。

2、乙方所选购 设备、材料均具有国家级检测报告、消防产品经营许可证、消防产品合格证书、质保书等，并在工程验收后交给甲方。

二、工期：20xx年月日至20xx年月日。

第三条甲乙双方责任

一、甲方供应乙方人员施工用电、施工场地等实际须要协作的事项，业主托付负责该项目的.质量、平安的监督、检查和限制，乙方应予以接受和协作。

二、甲方按合同规定向乙方支付进度款。

三、乙方应协作甲方做好该项目中相关的各项工作，并处理好与其他分包之间的关系（包括工期、工序、施工程序的协调等）。

四、乙方应做到施工现场整齐卫生，严格执行总包有关平安生产、文明施工和各项制度（包括运用总包有关设施、遵守文明施工要求等），施工中发生的平安、治安事故均由乙方自负。器材供应和施工期限

五、乙方应严格根据市质监站及消防规范的技术要求，按图施工，确保工程质量。

六、甲方修改设计的，需与原设计单位共同签署修改通知单，并征得乙方同意，由此发生的费用，由甲方担当。

第四条工程造价和结算方式

一、工程造价：本工程造价经甲乙双方商定为rmb:.00元，

大写：元整。

二、付款方式如下：

1、合同签定后，预付工程总价的%，计rmb：.00元；

2、工程峻工、消防验收取得验收合格证后一周内，付工程总价的60%，，计rmb：.00元；

第五条工程保修

本工程乙方负责修理保养期自工程竣工消防验收合格之日算起为一年。

在保修期内由于业主缘由或人为损坏和自然灾难不行抗拒缘由所造成的损失费用由业主负担，乙方不担当任何责任。

第六条违约责任

一、甲方违约责任：甲方如不按合同规定期限付款，违约部分将按每日万分之三

计算滞纳金。

二、乙方违约责任：如不按合同施工，延误工期，应向甲方偿付合同总价每日万

分之三的滞纳金。

第七条备注

一、本合同一式肆份，甲乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

分包合同协议书篇四

甲方：

乙方：

依据施工实际须要，甲方将工程中所涉及的全部劳务部分交由乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》及业主招标文件和总承包合同等有关规定和要求，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一样同意签订本合同，以资共同遵守。

1、名称：

2、工程地点：

3、工程范围：

4、工程内容：

a、为完成全部图示内容中的干脆工程、间接工程施工所需全部劳务。b、为完成本合同上述工作内容施工的全部工作及其协助工作(含合同未详细注明，但施工所必需的工序及协助工作)、现场清理、文明平安施工、环境爱护及按“一体化”管理等全部劳务工作。

乙方依据甲方供应的施工图纸、施工组织设计及有关资料和业主及监理工程师要求，组织有关人员完成上述施工项目所需的一切劳务并经业主及监理工程师检验合格所包含的全部工作内容。

1、乙方为完成上述工作内容，其工程总价约元(rmb：)。本合同为总价合同，除非本合同另有约定，本合同价为最终结算总价，乙方确认本合同价已包含完成合同内容的全部事项所须要的价格，任何一方不得以任何理由要求调整修改。

2、合同附件中的承包综合单价均已包括为了实施和完成本合同工程所需的人工费(含医疗保险、养老保险、职业平安健康等)、节假日加班加点费、措施实施费、劳保费、环境爱护及文明施工费、平安及保险、小型工具运用费、管理费、利润及国家规定的各种税费等，以及合同明示或示意的全部责任、义务和一般风险，甲方。

3、乙方应在最终结算前为甲方出具正式具备劳务资质公司的正式发票。

满意甲方的总体进度要求。合同期间，甲方将施工进度安排下达给乙方，乙方应依据甲方的安排要求配备足够的娴熟工种进行施工。

本工程应满意两个阶段目标工期安排：

1、乙方严格按甲方供应的施工图纸、技术要求、监理指令及国家颁发的施工规范和标准进行施工。

2、乙方所承包的工程，必需全部达到国家现行的工程质量验收标准和业主要求。

3、由于乙方施工质量达不到甲方的要求，质量低劣，造成返工的，返工费用由乙方负担。由于甲方供应的材料、设备等缘由造成的损失，乙方将按责任比例予以赔偿。在整改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，并在乙方已完工的工程劳务费中予以定量等额赔偿后进行清退，另选施工队伍，乙方应马上退场，且无权要求支付任何附加费用。

(一)、材料

1、本工程甲供材料为：全部图示所需永久性材料、周转料、施工所需设备、周转料等。

2、乙方依据甲方所支配的施工进度安排对所需各种材料、机具设备每次运用。

3、实行限额领料。甲方激励乙方在施工过程中加强管理.降低损耗，在常规。

4、乙方自备材料为：工人所需吃、住的全部设施由乙方自行选购 ，如需甲方。

(二)、设备

甲方供应的设备为：

本工程两座桥所需的全部大型、小型等设备均由甲方供应。

1、本合同的中期支付和最终结算单需经甲方工程、质量平安、设备物资、合约等部门审核，项目经理审批并加盖项目部公章后方为有效结算单。

2、甲方在收到业主支付的月工程进度款金额后_15日内，按审核工程量和本合同规定的劳务单价计算乙方劳务费，支付80%本月所完成的劳务工程进度款(乙方供应合格税务发票，扣除应扣款项)给乙方。余下的累计20%劳务分包费用在乙方应供应的劳务分包内容全部完成后且经交工验收后的60日内一次结清。

3、任何与乙方相关的计量支付所产生的单据均以甲方项目经理签字后方有效，甲方现场的任何人所签字确认给与乙方相关的支付单据在未得到甲方总负责人签字确认的状况下，甲方可以拒绝承认其合法性，并不能作为乙方支付的有效单据。

4、乙方承诺当工程施工过程中产生的变更总量不超过工程总价的10%时劳务费不做调整，当产生负变更不超过5%时，甲方不再调整乙方劳务费总额，当负变更超出5%时，甲方有权视状况予以按后附清单的劳务费用的下调。

(一)甲方责任：

l、指定为现场施工联系及总负责人，分项工程施工的负责人在进场施工后由总负责人委任，本合同不再详述。

2、在乙方进场前负责供应乙方施工范围内的施工图纸，技术规范、施工组织设计并进行技术交底和平安交底。

3、经甲乙双方约定同意本工程中乙方自己负责所带施工人员的吃饭和住宿，甲方不再额外予以经济补偿。

4、甲方有权随时对乙方进入施工现场人员的姓名、年龄、工作经验、身体状况、工种、特别工种操作证及技术等级进行检查(必需提交身份证复印件、特别工种操作证、技术等级证等给甲方人劳部门保存，施工完毕后退还)。

5、甲方有权要求乙方撤换、清退由乙方派遣的但不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责任的人员，上述被撤换清退人员未经甲方同意，不得再回到本项目工作。

(二)乙方责任：

l、乙方的施工人员必需听从甲方工地代表的指挥、支配，对不听从指挥调度者，甲方工地代表有权勒令其退场。

2、当乙方进度不能满意甲方的进度要求时，甲方有权要求乙方增加施工人员以加快进度，如仍不能满意甲方的进度要求，甲方有权解除与乙方的施工合同，另行选择施工单位，乙方担当由此带来的一切损失。

3、自行负责施工中人、车、机的平安，在施工过程中发生的一切平安事故，责任由乙方负责并担当一切费用。

4、乙方应接受本工程业主和监理工程师及甲方驻现场工程师的监督检查，并主动协作，敬重监理工程师的看法。

5、保持施工现场文明清洁，按国家和地方有关环保规定施工，若达不到业主和有关部门文明施工和环保要求，乙方担当全部惩罚费用。

6、在进行对外选购 物资、材料、设备等活动中，必需以乙方的名义进行，不得以甲方的名义对外活动。

7、遵守甲方制定的各项规章制度，遵守当地的民风民俗，因乙方缘由引起的民事纠纷的责任和费用由乙方担当。

8、人为不行抗拒的自然灾难、停工、窝工等一切损失费用，原则上甲方不对乙方施工部分工程价款进行调整和赔偿，只有监理工程师和业主对甲方做出赔偿后，甲方才对乙方的价款进行调整。

9、乙方与甲方的其他单位在同一工作面混合作业时，应相互谅解，协调协作，不得以任何理由进行阻碍干扰。

10、甲方供应的施工机具，乙方应珍惜运用，定期保养，用完后完好交甲方。

11、乙方的负责人施工期间应听从甲方的工作支配、指挥，回家外出须向甲方项目领导请假，否则，每发觉一次罚款1010元。

12、施工期间，当地所需乙方办理的手续(含暂住证等)由甲方帮助乙方办理，费用乙方自理。(依据工程的实际状况可增减相关内容及制定相应的惩罚条款)

13、本合同工期为日，乙方同意以合同工期为限制工期下每超期1天在最终劳务费中扣除10100.00元作为工期约束条件，工期提前以1010元/天作为嘉奖。

14、甲方同意对乙方来工程施工人员的来程路费进行报销处理，报销处理以实报实销为原则。

1、在合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决，解决不了，由公司居处地法院诉讼解决或由公司所在地仲裁机构仲裁。

2、招标文件、投标文件、中标通知书、施工图纸、技术规范和合同执行期间甲乙双方签署的补充协议为本合同协议书的组成部分。

3、本合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。

甲方(公章)：__乙方(公章)：__

法定代表人(签字)：___法定代表人(签字)：__

__年__月__日__年__月__日

分包合同协议书篇五

甲方：

乙方：

一、甲方托付乙方施工软件园二期8#~10#楼瓦工6#~10#楼干挂等工作量最终数量总价以现场审核为准。

二、甲方指派陈恕为现场负责人，乙方指派高志春为现场负责人，乙方必需听从甲方现场管理人员的指导，听从甲方的一切支配。

三、承包方式：

四、施工日期：年月日至年月日

五、质量等级：合格

六、保修期：两年

七、施工内容：

合计:

八、双方责任：

1、平安责任：乙方在施工期间包平安，如出现任何事故与甲方无关。甲方供应相关的设备(配电箱、电气照明、施工用水)协作乙方现场施工，甲方尽量改善现场施工条件。

2、人员食宿

3、运输费用

4、施工前供应施工范围内的图纸一份，并进行图纸技术交底和平安交底。乙方在签本合同的三天内必需供应施工人员花名册、身份证复印件给甲方进行登记，并供应一份具体的工程进度安排表(按甲方总进度表)，编制月、旬工程进度安排，如乙方在未经甲方许可下拖延工期，每超过一天为20xx元/天进行罚款。

5、施工过程中，乙方必需做好各工种之间的协作，做好分项、分部工程交接，并做好隐藏工程验收和质量评定，未进行检查验收的工序不得进行下道工序的施工，进行验收合格工序移交下道工序施工后，下道工序必需对上道工序工作进行负责，并做好半成品，成品的爱护工作，同时严格按国家定额的损耗限制好材料，超标部分由乙方担当，照实际施工时有超标的需甲方认可。不得产生相互扯皮现象。乙方进场时甲方应供应工作面，无工作面导致乙方无法施工，工期由双方协商解决。

6、必需教化全部施工人员遵守各项规章制度，自觉遵纪遵守法律，平安施工，规范施工，文明施工，不得吵架，不得斗殴，如发生冲突应通过现场管理人员协调解决，或上报司法机关进行裁决，并对责任方进行500元的.惩罚。

7、必需根据质量目标要求和施工技术规范组织施工，确保施工工程质量，因质量缘由造成返工的材料、人工均由乙方担当。乙方必需无条件地在规定时间内返工达到原定质量等级。如工程最终质量达不到原定质量等级要求，则在结算时按原应付的80%进行结算。

8、负责人在施工过程中，不得擅自离开岗位，要合理安排工作，如有特别状况离开必需向现场管理人员请假，得到同意后才能离开，否则惩罚200元/次。

9、乙方的施工人员在施工过程中必需遵守《现场平安文明施工管理制度》。严禁在施工现场吸烟，随地大小便，如违反，除肃穆教化外，进行200元的惩罚，再次发觉开除出工地，并再处5倍的罚款。

10、乙方(分包人)应当依法与在该工程施工过程中运用的工人签订书面劳动合同，建立劳动合同关系。

11、乙方负责工人的社会保险，乙方和员工应当按时足额申报缴纳社会保险费，其中员工应缴纳的社会保险费由乙方代扣代缴。

12、甲方支付给乙方的工程款中包含工人的工资、社会保险费、个人所得税等用工费用。

13、乙方保证执行国家劳动标准，供应相应的劳动条件和劳动爱护，负责保障工人的生命平安和身体健康。

14、工人因工作遭遇事故损害或患职业病，乙方应负责刚好救治，并负责处理一切工伤事宜。

九、付款方式：按实结算

十、其它：

本合同未尽事项，本着互谅原则协商解决，如协商不成任何一方可依法向所在地人民法院起诉。

上述条款甲乙双方均无异议，经双方签字后生效，本合同一式两份，甲、乙方各执一份，款项结清后自动生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包合同协议书篇六

甲方：(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

一、甲方将a区：5、6、9、10、11、12;c区：19、20共计8座楼木模板分项劳务分包给乙方制作、安装、拆模等。到封顶后全部材料按甲方指定的场地堆放整齐。计量按砼接触面积计算，包工单价每平方米16元正(包括铁钉、铁丝在内)。

二、甲方将a区：5、6、9、10、11、12;c区：19、20共计8座楼钢筋制作绑扎分项劳务分包给乙方施工。到封顶后全部材料按甲方指定的场地堆放整齐。计量按图纸实际面积计算，包工单价每平方米22元正(包括铁丝、焊条在内)。

三、甲方将b区：23、26、29;c区：32、33共计5座楼水电安装分项劳务分包给乙方安装按建筑面积每平方米单价35元正(包括预埋穿线和开关、插座等小型工具在内)。

四、甲方将a区：10、12、14、33;b区：23、26、29计7座楼砌砖、抹灰分项劳务分包给乙方施工，决算按建筑面积砌砖每立方米单价90元正，抹灰每平方米单价7元正(包括小型工具在内)。

五、质量要求：以上三项施工项目要按国家建筑施工规范和设计图纸进行施工。要听从监理和现场施工队管理人员指挥，杜绝违规作业，质量要根据甲方和监理要求施工。

六、工期要求，按甲方所规定的`工期完成，假如甲方缘由延误工期除外。另甲方缘由停工五天以上每天要补贴60%工资补给乙方。乙方不能中途退场，如乙方有意闹事中途退场，甲方只能按乙方所做的工程量按50%决算。

七、乙方需根据国家所规定的平安法规、法律施工，假如违规作业出了平安事故，经济损失和一切后果乙方负责。

八、付款方式：每月按乙方完成的工程量结70%款给乙方，封顶后10天内再付20%款，余下10%款等工程主体验收合格后10天内付清全部工程款。

九、甲方假如违约付款，乙方有权停工，并一切损失甲方负责。

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签订之日起生效。款付清合同终止。

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

分包合同协议书篇七

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工(劳务)承包事项协商一样，订阅本合同，并严格执行。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程规模：

二、劳务承包方式及内容

承包方式：承包内容：

三、合同工期：

开工日期：

竣工日期：

四、合同标准：

五、合同价款：

单价：合同金额(小写)：￥元

(大写)：(人民币)

六、发包人责任与义务

1、供应施工所用的材料、机械和很必要的平安设施。

2、向乙方供应本工程所发包的工程概况及内容、质量标准、进度平安方面的要求，并检查落实。

3、根据合同规定的时间、数额向乙方支付承包款。

七、承包人责任与义务

1、乙方进场后应按甲方对质量、进度、平安、成本等方面所要求的标准，完成合同约定的.全部施工内容。

2、进度责任：按时完成项目分部、分项工程进度安排。

3、听从甲方的领导和管理，遵守国家的法律与法规，执行工地各项规章制度。

八、违约责任

1、甲乙双方在签订合同后，因一方责任而导致合同终止，责任方按合同价的30%赔付对方。

2、如发生人员事故责任

九、价款支付时间和方式

1、甲方按每两层支付乙方工程款。

2、完工后甲方付清工程款。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效。

发包人(盖章)承包人(盖章)

代表人(签字)：代表人(签字)：

联系电话：联系电话：

日期：日期：

分包合同协议书篇八

劳务分包单位：（个人）（以下简称甲方）

劳务承包单位：（个人）（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就工程内的劳务，分包事项经甲乙双方友好协商一样，达成如下协议，共同执行并签订本合同书。

一、工程概况：

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）结构形式：

（4）承包方式：

协议工期：开工日期：年月日

竣工日期：年日

协议工期总日历天数

二、包干单价及付款方式

混凝土浇筑（不包含二次结构）：在承包范围内按元/立方米进行单价包干（采纳地泵输送）；未达到一次性验收合格按元/立方米进行单价包干；上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素，结算时包干单价不作任何调整（甲方要求及设计变更除外）。单价包干包括：工程所需的全部人工、协助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳动爱护费等。

1、乙方达到本工程质量、进度、平安文明施工等的要求，才予以支付工程进度款。（在之前甲方不支付任何费用）

2、每栋楼主体结构三层完工（三层屋面混凝土浇筑完成）后年15天内甲方支付乙方已完成工程量的70%~80%；每栋主体结构六层完工后15天内甲方支付乙方已完工程量的70%~80%。

3、每栋主体全部结束交甲方监理验收合格后7天内甲方支付乙方至已完工程量的90%。

4、工程竣工验收合格后，双方在15天内办理完本工程承包范围内工程的人工费结算，结算完后7天内甲方支付清全部人工费。

三、分包内容和范围：

1、工程范围内的全部混凝土的浇筑、振捣、收面和拉毛，混凝土面的养护和清洗；竖向孔洞剔凿及封堵砂浆抹平；施工缝处理及场地清洁、文明。零星现场预制构件用每次浇筑主体剩余的混凝土浇筑。

2、乙方需自备混凝土振捣机具（振动器、振动棒和平板振动器、布料机等），压尺、水管、广线、斗车、灰桶、拉毛用的.棕毛刷等工具、用具及平安施工防护用品（平安绳、平安帽、平安带和甲方供应配电箱以外的全部电线电缆和雨天施工用雨具）。

3、本工程竣工时乙方承包的全部工程质量必需达到合格标准，乙方要严格限制好结构结合尺寸、平整度、垂直度、阴阳角等细部尺寸，验收要求均按现行有关的国家规范及地方标准执行，不得超过合格标准等级的允许误差范围。混凝土内实外光无蜂窝麻面，结构如出现蜂窝麻面比较严峻、尺寸变形、缺棱掉角、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病，楼地面在混凝土浇筑时，应在振捣密实的基础上表面压实、拉毛、纹路顺直、平整、不显脚印。操作时应用带水平尺的压尺压平，楼层地面标高误差限制在0.5~10cm，不须要再作找平层。平整度不超过5cm，不漏浆。上述要求如发觉一处则对其进行经济惩罚。并由乙方负责处理达到质量要求为止，所发生的工料费用由乙方担当。

4、混凝土的养护和拆模须严格按项目现场技术人员的平安技术交底操作，违反规定，甲方将视状况赐予惩罚。

5、乙方自备平安防护用品，如平安帽、平安绳、平安带。

四、工程平安及质量标准：

严格根据国家质量验收规范和分户验收规定，及甲方、业主、监理的要求和大合同内条款为质量标准。

五、平安文明施工：

乙方必需听从甲方管理人员的管理和支配，必需强制性根据国家规范和大合同内及甲方的要求执行，必需做到人走场清、做好成品爱护，材料及工具码放整齐有序，如出现有违章和不按以上条款执行的，视情节轻重，甲方有权对乙方进行经济惩罚，同时乙方需刚好进行整改，对拒不整改的，甲方将对乙方马上清理出场，并追究其责任。（包括生活区、宿舍的卫生等必需达到甲方要求）；如乙方被监理及项目部、业主罚款的，甲方将对乙方进行双倍惩罚，如因违章作业、不听从管理所造成人员伤亡及经济损失的全部由乙方负责。

六、平安质量保证：

为了确保本工程能保质保量的顺当完成，甲乙双方在签订本合同时，乙方向甲方交付万元人民币作为质量保证金。此保证金在本工程施工至，无质量和平安问题，甲方一次性无息退还给乙方。如出现有大的质量和平安问题，此保证金甲方不予退还，对造成重大经济损失和平安事故的，除保证金不退还外海追究其责任。

七、此合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字后生效，并产生法律效力，以上条款希双方共同遵守，如有违约，违约方将负责赔偿守约方工程总造价2%的违约金。此合同在本工程全部结束后自动失效。（未尽事宜双方共同协商，与本合同具有同等法律效力）

甲方代表：

乙方代表：

年月日

主体

合同签订时应当审查对方的纳税资格，分清是增值税一般纳税人还是小规模纳税人，并在合同中完善当事人名称和公司名称、纳税人识别名、地址、电话、开户行、账号等相关信息。签订合同时要考虑服务供应方的纳税资格，供应的结算票据是否是增值税专用发票，增值税率是多少，能否抵扣，再分析、评定报价，从而有利于节约成本、降低税负，达到合理控税，降本增效的目的。

增值税下合同总价款实行价税分别，因此应当明确约定不含税的价款是多少、税率是多少，含税总价款是多少。选购 过程中，可能会发生各类价外费用，税法规定的价外费用主要包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、嘉奖费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。价外费用金额涉及到增值税纳税义务以及供应商开具发票的义务，有必要在合同约定价外费用以及价外费用金额是否包含增值税。

后“营改增“时代，同一家企业可能供应多种税率的服务，甚至同一个合同中包含多种税率项目的状况也会常常发生。对兼营的不同业务，肯定要在合同中明确不同税率项目的金额，明确地依据交易行为描述详细的服务内容，并进行分项的明细核算，以免带来风险。

分包合同协议书篇九

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利义务，经双方协商同意签定本合同。

一、工程名称及范围：消防安装工程人工单承包。

二、工程期限：自年月日至年月日止，如遇不行抗力的自然因素，工程期限顺延。

三、工程计价：甲方以室内消防安装工程总造价计算付给乙方人工费(含平安文明施工费3%)，如有变更，另追加费用。

四、工程质量：调试合格，负责安装质量检测、验收合格。

五、付款方式：

1、合同签订，施工人员进入现场，甲方按每月完成工程量的80%付给乙方工程款;

2、系统全部安装、调试完毕并合格，并经有关消防部门检测验收合格后剩余工程款一次性付清。

六、双方的权力和义务：

1、甲方应为乙方在施工中供应便利条件，如水、电的接通、设备材料的存放、并为作业人员购买工伤保险(购买工伤保险费用由乙方自负);

2、工程完工后，如遇人为损坏，甲方负责设备、人员的费用，乙方予以修理;

3、乙方在施工中如遇到任何问题，甲方应负责为乙方协调解决;

4、乙方在施工中应倍加当心，不得损坏甲方的设备，做好现场施工平安工作。

5、设备安装完毕后的爱护工作由乙方负责至检测验收合格。

七、违约责任：

协议自签定之日起生效，双方共同遵守，除不行抗力因素外，任何一方不得终止协议，如有违约，对违约方进行适当惩罚。

八、解决纠纷的方式：

共同协商解决，本协议一式两份，双方各执一份.

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

分包合同协议书篇十

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，双方经友好协商，甲方将工程木工分项工程分包给乙方施工。本着同等互利、协商一样的原则双方就有关事项达成以下协议：

第1条总包工程概况：

1.1工程名称：

1.2工程地点：

1.3整体工程开竣工日期：开工日期：年月日

竣工日期：年月日

第2条本分包合同承包范围：按人工报价清单的工程项

第3条承包方式：清包工（包工不包料）

第4条合同工期：

4.1本项目总施工期：年月日止。

本项目木工分项工程工期为：年月日止。

4.2依据施工现场详细状况双方确定本分包合同施工的具体工程施工进度安排，乙方应严格按施工进度安排施工，保证每区段工作和整个分包工程按时完工，任一区段工作的延误都应被视为工期延误。

第5条合同价款

5.1本工程合同款单价：按乙方供应人工报价清单（报价清单作为合同的符件1）

5.2工程量计算原则：实际面积（套内径计算）及人工报价清单说明

5.3本工程概算估价为：（实际总价按实际工程量和人工报价清单计算为准）

5.4零工按每人每天元结算

5.5本合同为闭口合同，除非甲方更改合同，造成合同价格增加5%以上，乙方有权要求甲方增加合同价款，反之亦然。

第6条分项工程质量要求：

6.1分项工程质量达到国家验收规范及建设方的验收标准要求（建设方的验收标准要求，作为合同的符件2）。

第7条施工现场管理：

7.1甲方派：为驻现场负责人。

乙方派：为现场施工负责人，负责履行本合同的各项规定。

7.2施工过程中，乙方应教化工人严格执行操作规程，留意防火、防盗及施工平安，在施工中发生事故及造成的损失由乙方担当相关责任及经济损失。

7.3乙方及其人员应听从甲方的支配指令，做好与各分包工种的协作。

7.4甲方驻工地代表负责审核乙方的施工方案、工程进度安排、所购材料质量、用款安排及其结算，并监督、验证乙方的工程进度和质量。

7.5甲方驻地工程代表有权随时监督乙方的施工平安及质量（包括乙方所购材料的质量），假如乙方的施工行为存在担心全因素或不符合合同的规定，甲方有权要求乙方停止施工，乙方应即刻订正错误。乙方订正错误后，通知甲方并得到其认可后方可接着施工。

第8条甲方责任：

8.1分项工程起先施工前，甲方负责供应具体的施工图纸并负责组织图纸技术交底，审查乙方的装修分项工程施工方案。

8.6协调本分包合同范围内分项工程施工与其它工序施工之间的关系。

8.7刚好供应乙方施工所需指令、批文、施工出入证、图纸洽商等有关工程文件。

8.8.供应施工必要的临时水、电接驳点。

8.9甲方负责选购 供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应刚好供应到现场，甲乙双方办理交接手续。

8.9监督检查乙方施工，办理验收手续。

第9条乙方责任：

9.1按合同约定及甲方要求的时间准时进、出场；

9.2按设计质量要求编制施工方案，依据甲方月、周施工安排组织施工。

9.3施工前熟读图纸，对特别工艺或尺寸图纸有疑义的刚好和甲方代表沟通、确认。不得隐瞒或盲目施工。

9.4乙方必需提前三天向甲方提出下一工序须要购买的.材料清单及数量。对到达现场的材料由乙方负责运输搬运、分类堆放及爱护，如有丢失或人为损坏的由乙方负责。

9.5明确工地负责人，并向甲方供应施工人员名单及本工种上岗证，协作办理相关批文手续。

9.6负责分包工程的成品爱护工作，并保证不损坏其它施工方的已完项目，如有损坏，乙方自费予以修复。

9.7乙方假如施工中途有意停工，影响工程施工进度，甲方有权解除合同，并不支费已完成工程量的所余工程款，并追究其法律责任。

9.8乙方假如中途自动退场的，甲方有权扣除乙方全部工程款，并保留对其追查法律责任的权力。

9.9分包方负责施工所需的临电、水布置，电动工具的用电必需运用带漏电爱护的平安电缆及电箱。所用工具（含各种电锯及锯片、各种电钻及各种型号电钻头、云石机及云石机介片、各种型号的开孔器、铝合金靠尺、介刀介刀片、施工用手套、沙纸架、沙纸打磨机、切割机、磨机等）及所用的电缆电箱等，保证工具性能良好，符合甲方的平安要求、形象要求及国家和当地的有关规定。

9.10遵守甲方现场关于平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫等方面的管理规定。噪音及油漆的施工时间为：至，应严格遵守。违反规定，造成的一切责任及损失均由乙方担当。

9.11每天下班前完成相关区域的现场清洁工作，如有违反每次罚款200元。

9.12负责协作甲方对本分包工程竣工验收及资料的编制。

9.13乙方必需严格根据施工进度安排施工，如因乙方人力不足或其他缘由造成工期延误，甲方有权按1010元/天惩罚。

9.14乙方自我完善施工防护措施，在工程期间的人身损害，与甲方无关。

第10条工程质量与验收：

10.1甲乙双方依据建设方工程质量评定标准和施工技术验收规范进行施工和验收。

10.2乙方随时接受甲方对工程质量的检查检验，为检查检验供应便利条件，如乙方施工的工程未能达到建设方工程质量标准和技术规范，应进行返工、修改并担当返工修改的费用，工期不予顺延。

10.3在分包施工中，乙方应听从甲方发出的任何工作指令，因甲方指令或其它非乙方缘由导致的工程质量事故责任及经济支出或因甲方指令引起的合同外经济支出，均由甲方担当。

第11条工程款支付：

11.1本分包工程进度款支付方式按阶段支付。

11.2一阶段：工程进度至中期验收合格后（油漆进场前）：支付工程概算价的45%为工程款。

二阶段：代业主验收通过后：支付至确定后的实际工程量得到的竣工结算的90%。质保金5%保质期两年满后结清余款；

11.3保修期两年。竣工结算时留5%保修金，保修期满后十天内结清。

第12条违约：

12.1甲方代表不能刚好给出明确指令、确认、批准，不履行合同约定的有关责任，应担当由此产生的一切违约责任。

12.2乙方施工质量达不到建设方工程质量要求、不履行合同约定的有关责任，应担当由此给甲方造成的一切损失。

12.3因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前３天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方担当违约责任。

第13条平安及文明施工：

13.1乙方应按有关规定，对其施工人员进行平安教化及平安交底，实行严格的平安防护措施，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。

发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件，发生的费用由事故责任方担当。

在有毒有害环境中施工，乙方应按有关规定自备相应的防护措施，费用由乙方自行担当。

13.2乙方负责所承包工程施工的平安防护工作，配备专职平安员，对操作工人的平安生产负责。

13.3乙方在施工中所用的全部机具必需经检验合格，并符合国家有关规定和机具平安运用标准。若乙方违反操作规程或运用不符合平安标准的各类机械设备及生产机具，而造成的一切平安事故，均由分包方自行负责，并担当由此引起的一切经济损失。

第14条工期、质量约定：

14.1由于乙方缘由造成工期延误，每拖延一天，乙方应向甲方交纳1010元，乙方不预缴纳的，甲方有权利干脆在乙方工程合同款里扣除作为拖期罚款。

14.2甲方未能按时供应合格工作面或其他缘由致使乙方不能按期施工，由此产生的一切损失由甲方担当，并且每延误一天甲方支付乙方实际发生的窝工损失费。

14.3因乙方缘由致使本分包工程施工质量不符合建设方的规定或质量验收达不到约定质量标准，乙方应按甲方的要求进行拆除、剥离及重做，并担当因此发生的全部经济支出以及因此给甲方带来的经济损失。

第15条合同生效与终止

15.1本合同自双方签字盖章或签字之日起生效；

15.2本合同在双方完成约定工作内容，工程款结算后即告终止。

第16条合同份数

16.1本合同一式两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

甲方代表签字：乙方代表签字：

联系电话：联系电话：

日期：年月日日期：年月日

分包合同协议书篇十一

1.1在合同中下列词语，除上下文另有说明外，具有本款所给予的含义：

（1）发包人：协议书中指明的将工程项目托付给承包人完成的当事人。

（2）承包人：协议书中指明的接受发包人托付并完成工程项目的当事人。

（3）协议书：发包人与承包人结合工程实际，经协商一样后，对通用条款所做的详细化、补充或修改。

（4）规范：与合同履行相关的政府强制性标准、规范，以及发包人和承包人在合同中约定适用的其它标准、规范和技术规程。

（5）图纸：根据协议书的约定，发包人负责设计时向承包人供应的施工图纸、设计变更、计算书和类似性质的技术资料，以及由承包人负责设计时向发包人供应的全部图纸、设计说明、计算书、操作和修理手册以及类似性质的其它技术资料。

（6）工程师：由发包人指定并依据其授权履行合同管理职责的人员。

（7）工程：发包人与承包人在协议书中约定的，发包人托付承包人完成的全部施工内容之总称。

（8）区段：发包人与承包人在协议书中约定节点工期或约定先行验收、移交的工程任何特定部分。

（9）验收：对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评价，以判定承包人履行合同义务是否符合合同约定标准。

（10）竣工：承包人履行完毕合同约定全部义务（质量保修义务除外）并阅历收合格。

（11）完工：承包人完成协议书特殊约定的任何区段的施工并阅历收合格。

（12）开工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人起先履行合同义务的肯定或相对日期，协议书中约定由工程师签发开工令确定开工时间的，则为工程师签发开工令上指定的日期。

（13）竣工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人应将工程竣工的肯定或相对日期。

（14）完工日期：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人应将协议书特殊约定的区段完工的肯定或相对日期。

（15）节点工期：协议书特殊约定的区段，从其开工日期起至该区段完工日期止的时间。

（16）现场：由发包人供应的用于工程施工的场所以及在合同中指定为现场组成部分的任何其它场所。

（17）进场：承包人为履行合同义务而将人员、机械、材料组织进入现场。

（18）材料：将构成工程组成部分的`，承包人在工程施工过程中所采纳的一切设备、制品、构（配）件、成品、半成品、建筑原料等各种主辅材料。

（19）发包人代供代扣代付材料：协议书中约定的由承包人托付发包人负责供应并托付发包人在工程款中扣除材料（成品、半成品）、设备款干脆支付给供应商的材料（成品、半成品）及设备。

（20）技术资料：协议书中约定的，为保障设备的正常运作与有效维护，承包人应伴同设备一起供应的运用说明、维护手册、技术参数、线路图及其它相关资料。

（21）服务：协议书中约定由承包人所担当的设备安装、调试、质量保修及供应技术救济、培训等义务。

（22）样板：由发包人和承包人共同确认的材料、施工方法及施工效果的验收标准。

（23）竣工验收资料：法律法规规定或发包人与承包人约定的，工程竣工后，承包人负责整理与提交的竣工图、施工技术档案、施工管理资料、材料试验与检测报告、工程结算书等工程施工相关文件资料。包括但不限于：工程竣工验收申请、工程竣工验收记录、开工令、施工组织设计、施工小结、单位工程施工质量技术交底卡、隐藏工程验收记录、工程材料/构配件/设备报审表、检验批质量验收记录表、竣工图。

（24）合同价：发包人与承包人在协议书中约定的，承包人履行合同义务，发包人所应支付的款项。

2.1除协议书另有约定外，组成合同的文件及其优先说明依次如下：

（1）发包人与承包人签订的相关《补充协议》；

（2）《合同协议书》；

（3）《合同通用条款》；

（4）图纸；

（5）规范、标准；

（6）招标文件；

（7）投标文件或工程报价单。

3.1除法律法规明确规定可单方变更合同及3.4款规定状况外，对合同的任何其它变更，除非清晰地以书面形式并由各方签字盖章，否则不发生合同变更之效力。

3.2在合同履行过程中出现下述状况之一时，发包人与承包人均有权解除合同：

（1）因国家法律法规的修改，导致合同的接着履行违法的；

（2）因政府征收、规划调整，导致合同无法接着履行的；

（3）因出现不行抗力，导致合同无法接着履行的；

（4）符合法律规定的其它解除合同条件的。

3.3在合同履行过程中，合同一方申请或被申请破产的，合同对方有权解除合同。

3.4合同履行过程中出现以下状况的，发包人有权干脆削减承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求：

（1）超过协议书规定或工程师指定的开工日期5天，承包人仍未进场的；

（2）承包人虽已进场，但承包人未按协议书约定或工程师指定时间起先实际施工，并且在发包人或工程师给定的宽限期内承包人仍未起先实际施工的；

（3）承包人实际施工进度，与协议书约定的工期、节点工期或承包人提交并经工程师审核认可的进度安排相比，延迟10天以上，且承包人没有实行切实可行赶工措施的；

（4）承包人无合同依据且未经发包人同意中途退场的；

（5）在验收过程中(含中间验收)，承包人的工程施工质量被判定为不合格，承包人未在工程师指定的时间内起先整改，或者超过工程师规定的期限仍未整改合格的；

（6）对工程师或政府主管部门提出的平安文明生产整改要求，在指定期限内未予落实的；

（7）承包人未经发包人同意擅自分包、转包的；

（8）承包人伪造、虚报企业资质的；

（9）承包人在合同的竞争和实施过程中有商业腐败和欺诈行为的；

（10）有证据证明承包人组织民工向发包人聚众闹事等影响到发包人正常工作的；

（11）协议书中规定的发包人有权解除合同的其他情形。

3.5发包人不按合同约定支付工程款（进度款）超过30天，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人担当违约责任。连续停止施工超过30天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

3.6一方依据3.2、3.3、3.4、3.5款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第27条的约定处理。

3.7合同解除后，承包人应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作，按发包人的要求将承包人的全部临时建筑物、机械、工具、设备和物料迁离工地。

3.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

3.9除3.2、3.3、3.4、3.5款状况外，发包人与承包人任何一方欲解除合同时，均须事先与对方协商达成一样。

4.1未经双方协商一样，发包人与承包人均不得将其在合同中的任何义务全部或部分转让给第三人。

4.2除非合同另有规定，承包人未经发包人的同意，不得将合同约定工程的任何部分分包给第三人，用于本工程的主要设备（如塔吊）或主要材料（如钢筋、混凝土、砌体）必需要承包人干脆选购 ，不得由第三方选购 ，否则发包人视为承包人违规分包。

4.3发包人任何有关分包的同意，不免除承包人依据合同应担负的责任或应尽的义务，承包人对任何分包商、分包商代理人、分包商的服务人员及工作人员的行为、违约及疏忽负责。

4.4承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质，如承包人选择的分包商不具备相应资质的，发包人有权撤销承包人的分包确定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失，承包人应负全额赔偿责任。

4.5当分包商就其所承包部分工程的施工质量向承包人保证的质量保修责任期限超过发包人与承包人之间合同规定的质量保修期限时，承包人应在与发包人合同规定的质量保修期结束后，将其对分包商的该项权利无偿转让给发包人。

5.1工程师既可为发包人托付的独立监理公司人员也可为发包人之员工，详细人员名单与分工由现场管理代表在协议书或向承包人出具的授权书中明确。现场管理代表可随时单方对前述授权进行变更或解除，此种变更或解除自通知到达承包人后即时生效。

5.2发包人与承包人一样同意，除合同中另有规定外，在合同履行过程中，工程师享有下述权力：

（1）组织设计交底、图纸会审；

（2）巡察和监管现场；

（3）订正承包人的错误施工方法；

（4）判定检验报批及分部、分项工程施工质量；

（5）隐藏验收；

（6）各区段完工后的施工质量验收；

（7）指令承包人在限定的时间内，对被判定为质量不合格的工程任何部分进行拆除、整改；

（8）指令承包人对现场施工平安隐患等进行整改；

（9）指令承包人在限定的时间内，提交合同履行相关方案与安排；

（10）指令承包人制定或执行相关的赶工措施；

（11）验收承包人进场材料、设备并批准或拒绝其进场运用；

（12）指令承包人在规定期限内，将不合格材料、设备予以更换；

（13）组织召开合同履行相关会议并指定承包人参与人员；

（14）指令承包人向在现场的其他承包人供应施工协作条件；

（15）指令承包人完成与承包人合同义务相关的各项零星工作。

5.3除5.2款中所明确的权力外，工程师还可行使为保证合同正常履行而必定隐含的权力。但是，工程师就下述事项所做出的确定或签署之看法，如未经发包人现场管理代表的书面认可，对发包人不发生效力：

（1）签发开工令、停工令与复工令；

（2）审核与批准承包人提交的施工组织设计（方案）、施工进度安排等；

（3）工程进度与结算付款审核；

（4）指令承包人撤换不能胜任、玩忽职守的施工人员或班组；

（5）竣工验收；

（6）免除、减轻承包人的任何合同义务；

分包合同协议书篇十二

总包方要与他人合作，必需签订分包合同，下面是安装分包合同范本，为大家供应参考。

总包方：＿＿＿＿（以下简称甲方）

分包方：＿＿＿＿（以下简称乙方）

依照（中华人民共和国经济合同法）、（建筑安装工程承包合同条例）、城乡建设部（建筑安装工程总分包实施方法）和××市人民政府〔１９８４〕×号文件的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。

一、工程名称：＿＿＿＿

二、工程地点：＿＿＿＿

三、工程编号：＿＿＿＿施工许可证号：＿＿＿＿营业执照号：＿＿＿＿

四、分包工程范围及工程量（附预算书）

五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。

六、分包工程人工费用＿＿＿＿元。

七、乙方投入工种及人数人。

按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人１５元计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的８０％）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。

甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当；职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。

一、甲方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生活设施，乙方经检查合格方可运用。施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。

二、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，原则上由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。

三、在施工过