城市更新项目设计采购施工工程总承包招标文件

某某区块城市更新项目设计采购施工工程总承包招标招标文件招标代理机构(盖章):XX项目管理集团有限公司编制人I第一章招标公告 12.项目概况与招标范围 13.投标人资格要求 14.招标文件的获取 35.投标截止时间 36.资格审查 7.评标方法 38.发布公告的媒介 39.其他 310.联系方式 3 4投标人须知前附表 4 1.4投标人资格要求 20 20 20 20 201.10分包 1.12知识产权 21 212招标文件 212.1招标文件的组成 212.2招标文件的澄清 212.3招标文件的修改 21 223投标文件 223.1投标文件的组成 22 223.3投标有效期 223.4投标保证金 3.5备选投标方案 23 233.7投标文件的编制 4投标 244.1投标文件备份的密封和标记 4.2投标文件的递交 4.3投标文件的修改与撤回 24Ⅱ 5.1开标时间、地点和投标人参会代表 245.2开标程序 245.3特殊情况处理 5.4评标准备(清标) 25 256.1评标委员会 6.2评标原则 6.3评标 6.4评标结果(定标候选人)公示 257合同授予 7.1定标方式 267.2中标通知、中标候选人公示及中标结果公告 7.3履约保证金 267.4签订合同 8纪律和监督 8.1对招标人的纪律要求 278.2对投标人的纪律要求 278.3对评标委员会成员的纪律要求 278.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 278.5异议与投诉 9解释权 10招标人补充的其他内容 28第三章评标办法(评定分离法) 评标办法前附表 第四章合同条款及格式 47第一部分合同协议书 48第二部分通用合同条件 第三部分专用合同条件 99专用合同条件附件 第五章报价清单 第六章发包人要求(设计任务书) 第七章发包人提供的资料 第八章投标文件格式 封面(商务标) 封面(经济标) 1.工程总承包费用汇总表 3.各投标分项报价明细表 封面(技术标1) 设计文件 封面(技术标2) 项目管理组织方案 2011第一章招标公告丰县史庄区块城市更新项目设计采购施工工程总承包招标公告(资格后审)本招标项目丰县史庄区块城市更新项目已由丰县行政审批局以丰行审许可【2021】12号2.1.2建设规模：项目规划用地面积50628.76m²,包括但不限于1#~8#楼、地下车库(含人防工程)等单体工程和水箱间、喜事堂、门卫、配电室和开闭所(含设备设施)、生活泵房、围墙外道路工程和9#楼(其中含物业用房、社区服务用房、养老服务用房、便利店、文体活动中心、公厕、通信机房及消防控制室等)、围墙等公共配套建筑工程以及道路硬化和停车场、庭院或活地下建筑面积约36448.02m²(人防面积约6849.5m²),工程合同估算价约42032.5万元。设计质量标准：合格。满足国家相关法律法规、国家现施工图设计成果(含绿色建筑等)必须通过当地建设行政主管部门施工图和抗震审查并获得相关物资采购质量标准：合格，满足和符合招标文件、总承程项目具备办理产权登记条件并交付招标人使用，本项目为交钥匙工程(具体内容详招标文件第3.1投标申请人应同时具备建筑工程施工总承包贰级及以上施工资质和工程设计综合甲级或建筑行业(建筑工程)设计甲级设计资质；并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包23.2投标人拟派总承包项目经理应当具有建筑工程专业壹级注册建造(1)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。(2)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。(3)总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超3.3投标人不得有招标文件第二章投标人须知第3.4本次招标接受具有相应资质的设计单位和施工单位组成的联合体投标，联合体的资格(资质)条件必须符合招标文件要求，并附有联合体协议书。3.4.1联合体成员不超过两名，以一个投标人的身份参加投标，不同专业的成员组成的联合3.4.2联合体协议书中需明确施工单位或设计单位作为联合体牵头人，还必须明确联合体所3.5.1投标人(或联合体中施工单位)参与投标的，应具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；工程总承包项目经理(只对注册建造师要求)必须取得省住房和城乡建设厅核发的《建3.5.2投标人(或联合体中施工单位)参与投标的，在递交投标文件截止时间前须取得《徐3.5.3投标人(或联合体所有成员),均须取得经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构出具的有效期内的企业信用报告且为B级及以上信用等级(a.经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机州”[网址：http://www.]“征信服务公司”专栏，咨询电话:;b.第三方信用服务三方信用服务机构的监督管理部门为丰县信用管理机构，监督电话：);3.5.4失信被执行人惩戒执行苏信用办【2018】23号文(如为联合体投标，包括联合体各成3.5.6本工程实行电子化招投标，投标人(或联合体各成员)及拟选派工程总承包项目经理必须3.5.7工程总承包项目的项目建议书、可行性研究报告编制单位及其评估单位、项目管理单34.1招标文件获取时间为：2021年4月1日至2021年5月11日09时30分；本次招标采用评定分离法，评标标准和方法详见招标文件第三章。本次招标公告在江苏建设工程招标网(http://www./)、徐州市公共资源交易平台(http://www./)上发布。招标人：工程建设有限公司2021年4月1日4第二章投标人须知名称：程建设有限公司地址：科技西招标代理机构名称：目管理集团有限公司项目名称项目名称：区块城市更新项目建设地点资金来源自筹出资比例资金落实情况已落实见第四章建设项目工程总承包合同第三部分专用条款14.3工程进度款招标范围丰县史庄区块城市更新项目的初步设计和施工图设计、物资采购、建安工程施工、配套设施建设，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等，使工程项目具备办理产权登记条件并交付招标人使用本项目为交钥匙工程(具体内容详招标文件第六文件相关条款)要求工期总工期要求：780日历天，其中：设计工期：60日历天(含施工图、抗震和人防审查)施工工期：720日历天(以监理人发出的开工通知为准能开工的，工期相应顺延)设计要求的质量标准：合格。满足国家相关法律法规、国家现行设计规范及有关标准、委托方有关技术要求、符合《建筑工程定》中相应设计阶段的编制深度要求，施工图设计成果(含绿色建筑等)必须通过当地建设行政主管部门施工图和抗震审查并获得相关手续。物资采购质量标准：合格，满足和符合招标文件、5投标人资格要求详见第一章《招标公告》“3、投标人资格要求”接受，应满足下列要求：见招标公告费用承担和设计成果踏勘现场分包分包要求：符合建市【2016】93号文件、建市规(2019)12号等相关规定和本招标文件有关分包规定以及其他法律法规要求的相偏离☑不允许□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度用地红线图、地勘、方案设计文件、设计任务文件的截止时间投标人应当于2021年4月20日17:00之前通过徐州电子化招投标系统(http://)报送招标人。招标文件澄清发布时间招标人应当于2021年4月21日17:00之前通过徐州电子化招投标系统(http://)发送投标人。控制价)(1)设计费招标控制价：239万元；(2)建筑安装工程费招标控制价：40879万元；(3)设备费招标控制价：479.5万元；(4)基坑支(防)护和降(排)水工程费招标控制价：435万元；(2)设备购置安装费：是指电梯设备采购安装费费、基坑支(防)护和降(排)水工程费以外的所有费用，包括完成本项目发生的工程施工、验收交付、质量缺陷保修所需的费用，不包括应列入(4)基坑支(防)护及降(排)水工程费：是指本项目基坑支(防)护及降(排)水工程费，包括完成本项目所发生的一切基坑支(防)护及降(排)6工程总承包管理费：包括因工程总承包增加的工作办公费、办公场地租用费、差旅交通费、劳动保护费、工具用具使用费、的准备工作所发生的费用等。于租用土地使用权或临时占用道路而发生的费用以及用于土地复垦、植被水、电、路、讯、气等工程和临时仓库、生活设施等建(构)筑物的建造、企业的人员、财产、车辆保险费】,以及总承包范围内的①网上递交的投标文件(JSTF格式)上传至徐州市电子化招投标系统；7☑初步设计文件；●企业营业执照；●企业资质证书；●总承包项目经理工程建设类注册执业资格证书；●联合体协议书(如有);信用报告);●投标保证金证明；口投标函及投标函附录；☑法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；☑项目管理机构组成表；☑工程总承包项目经理委任书；☑工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表；☑投标人类似工程业绩一览表；☑拟再发包计划表(如有);☑拟分包计划表(如有);☑投标承诺书；8口投标分项报价汇总表；证金模块内上传。】☑企业资质证书；☑总承包项目经理工程建设类注册执业资格证书；务标评审合格标准”);文件)①奖项是指房屋建筑工程奖项；上传):☑投标函及投标函附录；☑法定代表人身份证明；☑投标人基本情况表；☑项目管理机构组成表；☑工程总承包项目经理委任书；9☑工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表；☑投标人类似工程业绩一览表；☑拟再发包计划表(如有);☑拟分包计划表(如有);☑投标承诺书；☑项目管理组织方案☑根据招标文件要求及评审需要，投标人认为需要投标报价的其他要求梯采购安装费用)、基坑支(防)护和降(排)水工程费、建安工程费、总承包管理服务费(承包人自理)以及招标文件设定险(相关风险等约定详总承包合同约定以及发二、投标报价组成务等，以及应考虑的包括政策性变化在内的所有文件第六章“发包人要求”及招标文件相关条款)。(二)设备费(电梯采购安装费用):包括电梯设备费(含备品备件、专用工具、技术资料等)、运输、装卸、安装及调试【含安装检修易耗品、工措施项目费等)、底坑和机房处理费用、相关服务(含验收及检测、维保、培训等),以及应考虑的包括政策性变化在内的所有风险，本项工程为交钥匙工程(具体内容详见招标文件第六章“发产品质量、性能指标等必须达到招标文件相关(三)建安工程费：是指本EPC项目招标范围内的除工程设计费、设备购置安装费、基坑支(防)护和降(排)水工程费以外的所有费用，包括完成本项目发生的工程施工、验收交付、质量缺房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指市场指导价，缺项材料参考市场行情；予调整基坑支(防)护和降(排)水工程费用。结算时按承包人基坑支(防)而用于租用土地使用权或临时占用道路而发生的费用以及用于土地复垦、临时水、电、路、讯、气等工程和临时仓库、生活设施等建(构)筑物的中的施工企业的人员、财产、车辆保险费】,以资采购、建安工程施工以及各个专业、人员之间的管理和协调等工程全过专项验收)及备案、项目移交、保修管理以及法律法规赋予的相关服投标有效期1、投标保证金的缴纳方式：采用网银或银行电汇(必须从投标申请人法人基本存款账户汇出)或银行保函(必须从投标申请人户行开出);2、投标申请人采用网银或银行电汇缴纳投标保止时间前，必须确保投标保证金电汇至丰县公共资源交易中方可参与本工程投标；益人及申请人；开户名：丰县公共资源交易中心6、无论任何理由，投标保证金未及时支付的，均视为资格审查不合1、资格审查不合格和未中标人的投标保证金，书面合同签订后5日内，以转账方式退还至其基本存款账户。退还投标保证金时，发生的利息一并退还。2、投标人将银行保函扫描件放入投标文件，开标时递交银行保函原件质押在丰县公共资源交易中心财务室，开具保函收通知书发出后，代理机构通知其凭保函收据自行取回；如投标人中标，书面合同签订后，凭保函收据自行取回。是否允许递交备选投口允许口不允许本招标文件不强制要求提供，如投标人提供，年份要求为2018年4月1日以来本招标文件不强制要求提供，如投标人提供，年份要求为2018年4月1日以来暗标要求无投标截止时间2024年5月11日09时30分投标文件上传系统和递交地点1.投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，将加密的投标盘)分别密封并在封套封口处加盖投标人单位公章后于投标文件递交截止开标时间和地点开标时间：同投标截止时间开标地点：丰县开发区行政审批中心五楼大厅丰县公共资源交易中心第一同时出示授权委托代理人身份证2、联合体投标：授权委托人参加会议时，需出示联合体牵头人法定代表开标程序人或其委托的招标代理机构以及各投标人应携带密标活动。投标人在进行开标会议签到时，应将电函原件交至招标代理机构，由招标代理机构将上述文件及投标保证金电汇回单签收单统一送至丰县公共交易中心财务室进行投标保证金的确认工放弃其投标)。3、投标人在本工程开标会议上应出示以下有效证件的原件，否则视为自3.1法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书和其身份证；如有授权时需出示授权委托书，同时出示授权委托代3.2联合体投标：授权委托人参加会议时，需出示联合体牵头人法定代表4、投标文件递交截止时间后，招标人应公布投标人名单，投标人应当在招标文件载明的解密时间内(30分钟)使用密钥(CA锁)解投标人解密完成后，招标人应当开启所有投标文件，并公布投标文件的相关内容。投标人未在规定时间内完成解密的视为5、招标人当众宣布核查结果，并宣读有效投标的单位名称、投标报价(宣布至投标报价的百位，投标报价十位数字按四舍五入计算)、修改内容、工期、质量、投标保证金缴纳情况以及招标人人可以在开标现场根据投标企业数量自行选择口6、网上投标文件递交应急处理：6.1投标人因自身网络故障无法提交投标文件时6.2因徐州电子化招投标系统故障导致投标人无当在招标文件确定的提交投标文件截至时间后启用未加密的投标文件，使6.3非投标人自身原因，导致投标人加密的投标败的，可以启用其未加密的投标文件参与开6.4投标文件递交截止时间后，因徐州电子6.5投标人因自身原因造成未加密的投标文件7、根据(江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招投标活动异议与投诉处理标现场以书面形式提出，招标人应当当场做出答复，并制作记录。开标结束后投标人不得对开标事项再提出异议。解密时间30分钟。由于解密的投标人数量过多或解密时网络速度过慢，解密时间顺随机抽取的方式确定，其中：抽取的技术标(设计类)评标专家人数为5人，技术标(施工类)评标专家人数为5人，经济标评标专家为2人。时：评标结果(定标候选人)公示定标候选人数量：7名。符合要求的候选人少于7名时☑继续定标定标/中标候选人公示媒介定标候选人公示媒介：江苏建设工程招标网(ht介：徐州市公共资源交易平台(http://ww)、江苏建设工程招标网(http:是否授权评标委员会□是时：定标方法履约保证金1、在签订总承包合同前，如发包人要求中标人提交履约保证金的，中标人在中标人提交履约保证金后，招标人应当向中标人提供工程款支付担保。2、履约保证金形式：网银或电汇方式(必须从投标申请人法人基本存款账户开户行汇出)或银行保函(必须从投标申请人开出),其数额不高于合同总价的10%(签定合同为准)。3、提交履约保证金的期限。无论采取何种签订合同前提交。如果中标单位不按本须知的规定的理由废除授标，并没收其投标保证金。4、招标人支付担保可以采用银行保函或者担保公司担支付担保应是全额担保。也可为合同价的10%-15%实行滚动担保。本段清算后进入下段，否则，将依据担保合同要求担保人承招投标行政监督部门10.1需要补充的其他内容在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的设计深度要求2.设计文件应充分考虑技术创新、节能环保等知识产权1、授予合同后，使用权归招标人所有，中标人只享有署名权、专利2、中标人的知识产权应无条件的同意招标人合同并要求退还已支付的费用，招标人因此受到损害的，有权要求中标人予以赔偿。全部责任(含连带责任)。若投标人使用了他人的4、中标人未经本项目招标人许可，不得将中标成果项目管理机构组建除工程总承包项目负责人应具备招标公告要求的条件外，施工项目负责人应具备建筑工程专业一级注册建造师资格(如与工程总承包项目负责人专业资格一致，可由工程总承包项目负责人兼任),设国家一级注册建筑师资格(如与工程总承包项目负责人专业资格一致，可由工程总承包项目负责人兼任);投标人在项目管理机构中还应配备符合现行法律、法规、与工程总承包项目相适应的其处)的违约金及承担其它相关损失。2、后期设计施工阶段，承包人不得以任何理由规避其相关责任。的：定标方案会。招标人在定标前可以对投标人及拟派总承营管理人员；门工作人员；(如定标候选人数量为7人，本项目N值=7;如定标候选人数量为6人标文件),参考评标委员会评标报告等，对各定标候①企业实力，包括企业规模、总承包资质等级和专业工绩(含业绩影响力、难易程度)、专业技术人员②企业信誉，包括获得各种获奖、荣誉、过往业绩履约情况、建设单位履约评价、近几年的不良信息(包括建设行政主管部门作出的各种处罚和不良行为记录、建设单位对其的不良行为记录、履约评价不合格记录以及其他失信记3.5在同等条件下，择优的相对标准有以下几个方(1)资质高企业优于资质低企业，根据本项目工程所需的专业工程承包资质数量多的优于数量少的；(2)营业额大企业优于营业额小企业(3)工程业绩技术复杂、难度大的企业优于工程业绩技术相对简单、难度较小的企业；(4)履约评价好企业优于履约评价差企业或者投标人在招标人之前的工程中的履约评价；无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；(5)获得国家级荣誉多企业优于获得荣誉少企业；(6)投标承诺等其他信息。3.6定标委员会在完成定标后，应当向招标人人须知前附表规定的数量推荐中标候选人。招标人应当在定标工作完成后的3日内，将定标报告在招标投标监管部门备案并同时公示中标候选人。电子投标要求1、本次招标采用网上招标、评标，投标人自行在徐州建设工程交易网网上下载招标文件及答疑澄清，在网上上传异议及投标文件。投标文件上传完毕后，投标人可通过网上招投标系统获取已上传投标文件的回执单，作为已上传投标文件的证明。2、投标人应当在招标文件规定的投标文件递标文件(JSTF格式)上传至徐州市网上招投标系件递交截止时间前将加密的投标文件上传至徐州市网上放弃其投标，网上招投标系统故障除外。3、徐州市网上招投标制作工具教学视频网址：http://4、投标文件需要进行电子签章的位置应进行电子签5、投标文件递交截止时间后，因网上招投标动无法进行时，按照招标文件规定，可以启用(nJSTF格式),使用应急开评标系统继续进行开、评标活6、异议或投诉须按苏建规字[2016]4号文件规定和要求通过电子化招投标系统提出，不接受纸质异议和投诉，否则不予受条款号条款名称投标人须知1.4投标人资格要求(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各(2)联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的资质和能力；(3)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；(4)联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶(5)招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);(2)工程总承包招标的投标人不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、全(3)与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；(4)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；(5)处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂(6)因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工(7)投标人自2018年4月1日(含)以来有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有1.8计量单位(1)招标公告；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)报价清单(6)发包人要求；(7)发包人提供的资料；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他资料。2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“电子招标投标交易平标人须知前附表”,最高投标限价文件随本项目招标文件在指定媒介发布，并通过“电子招3.1.2招标文件“第八章投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式3.2.2投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填3.2.3投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.6.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书3.6.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计3.6.3“近年完成的类似工程总承包项目情况表”应附接收证书(工程竣工验收证书)复印件；3.6.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和(或)合同协议书复印件。3.6.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出3.6.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.6.3.7.2电子投标文件应使用“电子招标投标交易平台”3.7.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、3.7.5补充内容：投标文件编制的其它要求4.1.1投标备份文件应放入封袋内，并在封4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向“台”传输递交加密后的电子投标文件，并同时递交密封后的投标文件备份(含非网上递交的4.2.2因“电子招标投标交易平台”故障导致开标活动无法正常进行时，招标人将使用4.2.5通过“电子招标投标交易平台”中上传的电子投标文件应使5.1.2参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加5.2.2每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内完成电子投标文件的解密工作(可现场解密，也可在线解密),解密后的电子投标文件将在开标会议上当众进行数据导5.4评标准备(清标)5.4.1招标人在投标人须知前附表规定的时间进行评标准备(清标)工作。(1)投标人或投标人的主要负责人的近亲属；(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚6.4评标结果(定标候选人)公示6.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布标候选人)公示期间，因质疑或投诉导致定标候选人少于招标文件规定的数量时，招标人继标公告发布的同一媒介发布中标候选人公示，公示期不少于3日。人名单(有排序)、定标时间、定标方法、集体议事法的定标理由、拟中标人等内容。中标候选人公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面7.3履约保证金7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保7.4.2排名第一的中标候选人(或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人)8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标行政监督部门提出书面投第三章评标办法(评定分离法)初步评审条款号形式性评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证(投标人(或联合体中施工单位)一致投标函签字盖章有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章报价唯一只能有一个有效报价资格评审标准营业执照具备有效的营业执照投标文件在“投标人及建造师“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”截图后在投标保证金模块内上传企业资质等级施工总承包贰级及以上施工资质和工程设计综合甲级或建筑行业(建筑工程)设计甲级设计资质；并在人员、设备、资金等方面具投标文件在“投标人及建造师“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”截图后在投标保证金模块内上传总承包项目经理投标人拟派总承包项目经理应当(1)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者(2)总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目上任(3)总承包项目经理无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记投标文件在“投标人及建造师“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”截图后在投标保证金模块内上传联合体协议书(1)本次招标接受具有相应资质的设计单位和施工单位组成的联“其他资料”模块内合体投标，联合体的资格(资质)附有联合体协议书。(2)联合体成员不超过两名，以成员应当具备各自所承担的工作内容的相应能力和资质条件。(3)联合体协议书中需明确施工单位或设计单位作为联合体牵头人，还必须明确联合体所有成员文件以联合体牵头人签字盖章为缴纳。(4)采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第企业安全条件投标人(或联合体中施工单位)件，并取得安全生产许可证；总承包项目经理(注册建造师)核合格证书》(B证);有效期内“徐州市建筑市场监管与诚后在投标保证金模块内上传企业信用管理手册投标人(或联合体中施工单位)手册》;原件扫描件上传至投标文件“投标保证金”模块内企业信用报告投标人(或联合体所有成员),须取得经徐州市社会信用体系建设领导小组办公室备案的第三方信用服务机构出具的有效期内的企业信用报告且为B级及以上//"征信服务公司专栏，咨询电出具信用报告的时限为5个工作日，信用报告有效期为1年，有效期内可重复使用；c.第三方信用服务机构的监督管理部门为丰县信用管理机构，监督电话：);“投标保证金”模块内投标保证金求缴纳电汇回单或银行保函扫描件上传至投标文件“投标保证金”模块内失信被执行人查询失信被执行人惩戒执行苏信用办包括联合体各成员以“信用中国”(http1)投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3、1.4.42)工程总承包项目的项目建议书、可行性研究报告编制单位及其评估单位、代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨询4)本工程实行电子化招投标，投标人(或“徐州市建筑市场监管与诚信信息一体化工作平台”中备案。响应性评审标准投标内容符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定工期投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定投标有效期3.3.1项规定投标保证金符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定；无评标办法第2.2.6条所列情形详细评审号分值构成商务标(资信部分):/商务标评标方式、评审因素及评审顺序1、评标方式：定性+定量评审2.1经济标：定性评审2.2商务标(资信部分):定性评审；2.3技术标(项目管理组织方案):定性评审；2.4技术标(设计文件):定量评审。3、评审顺序：初步评审→经济标→商务标(资信部分)→技术标(项目管理组织方案)→技术标(设计文件)。4、评审细则：4.1.2初步评审合格的投标家数少于3家时，重新招4.2.3评标委员会应列出报价组成不合理合同前应注意和澄清的事项。评定为“不合格”的不再进入下4.2.4评标委员会将对进入经济标评审阶核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的的，评标委员会应当否决其投标，其投标保证金将不予退(1)如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；(2)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准(3)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额时应以标出的合价为准，并修改单价。4.2.4投标价格采用价格调整的，在评标时不应考虑执行合同期间价格变化和允许调整的规定。4.2.5在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，认定该投标人以低于成本报价竞其投标应作无效标处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。4.2.6评标委员会认定各投标人是否以低于成本(投标人自身的个别成本)报价竞标及存在不正当竞争行为之后，严格地对各投标价进行复核，检查投标人有无漏项或发生计算错误。认并提请招投标监督机构依法进行查处。4.2.7所有经济标评审结论为“合格”的商务标(资信部分)评审。经济标评审合格的投标家数少于3家时，重新招标。务标(资信部分)定性评审表》中规定进行评审。评审结论为合格或不合格。头人)自2016年4月1日(含)以来承接过单项合同工程造价大设计业绩)。评定为“不合格”的不再进入下一阶段技术标4.3.3所有商务标(资信部分)评审结论标人全部进入技术标(项目管理组织方案)评审。商务标(资信部分)评审合格的投标家数少于3家时，重新招标。目管理组织方案定性评审表》中规定进行评审。评审结论为合标人提供的技术标文件(项目管理组织方案),从详细具体性、4.4.3评为“合格”的技术标评审报告，应指出该方案优点和存在的缺陷、签订合同前应注意和澄清的事项等情4.4.4所有项目管理组织方案评审结论为人全部进入技术标(设计文件)评审。项目管理组织方案评审合格的投标家数少于3家时，重新招标。4.5.2技术标(设计文件)评审合格标准：技术标(总分为50分，投标人初步设计文件评审得分低于30分的，为技4.5.3评标委员会从技术标(设计文件)评审合格的投标人中竞争性判断授权评标委员会作出竞争性判断：□是口否竞争性判断方式：经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人虽少于投标人须知前附表6.4.2规定的定标候选附表1:经济标定性评审表招标控制价(万元)投标总价(万元)投标总价与招标控制价的差额(万投标总价的下浮率(%)=差额/招标控制价(不含暂估价)费用名称招标控制价(万元)投标价(万元)分项下浮率是否合理设计费设备费建筑安装工程费基坑支(防)护和降(排)水工程费分析是否低于成本是否存在需要注意的不平衡期望值□是□否五、其他投标文件经济标还存在(如漏报)等其他报价问题，并对合□合格□不合格投标报价期望值、建安工程费投标报价期望值、基坑支(防)护及(4)基坑支(防)护及降(排)水工程费投标报价期望值：435万元；附件2项目名称：商务标(资信部分)定性评审表序号资信要素名称有关要求或说明是否符合投标人(或联合体牵头人)自2016年4月1日(含)以来承接过单项合同工程造价大于的房屋建筑设计业绩(或单项合同建筑面积大于或等于40000m²的房屋建筑设计业绩)备注：①提供工程总承包业绩、施工业绩的施工合同)及竣工验收证明为准【直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供相关监督部门出具的直接发包证明，同时提供总承包合同(或施工合同)、竣工验收证明】,以管与诚信信息一体化工作平台”中备案的业公示一览表”中勾选。②提供设计业绩的业绩证明材料以中标通知书、委托设计合同及竣工验收证明为准【直接发包项目可不提供中标通知书，但须提供相关监督部门出具的直接发包证明，同时提同时具备，时间以竣工验收时间为准。说明：a.以上资料上传至投标保证金模块；附件3序号评审项目优点合同前应注意和澄清事项1总体概述工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目2对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与内容进行评审3施工平面布置规划等内容进行评审4施工的重点难点对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评审5施工资源投入计划6工艺、新材料应用7项目管理机构工程总承包投标人组建的项目管理机构应按下列计或者施工业务，投标人在项目管理机构中应配备符合现行法律、法规、与工程总承包项目相适应的专业人员；对于投标人依法分包的施工或设设类中级及以上职称的施工或设计协调管理人由评标委员会技术标评委对工程总承包项目经或执业资格等)年月日序号投标人名称合等级优点事项专家姓名(注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)专家签名注明表决情况(在提供给招标人时，应涂掉专家姓名);附件4评分项评分因素(偏差率)(50分)1.设计说明书(2分)1.设计说明能对项目的设计方案解读准确3.项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需求，是否符合方案设计要求和招标文件及其附件要求。2.总平面设计(2分)形、地质、日照、通风、防火、卫生、交通及环境保护等要求进行总体布局，使其满足使用功能、城市规划要求，是否符合规划方案要求。3.总平面设计技术安全、经济合理性、节能、节地、节3.建筑设计(4分)1.建筑设计各项内容是否完整合理与规划方案一致并2.建筑设计是否符合国家规范标准及地方规划要求。4.结构设计(15分)1.结构设计各项内容完整合理并符合设计任务书要求、3.结构布置图是否符合国家法律法规及规明工程(含强电、开闭所和配电室设备设施)、任务书所列其他工程专项设计等】(10分)1.各专业设计内容完整合理并满足设计任务书要求、招3.各专业设计的经济技术指标是否满足招标人功能需6.室外配套工程设计(61.室外配套工程设计是否在规划方案和方案设计文件书要求、招标文件及其附件要求，各专业设计内容是否完整合理。2.室外配套工程设计是否与各单位工程相关专业匹3.各专业设计是否符合国家规范标准及地4.各专业设计的经济技术指标是否满足招标人功能需7.绿色建筑与建筑产业化设计(1分)8、设计深度(10分)1.是否符合设计任务书要求、招标文件及2.是否达到国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》,不同的单位工程是否存在漏项或套用现象，各专业设计是否存在漏项设计或套图情况，是否存在类似“二次设计”或“专业另行设计”情况。(1)以上各评分因素的评分内容详细具体、科学合理、内容完整、针对性强，与本项目规划设计方案和方案设计文件保持一致，各单位工程(含各专业工程设计文(2)以上某项内容较好、针对性较强的，基本依据本项目规划设计方案和方案设计文件进行初步设计，各单位工程(含各专业工程设计文完整，基本上未出现漏项设计、套用图纸设计的，可得该项分值的70%-90%;(3)以上某项内容一般、基本可行的，部分单位工程未完全按照本项目规划设计方案和方案设计文件进行初步设计，部分单位工程(含各专业工程设计文件和配套工程)未设计或设计不完整(不超过工程规模的20%用图纸设计的，可得该项分值的60%-70%;(4)以上某项无具体内容的，或未按本项目规划设计方案和方案设计文件进行初步整(超过工程规模的20%),或出现大量漏项设计或套用图纸设计的，该项不得分(如出现此情况，评标委员会所有成员应统一认定，并作出说明。评标委员会定性+定量评审，专家集体推荐投标人名称优点注意和澄清事项1234567评标专家保留意见：□无□有专家姓名(注明涉及的投标人、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)专家签名票决定标选票(第轮)支持理由第一名第二名票决定标选票(第轮)计票汇总表排名定标委员定标委员2定标委员31231.1初步评审标准1.2详细评审标准1.2.1商务标主要由投标人类似工程业绩，具体评审标准见评标办法前附表及评标方1.2.3经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法前附表及评标方案。2.1评标准备(清标)2.1.1评标前，招标人应当组织进行下列评标准备(清标)工作，并向评标委员会提供相关信息；采用电子招标投标的，应当使用电子交易系统自动开展评标准备(清标)工作：(一)根据招标文件，编制评标使用的相应表格；(二)对投标报价进行算术性校核；(三)以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归(四)核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方评标准备(清标)工作结束后，评标委员会收到评标准备(清标)报告后方可开始评标；评标委员会要复核评标准备(清标)报告，并承担相应责任。2.1.2评标委员会由本地和异地随机抽取的评标专家组成。2.1.3招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需2.1.4评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准备(清标)相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。2.2初步评审2.2.1形式性评审2.2.2资格评审2.2.3响应性评审2.2.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价2.2.5澄清、说明或补正说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.4款的规定进行。2.2.6投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响(1)投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；(2)投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人)印章(或签字)的；(3)投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字),企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的；(4)投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；(5)投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；(6)除在投标截止时间前经招标人书面同意外，总承包项目经理与资格审查时不一致(7)组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；(9)联合体成员与资格审查确定的结果不一致的；(10)投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；(11)同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标(12)投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础(13)未按招标文件要求提供投标保证金的；(14)投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；(15)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；(16)投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；(17)投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能(18)未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明(19)不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应(20)以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标(21)设计方案(或项目管理组织方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件(22)投标文件关键内容模糊、无法辩认的。2.3详细评审2.3.1采用定性评审评标方式的，评标委员会根据评标方案对满足招标文件实质要求的2.3.2采用定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案规定的评分细则，对满足招2.3.3采用定性+定量评审评标方式的，评标委员会根据评标方案载2.3.4具体的评标方式、评审顺序及评审因素见本章前附表。2.4投标文件的澄清和补正2.4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投2.4.4在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低2.5推荐定标候选人2.5.1评标委员会应当按照投标人须知前附表6.4.2款规定，推荐相应数量的定标候选2.5.2经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于投标人须知前附表6.4.2规第四章合同条款及格式建设项目工程总承包合同(示范文本)制定第一部分合同协议书发包人(全称):承包人(全称):5.工程内容及规模：项目规划用地面积50628.76m²,包括但不限于1#~8#楼、地下车库(含人防工程)等单体工程和水箱间、喜事堂、门卫、配电室和开闭所(含设备设施)、生活泵房、围墙外道路工程和9#楼(其中含物业用房、社区服务用房、养体活动中心、公厕、通信机房及消防控制室等)、围墙等公共配套建停车场、庭院或活动场地、给水管网、消防水管网、上建筑面积约100541.17m²,地下建筑面积约36448.02m²(人防面积约686.工程承包范围：丰县史庄区块城市更新项目的初步设计和施工图设计、物资采等，使工程项目具备办理产权登记条件并交付招标人使用，本项目求，施工图设计成果(含绿色建筑等)必须通过当地建设行政主管部门施工图和抗震审查并1.签约合同价(含税)为：人民币(大写)(¥元)。(1)设计费(含税):人民币(大写)(¥元);适用税率：%,税金为人民币(大写)(¥元);(2)设备购置费(含税):人民币(大写)(¥元);适用税率：%,税金为人民币(大写)(¥元);(3)建筑安装工程费(含税):人民币(大写)(¥元);适用税率：%,税金为人民币(大写)(¥元);(4)基坑支(防)护和降(排)水工程费(含税):人民币(大写)(¥元);适用税率：%,税金为人民币(大写)(¥元);(5)暂估价(含税):人民币(大写)(¥元)。(6)暂列金额(含税):人民币(大写)(¥元)。(7)双方约定的其他费用(含税):人民币(大写)(¥元);适用税率：%,税金为人民币(大写)(¥元)。(1)本合同的补充协议或合同；(2)本合同专用条款；(3)中标通知书；(4)招投标文件及其附件；(5)经丰县投资项目评审中心评审的工程预算书及对应的图纸审查和抗震审查合格设计文(6)本合同通用条款；(7)标准、规范及有关技术文件；(8)双方约定构成合同组成部分的其它文件(包括但不限于会议纪要、工程变更、签证、1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人或其委托代理人：(签字)法定代表人或其委托代理人：(签字)第二部分通用合同条件第1条一般约定合同：是指根据法律规定和合同当事人约协议书、中标通知书(如果有)、投标函及其附录(如果有)、专用合同条件及其附件、通用合同条项目清单：是指发包人提供的载明工程总承包合同当事人：是指发包人和(或)承包人。发包人：是指与承包人订立合同协议联合体：是指经发包人同意由两个或两个发包人代表：是指由发包人任命并派工程师：是指在专用合同条件中指明的合同履行管理、工程监督管理等工作的法人或其他组织；该法人或其他组工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和(或)临时工程。开始现场施工日期：包括计划开始现场施工日期施工日期是指合同协议书约定的开始现场施工日期；实际开始现场施工日期是缺陷责任期：是指发包人预留工程质量保证金以保证承包人履行第11.3款保修期：是指承包人按照合同约定和法律规定对工程质量承担保修责任的期限，该期限自计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额变更：指根据第13条[变更与调整]的约定，与合同有关的联络应使用专用合同条件约定的语言。如没有约定，合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程1.4.2发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后方法进行研发试验的，或须对项目人员进行特殊培训及其有特殊要求的，包人要求》中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为承包人在订立组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定(2)中标通知书(如果有);(3)投标函及投标函附录(如果有);在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，发包人应按照专用合同条件约定的期限、数量和形式向承包人免费提护、气象水文、地质条件进行工程设计、现场施工等工程实施所需的文件程设计、现场施工等工程实施有关的承包人文件。工程师对承包人文件有异议但工程师的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。承包人文1.7.1与合同有关的通知、批准、证明、证定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内(如无约定，应在合理期限内)通过特快专递签收的，由此增加的费用和(或)延误的工期由拒绝接收一方承担。实施，并抄送发包人；对于合同一方向另一方发出的任何通知，合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益承包人不得与工程师或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包得为工程师提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利发包人、工程师和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的(或)延误的工期由发包人承担。承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿1.10.1除专用合同条件另有约定外，由发包人(或以发包人名义)编制的《发包人要求》和其他文件，就合同当事人之间而言，其著作权和其他知识产权应归发包人所有。承包1.10.2除专用合同条件另有约定外，由承包人(或以承包人名义)为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，就合同当事人之间而言，其用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或1.10.5合同当事人可就本合同涉及的合同一方、或合同双方(含一方或双方相关的专利商一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密等保密信息给害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方应予以提供承包人应尽早认真阅读、复核《发包人要求》以及其提供的基础资料，发现《发包人要求》或其提供的基础资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。如果项目中拟采用建筑信息模型技术，合同双方应遵守国家现行相关地的相关地方标准或指南。合同双方应在专用合同条件中就建筑信息模型的输、交付及费用等相关内容进行约定。除专用合同条件另有约定外，承包人应第2条发包人发包人应按专用合同条件约定向承包人提供工作条件。专用合同条件对此没有约定的，发包人应负(3)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场和施工条件的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。发包人应按专用合同条件和《发包人要求》中的约定向承包人提供施和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础款[《发包人要求》和基础资料中的错误]承担基础资料错误造成的责任。后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程实施前的合应以不影响承包人的正常履约为限。因发包人原因未能在合理期限内提供相2.4.1发包人在履行合同过程中应遵守法律，并办理法律规定或合同约定由其办理的许可、批备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设准。对于法律规定或合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件、批件2.5.2发包人应当制定资金安排计划，除专用合同条件另有约定外，或累计变更的总价超过签约合同价30%;或承包人未能根据第14条[合同价包人得知发包人的资金安排发生重要变更但并未收到发包人上述重要变更通2.5.3发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具发包人应负责保证在现场或现场附近的发包人人员和发包人的其他承包人(如有):发包人应与承包人、由发包人直接发包的其他承包人(如有)订立施工现场统一管理协议，明确各发包人应履行合同约定的其他义务，双方可在专用合同条件内对发包第3条发包人的管理发包人应任命发包人代表，并在专用合同条件中明确发包人代表的姓除非发包人另行通知承包人，发包人代表应被授发包人代表(或者在其为法人的情况下，被任命代表其行事的自然人)应：发包人更换发包人代表的，应提前14天将更换人的姓名、地址、任务发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继发包人人员包括发包人代表、工程师及其他由发包人派驻施工现场的条件中明确发包人人员的姓名、职务及职责等事项。发包人或发包人代表托付一定的任务和权利，也可撤销这些指派和托付。这些助手可包括驻地工各项工程设备和材料的独立检查员。这些助手应具有适当的资质、履行指派、托付或撤销，在承包人收到通知后生效。承包人对于可能影响正3.3工程师3.3.1发包人需对承包人的设计、采购、施工、服务等工作过程或过律法规规定，如本合同工程属于强制监理项目的，由工程师履行法定的监理3.3.2工程师按发包人委托的范围、内容、职权和权限，代表发包人对包人认为工程师行使的职权不在发包人委托的授权范围之内的，则其有权拒根据自己的专业技能和判断进行工作。但工程师或其人员均无权修改合同，3.3.4通用合同条件中约定由工程师行使的职权如不人(包括其人员)的职权相重叠或不明确时，应及时通知发包人，由发包人予以协调和明确并以书利除外。工程师应将被授权人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的指示视为已得到工程师的同意，与工程师发出的指示具有同等效力。工程师撤销某项授权3.5.1工程师应按照发包人的授权发出指示。工程师的指示应采用书面形式，盖有工程师授权的项指示或当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。工程师应在授权人指示后24小时内发出书面确认函，在24小时内未发出书面确认函的，该3.5.3由于工程师未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。42天内或工程师提出并经双方同意的其他期限。未能在该期限内达成一致的，3.6.3任何一方对工程师的确定有异议的，应在收到确定出确定的结果通知的，或者任何一方发出对确定的结果有异议的通知的，则构成争议并应按照第203.6.4在该争议解决前，双方应暂按工程师的确定执行。按照第20条[争议解决程的实施安排或与本合同履行有关的其他事项。发包人的其他承包人、承包人3.7.2除专用合同条件另有约定外，发包人应保第4条承包人除专用合同条件另有约定外，承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以(1)办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和(2)按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承(3)提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合(4)按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划(5)按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造(6)将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员(包括建筑工人)工资，并及时向分包人支付合同价款；(7)在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条件中保等形式，承包人为联合体的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵4.3.1工程总承包项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合行其职责所需的资格、经验和能力，并为承包人正式聘用的员工，承承包人不提交上述文件的，工程总承包项目经理无权履行职责，发包人有权目经理，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。同时，发包人有权根据专用合同条件4.3.2承包人应按合同协议书的约定指派工程总承包项目经理，并在约定的期限内到职。工程包项目经理不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理(含施工时间不得少于专用合同条件约定的天数。工程总承包照专用合同条件的约定承担违约责任。工程总承包项目经理的总承包项目经理权限以专用合同条件中约定的权限为准。经承包下，且无法与发包人和工程师取得联系时，工程总承包项目经包人书面同意。通知中应当载明继任工程总承包项目经理的注册执业资格、总承包项目经理，在发包人未予以书面回复期间内，工程总承包总承包项目经理突发丧失履行职务能力的，承包人应当及时委派临时工程总承包项目经理，履行工程总承包项目经4.3.5发包人有权书面通知承包人要求更换其4.3.6工程总承包项目经理因特殊情况授权其下履行相应职责的能力，并应事先将上述人员的姓名、注册执业资格、包人应在接到开始工作通知之日起14天内，向工程师提交承包人的项目管理关键人员是发包人及承包人一致认为对工程建设起重要作用的承包人员信息及相关证明文件提交给工程师，并由工程师报发包具有相应资格能力的人员临时继任该关键人员职位，履行该关键人工程师对于承包人关键人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料其岗位工作或不存在工程师所质疑的情形。工程师指示撤换不能按照合同同意。现场管理关键人员因故离开施工现场的，可授权有经验的人员临时代行其职责，但承将被授权人员信息及授权范围书面通知发包人并取得其同意。现场管理关键人员4.5分包承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程支解第三人。承包人不得将法律或专用合同条件中禁止分包的工作事项分包给第出的拟分包事项对外分包。发包人未能在14天内批准亦未提出意见的，承包人有权将提出的拟分包人应符合国家法律规定的资质等级，否则不能作为分包人。承包人(1)除本项第(2)目约定的情况或专用合同条件另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结(2)生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中4.6.1经发包人同意，以联合体方式承包工程的，联合体各方应共同与发4.6.2承包人应在专用合同条件中明确联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项。联各成员分工承担的工作内容必须与适用法律规定的该成员的资质资格相4.6.3联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在4.7.1除专用合同条件另有约定外，承包人应对基于发包人提交的基础资料所做出的解释和推断负风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。承包人提交投标文件场及周围环境进行了踏勘，并已充分了解评估施工现场及周围环境对工程可能不可预见的困难是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条件约定的其他承包人遇到不可预见的困难时，应采取克服不可预见的困难的合理措施继续人因采取合理措施而增加的费用和(或)延误的工期由发包人承担。造、施工、竣工试验等各项工作的质量，并按照国家有关规定，通过质量保修善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和工程师违4.9.3承包人应对其人员进行质量教育和技术培训，定期考核人员的劳动技能，严格执行相关规范艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量包人还应按照法律规定和合同约定，进行施工现场取样试验、工程复核测量第5条设计承包人应当按照法律规定，国家、行业和地方的规范和标准，以及《发包人设计工作和设计相关的其他服务，并对工程的设计负责。承包人应根相关要求，并指派符合法律法规、行业标准或合同约定的资质要求并具有从能力的的设计人员完成设计工作。承包人应保证其设计人员(包括分包人的设计人员)在合同期限除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向工程师提出遵守新规定的建议。发包在基准日期之后，因国家颁布新的强制性规范、标准导致承包人的费用变化的除专用合同条件另有约定外，自工程师收到承包文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在修改已提交的承包人文件的，应立即通知工程师，并向工程师提交修改后的发包人同意承包人文件的，应及时通知承包人，发包人不同意承包人合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承发包人对承包人文件的审查和同意不得被理解为对合同的修改或改变5.2.2承包人文件不需要政府有关部门或专用合同条5.2.3承包人文件需政府有关部门或专用合同条件约政府有关部门或第三方审查单位批准时间较合同约定时间延长的，竣工日期相合同中约定的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第10.1款[竣工验5.4.1承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的行业标准与《发包人要求》执行。竣工记录应保存在施工现场，并在5.4.2在颁发工程接收证书之前，承包人应按照《发包人要求》的份数和形式向工程师提交相应竣工图纸，并取得工程师对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。工程师应5.4.3除专用合同条件另有约定外，在工程师收到本5.5.1在竣工试验开始前，承包人应向工程师提交暂行的操作和维修手册并负应足够详细，以便发包人能够对工程设备进行操作、维修、拆卸、重新安装进行审查，竣工试验工程中，承包人应为任何因操作和维修手册错误或遗漏引起第6条材料、工程设备承包人应按以下方法进行材料的加工、工程设备的采购、制造和安装、以及发包人自行供应材料、工程设备的，应在订立合同时在专用合同条件承包人应根据项目进度计划的安排，提前28天以书面形式通知工程师供应材应材料与工程设备的进场计划。发包人应按照上述进场点共同进行验收。除专用合同条件另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负发包人需要对进场计划进行变更的，承包人不得拒绝，应根据第13条[应事先报请工程师批准，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支承包人应按照专用合同条件的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种量和供货时间等报送工程师批准。承包人应向工程师提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明设备采购(包括备品备件、专用工具及厂商提供的技术文件),负责运抵现场。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，除专用合同条件另有约定外，发包人不得指定生产厂家或对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同工程师进行检验和交货验收，产品合格证书，并按合同约定和工程师指示，进行材料的抽样检验和工程设因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、强制性标准、规范，造成承包人负责提供的材料和工程设备，虽发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责必要的检验，检(2)承包人采购材料与工程设备的保管与使用料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按工程师的指示进行拆除或重新采购，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。设备后，材料及工程设备的价款应列入第14.3.1项第(2)目的进度款金额中，发包人支付当期进度款之后，其所有权转为发包人所有(周转性材料除外);在发包人接收工程前，承包人有义务对材料所有权，因承包人与第三人的物权争议导致的增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种(1)承包人应在计划采购前28天向工程师报送样品。承包人报生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型(2)承包人每次报送样品时应随附申报(3)经工程师审批确认的样品应按约的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了经批准的样品应由工程师负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人发包人有权通过工程师或自行对全部工程内容及其施工工艺、材料和包人应为工程师或发包人的检查和检验提供方便，包括到施工现场，或制造工现场的取样试验，工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提工程师或发包人指示进行的其他工作。工程师或发包人的检查和检验，6.4.3隐蔽工程检查除专用合同条件另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应书面通知工程师在约定的期限内检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地工程师应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经工程师人应在工程师指示的时间内完成修复，并由工程师重新检查，由此增加的费用