2024年园林景观建设工程施工合同

园林景观建设工程施工合同合同编号：_______甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担园林景观建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程范围：包括但不限于绿化种植、景观小品、给排水、电气照明等工程内容。1.4工程质量：按照国家及行业标准执行，达到优良标准。二、合同价款2.1合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。2.2付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（3）工程完工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的_______%；（4）剩余_______%作为质保金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、施工期限3.1工程开工日期：_______3.2工程竣工日期：_______3.3乙方应按照约定的施工期限完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。四、工程质量4.1乙方应严格按照国家及行业标准、施工图纸、设计方案进行施工，确保工程质量。4.2乙方应建立健全质量保证体系，对施工过程中的质量问题及时发现、及时整改。4.3工程验收标准：按照国家及行业标准、施工图纸、设计方案进行验收。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，确保施工现场的安全生产。5.2乙方应建立健全安全生产责任制度，加强安全生产教育，落实安全生产措施。5.3乙方应配备足够的安全生产设施和设备，确保施工现场的安全。六、合同变更与解除6.1在施工过程中，如甲方需对工程进行变更，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期等事项。6.2在施工过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方应友好协商解决，可依法解除合同。七、违约责任7.1甲方违约：（1）甲方未按约定支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：迟延支付金额×_______%×迟延天数；（2）甲方违反合同约定的其他义务，导致乙方无法正常施工的，应承担相应的违约责任。7.2乙方违约：（1）乙方未按约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款×_______%；（2）乙方违反合同约定的其他义务，导致甲方权益受损的，应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程完工验收合格之日起_______年。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______年_______月_______日一、五种特殊的应用场合及注意事项1.小区绿化改造工程应用场合：适用于物业公司或业委会委托园林公司进行小区绿化改造的情况。注意事项：在合同中明确改造范围、改造效果及相关费用。同时，要关注施工过程中的安全防护措施，确保居民生活不受影响。2.公园景观提升工程应用场合：适用于政府部门或企事业单位委托园林公司进行公园景观提升的情况。注意事项：明确工程范围、施工期限及工程质量标准。要关注工程验收环节，确保工程质量达到预期效果。3.校园绿化工程应用场合：适用于学校委托园林公司进行校园绿化施工的情况。注意事项：关注施工时间安排，避免影响学生正常上课。同时，要确保绿化植物的选择符合校园环境特点，注重环保和安全性。4.企事业单位绿化工程应用场合：适用于企事业单位委托园林公司进行办公区绿化施工的情况。注意事项：明确绿化风格和植物配置，体现企业文化。同时，要关注施工过程中的噪音和扬尘控制，减少对员工办公的影响。5.私家庭院绿化工程应用场合：适用于个人委托园林公司进行私家庭院绿化施工的情况。注意事项：在合同中明确施工内容、材料选择及费用预算。要关注施工过程中的沟通与协作，确保满足业主个性化需求。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.施工过程中出现设计变更解决办法：甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期等事项。2.工期延误解决办法：乙方应提前制定施工计划，并加强与甲方的沟通，确保工期按计划进行。如因不可抗力等原因导致工期延误，甲乙双方应友好协商解决。3.工程质量问题解决办法：乙方应严格按照国家及行业标准、施工图纸、设计方案进行施工，并加强质量检查和验收。4.施工过程中的安全事故解决办法：乙方应建立健全安全生产责任制度，加强安全生产教育，落实安全生产措施。5.合同纠纷解决办法：甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。三、原始合同所需详细附件1.施工图纸：包括绿化种植、景观小品、给排水、电气照明等工程内容的详细设计图纸。2.设计方案：详细描述工程风格、植物配置、材料选择等设计要求。3.工程量清单：详细列出各项工程的工程量，为合同价款提供依据。4.工程预算：详细列出各项工程的预算费用，包括材料费、人工费、管理费等。5.工期计划：明确各阶段工程的施工时间安排。6.质量验收标准：明确工程质量验收的具体标准及方法。7.安全生产措施：详细列出乙方在施工过程中采取的安全生产措施。8.变更协议：如施工过程中出现设计变更，需签订书面变更协议。9.工程验收报告：工程完工后，甲乙双方共同签署的验收报告。10.质保金退还协议：质保期满后，如无质量问题，甲方退还乙方质保金的协议。总之，在签订和执行园林景观建设工程施工合同时，甲乙双方都要注重合同内容的完整性、合理性和可操作性，确保工程顺利进行，实现双方共赢。同时，要密切关注施工过程中的各种问题，及时沟通、协商，共同解决，确保工程质量和安全。在合同签订前，可以请教专业律师，确保合同的合法性和有效性。施工合同真重要，条款内容要看好。甲方乙方要协商，工程才能做得妙。施工期限要明确，开工竣工别迟到。工程质量要达标，优良标准要记牢。预付款项要支付，工程进度要跟上。质保金要留一点，期满无恙再算账。安全生产要重视，安全措施要到位。施工过程要顺畅，质量问题要整改。设计变更要协议，工期延误要协商。违约责任要承担，诚信为本要做到。争议解决要依法，友好协商是正道。合同附