【特殊场景附录】建桥施工合同协议书

建桥施工合同协议书合同编号：__________一、合同文件1.1本合同协议书构成合同文件的一部分，合同文件包括但不限于：（a）本合同协议书；（b）合同条款及条件；（c）技术规范；（d）图纸；（e）投标函及附件；（f）中标通知书；（g）合同价格及支付条款；（h）附件一至附件十（详见附件目录）。1.2合同文件互相补充，如有不一致之处，以合同文件的先后顺序为准。二、合同范围2.1承包商应按照合同文件的规定，完成建桥施工项目，包括但不限于设计、采购、施工、安装、调试、验收及维护等工作。2.2承包商应确保建桥施工项目符合国家法律法规、行业标准及技术规范的要求。三、合同价格及支付3.1合同价格为人民币【】元（大写：【】元整），包括但不限于设计费、材料费、施工费、安装费、调试费、验收费及维护费等。3.2业主应按照合同文件的规定，向承包商支付合同价格。3.3付款方式为电汇或支票，付款期限为收到发票后【】个工作日内。四、工期4.1承包商应按照合同文件的规定，自合同生效之日起计算，完成建桥施工项目。4.2因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况适当延长工期。五、质量保证5.1承包商应按照合同文件的规定，确保建桥施工项目质量符合国家法律法规、行业标准及技术规范的要求。5.2承包商应建立健全质量管理体系，对建桥施工项目进行全过程质量控制。5.3业主有权对建桥施工项目进行质量检查，如发现质量问题，承包商应立即整改，直至符合要求。六、验收及移交6.1建桥施工项目完成后，承包商应向业主提交验收申请，并提供相关验收资料。6.2业主应在收到验收申请后【】个工作日内组织验收，验收合格后，双方签署验收证书。6.3验收合格后，承包商应将建桥施工项目移交给业主，并协助业主办理相关手续。七、违约责任7.1双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。7.2因不可抗力等原因导致无法履行合同，双方应协商解决，根据实际情况适当调整合同内容。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、合同生效、终止及解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同履行完毕，双方权利义务履行完毕，合同自动终止。9.3双方协商一致，可以解除合同。解除合同的一方应赔偿因此给对方造成的损失。十、其他约定10.1双方应遵守国家法律法规，不得利用建桥施工项目从事违法活动。10.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________附件目录：附件一：合同条款及条件附件二：技术规范附件三：图纸附件四：投标函及附件附件五：中标通知书附件六：合同价格及支付条款附件七：质量保证协议附件八：验收标准及方法附件九：移交手续办理指南附件十：违约责任及争议解决方法一、应用场景一：工程变更1.场景说明：在施工过程中，可能会因为设计方案调整、地质条件变化等原因导致工程量增加或减少。2.注意条款：合同条款中的“合同价格及支付”条款需要修正，增加关于工程变更引起的价格调整和支付方式的规定。3.问题和解决办法：（1）问题：工程变更可能导致合同价格发生变化，如何确定变更后的价格？解决办法：双方应根据实际发生的工程量，按照合同约定的价格调整机制进行价格调整。（2）问题：工程变更可能导致工期延误，如何处理？解决办法：双方应协商一致，根据实际情况适当延长工期，并签订补充协议。二、应用场景二：不可抗力1.场景说明：由于自然灾害、战争等原因导致施工无法正常进行。2.注意条款：合同条款中的“工期”条款需要修正，增加关于不可抗力导致工期延误的处理规定。3.问题和解决办法：（1）问题：不可抗力导致工期延误，如何处理？解决办法：双方应协商一致，根据实际情况适当延长工期，并签订补充协议。（2）问题：不可抗力导致合同无法履行，如何处理？解决办法：双方应协商一致，根据实际情况适当调整合同内容，或解除合同。三、应用场景三：质量纠纷1.场景说明：在施工过程中，业主发现工程质量存在问题。2.注意条款：合同条款中的“质量保证”条款需要修正，增加关于质量纠纷的处理规定。3.问题和解决办法：（1）问题：业主发现工程质量问题，如何处理？解决办法：业主应及时通知承包商，承包商应立即整改，直至符合要求。（2）问题：因质量问题导致工程验收不合格，如何处理？解决办法：业主有权要求承包商整改，直至符合验收标准。如承包商无法整改，业主有权解除合同。四、应用场景四：合同解除1.场景说明：在合同履行过程中，双方协商一致解除合同。2.注意条款：合同条款中的“合同生效、终止及解除”条款需要修正，增加关于合同解除的规定。3.问题和解决办法：（1）问题：双方协商一致解除合同，如何处理？解决办法：双方签订解除协议，明确解除合同的时间、原因和责任。（2）问题：解除合同后，如何处理已付款项和已完成的工程？解决办法：双方应根据解除协议的约定，办理已付款项的结算和已完成的工程的移交手续。五、应用场景五：争议解决1.场景说明：在合同履行过程中，双方发生争议。2.注意条款：合同条款中的“争议解决”条款需要修正，增加关于争议解决的规定。3.问题和解决办法：（1）问题：双方发生争议，如何解决？解决办法：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。（2）问题：诉讼过程中，如何保证施工的正常进行？解决办法：双方应签订临时协议，明确在诉讼期间施工的安排和责任。1.工程变更：在施工过程中，可能会因为设计方案调整、地质条件变化等原因导致工程量增加或减少。对于工程变更，双方应按照合同约定的价格调整机制进行价格调整，并根据实际情况适当延长工期。2.不可抗力：由于自然灾害、战争等原因导致施工无法正常进行。对于不可抗力，双方应协商一致，根据实际情况适当延长工期，并签订补充协议。如不可抗力导致合同无法履行，双方应协商一致，根据实际情况适当调整合同内容，或解除合同。3.质量纠纷：在施工过程中，业主发现工程质量存在问题。对于质量纠纷，业主应及时通知承包商，承包商应立即整改，直至符合要求。如因质量问题导致工程验收不合格，业主有权要求承包商整改，直至符合验收标准。如承包商无法整改，业主有权解除合同。4.合同解除：在合同履行过程中，双方协商一致解除合同。对于合同解除，双方应签订解除协议，明确解除合同的时间、原因和责任。解除合同后，双方应根据解除协议的约定，办理已付款项的结算和已完成的工程的移交手续。5.争议解决：在合同履行过程中，双方发生争议。对于争议解决，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应签订临时协议，明确在诉讼期间施工的安排和责任。原始合同所需要的所有详细的附件如下：1.合同条款及条件：详细规定了双方的权利、义务、责任和合同解除、争议解决等条款。2.技术规范：详细规定了建桥施工的技术要求和标准，包括材料、施工工艺、验收标准等多方为主导时的，附件条款及说明：一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方决策权条款：甲方保留对工程项目的最终决策权，包括但不限于设计变更、施工方案、工程进度等。甲方应在合理时间内作出决策，并通知乙方执行。2.甲方监督权条款：甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，乙方应提供必要的协助和支持。甲方发现问题时，乙方应立即整改，直至符合甲方要求。3.甲方支付条件条款：甲方支付合同款项的条件和时间应严格按照合同约定执行。如乙方未达到合同约定的施工进度或质量标准，甲方有权延迟支付相应款项。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方施工自主权条款：乙方在施工过程中有权根据实际情况自主决定施工方案和施工工艺，但应保证施工质量符合合同约定。2.乙方工期调整条款：由于不可抗力等原因导致工期延误，乙方有权要求适当延长工期，并应及时通知甲方。甲方应在合理时间内作出回应，如不同意，双方应协商解决。3.乙方费用索赔条款：如因甲方原因导致乙方发生额外费用，乙方有权向甲方提出索赔。甲方应在合理时间内进行审核，如确认无误，应支付相应费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.第三方中介服务条款：第三方中介应提供专业的服务，包括但不限于协调双方关系、提供技术咨询、监督工程进度等。第三方中介应保持中立，公正行事。2.第三方中介责任条款：第三方中介应对其提供的服务质量和结果负责。如因第三方中介的过失导致工程出现问题，第三方中介应承担相应的责任。3.第三方中介费用条款：第三方中介的费用应由双方共同承担，具体费用标准和支付方式应在合同中约定。如第