2023年安装工程施工合同15篇

安装工程施工合同15篇

安装工程施工合同1

房屋主人：（甲方）

水电安装人：（乙方）

甲方委托乙方安装一幢民房水电工程，根据《中华人民共和国合

同法》及有关法律法规，为明确双方在水电安装过程中的权利和义务

关系，经双方协商同意，就以上工程一事达成如下协议，供双方共同

遵守：

一、甲方提供所有水电材料给乙方。（根据安装需要到场）

二、工程分两次安装，第一次验收合格后付款百分之五十，其余

款项在第二次安装验收合格后全部付清。

三、安装水电工程总价为人民币元。

四、工程质量要求：乙方必须按照国家电工标准要求安装，做到

灯亮、水通，水电安装过程中所有内容必须全部符合要求，验收合格。

五、施工安全要求：乙方必须按照安全施工规范和技术要求进行

施工，采取严格的安全防范措施。乙方要管理好所带的一切安装工具,

在施工过程中要特别注意安全，杜绝一切事故。因自身安全措施不到

位或不力造成事故责任以及产生的一切费用，由乙方自己承担。如有

此类情况出现，责任与甲方无关。

第1页共93页

六、本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自双方签字之日起生

效。

甲方：_______________

乙方：_______________

签约日期：_______________

安装工程施工合同2

总承包方：（以下简称甲方）

分包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有

关法律、行政法规的规定，确认总承包人鉴定的杭州余杭区文昌高级

中学改扩建项目工程的建设工程施工合同，工程招标文件、招标答疑

等条款的前提下，结合本工程具体情况，经双方协商，就杭州余杭区

文昌高级中学改扩建项目工程的水电、消防、暖通等的所有设备安装

工程的分包施工，达成如下协议。

第一条工程概况

一、工程名称：_________________

二、工程地点：_________________

三、分包工程内容及范围：水电、消防、暖通等的所有设备安装

工程，招标文件要求报价及提供的施工图范围内的水电、消防、暖通

等的所有设备。

第2页共93页

第二条安装工程分包方式，包工包料、包安全文明标化，材料自

行采购，招标文件要求指定产品规定采购进入。

第三条工程施工期限

一、根据总承包合同的要求以及总承包人的工程进度计划，商定

本分包工程的施工工期与总包同步竣工，开工日期以年

月日为准。

二、涉及分包工程内容延误工期，发包人（建设单位）签证，工

期相应顺延。由于分包方自身原因，造成工期延误，一切责任由分包

单位承担。

三、如总包方自身的原因造成未能按期完工，分包单位工期相应

顺延，与分包单位无关，一切责任由总包单位承担。

第四条工程质量

一、根据总包合同要求及投标书承诺，本工程质量要求必须达到

合格等级，并确保验收通过。

二、本分包工程以《建筑工程施工质量验收统一标准》以及相关

应的“质量验收范围”及评定标准和消防验收标准作为评定工程质

量等级的依据。

三、如因分包原因达不到合同要求的质量标准，分包方必须无条

件返工。直至合格，并承担由此而产生的一切费用。

四、分包方在分包工程施工过程中应严格按照现行的施工规范、

消防工程施工验收规范及建安工程质量检验、评定标准施工，安装材

料必须按照招标文件要求的材料品牌、质量等级、产地要求，确保分

第3页共93页

项质量达到设计要求。如发现违规施工，经总包方提出后，分包方仍

不整改，影响了合同要求的质量等级的评定，总包方有权单方面终止

合同。

第五条工程款支付结算

一、工程费用取费标准：按本分包工程合同价加本分包工程结算

调整增加的总价为基数，交总包方10%的管理费，临时设施生活区及

一至三级施工用电由分包单位无偿安装，以后的施工用电及维修由总

包单位自行管理。

二、工程款的支付方法：每月已完成工程量经监理单位、代建单

位、建设单位总包方审核后的70%经总包方扣除相应的费用后支付给

分包方，分包方的工程款支付方法与总包方同步进行，工程竣工符合

国家验收标准并达到合同要求；整体工程结算审定完毕后三个月内支

付至本分包工程结算价的95%；余款5%作为工程保修金（不计息）。

第六条双方职责

一、总包方职责

1、向发包人领取施工技术经济文件，及时向发包人收取工程款。

2、确认分包方编辑施工组织设计并督促实施。

3、按本合同规定及时向分包方支付工程款。

4、在接到分包方结算和交工验收资料后及时组织向发包人结算

工程价款，并按本合同规定与分包结算工程款。

二、分包方职责

1、组织协调与安装工程有关各方面关系，组织质量、环境、安

第4页共93页

全、文明标化等各种审核，并组织有关部门的检查，直至验收合格为

止。

2、本分包合同内容必须自行完成，自报月形象进度款，不得再

转包分包。如擅自转包分包，总包方有权单方面终止本合同。

3、分包方负责组织工程管理班子（分包方资质与对分包单位的

管理制度施工前必须上报总包方，班子人员名单在工程施工前另行书

面报总包方，并附上岗复印件），负责工程一切技术及管理工作，工

人进场前必须将进场人员的花名册报总包方，特殊工种人员附上岗证

复印件。

4、随时受总包方监督及指挥，外来合同工应“三证”齐全，并

办理好暂住证等手续。

违约责任：

甲方未能按承包合同内规定履行，除竣工日期顺延外，补偿乙方

由此而发生的经济损失，若因业主方原因造成工程停建、缓建或设计

重大变更等，造成的停工损失，甲方不承担赔偿，甲方配合乙方向业

主方申请补偿，甲方未能按合同约定日期支付工程款工资，甲乙双方

未能达成延期付款协议，乙方可以停止施工，甲方承担违约责任，并

赔偿乙方经济损失。乙方未能按双方合同的规定履行自己的职责造成

工程质量不合格，引起的返工、返修费用，包括材料费全部由乙方承

担，使甲方工期延误造成一切经济损失由乙方承担，在施工期间，乙

方盲目施工，机械操作人员无证上岗，违反安全操作规定所发生的安

全事故，由乙方负责处理并赔偿。双方在执行合同过程中如果发生争

第5页共93页

议应协商解决，协商不成任何一方均可向浙江杭州合同促裁委员会申

请仲裁，也可向当地人民法院起诉。

本合同一式四份，总承包方持二份，分包方二份。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

年月曰年月日

安装工程施工合同3

发包方（以下简称甲方）：星缘圣府小区

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，秉着平

等互利、诚实信用的原则，甲方将星缘圣府小区的深水井水泵系统及

管道系统的安装调试及验收工程发包给乙方施工，甲乙双方就该施工

过程经过充分协商，达成并签订如下合同条款，以资双方共守。

一、工程名称：小区深水井水泵系统安装工程

二、承包方式：乙方包工包料，负责工程方面所涉及的所有工作。

三、工程承包内容：

本工程内容包括星缘圣府小区深水井水泵系统和管道系统的安

装调试、验收及工程完工后为期一年的维护与维修。

四、施工工期：

本工程要求在年月日开工，并在20xx年月日前竣工。

第6页共93页

五、结算依据及付款方式：

1、工程造价：万元

2、造价包含乙方施工时所发生的一切费用（包括吊运车辆、施

工人员、安装材料及设备等）、保修期内维修所时所发生的一切费用

（包括吊运车辆、施工人员、安装材料及设备等）和所产生的税金。

3、乙方工程进场，甲方不支付预付款。

4、工程完工验收合格后，甲方留取10%的质量保证金，并在一

个月内一次性支付乙方90%的工程款项。甲方留取10%的质量保证金

在保修期满后一个月内一次性付清。

六、甲方职责：

1、工程开工前，对施工现场进行安排及确定，保证乙方正常开

工。

2、施工过程中，协助乙方处理除工程原因外的阻碍施工进程的

情况。

3、为乙方提供材料堆放场地。

七、乙方职责：

1、提供乙方法人单位的营业执照和及相关的资质证明。

2、严格按甲乙双方确认的图纸施工（如有变动，按甲方指定施

工）。

3、施工电源由甲方协助乙方处理，其电费由乙方自行承担。

4、做好各项质量检查记录，按甲方要求的施工进度按期竣工，

组织竣工验收并保证验收合格。

第7页共93页

5、工程完工后现场恢复由乙方负责。

6、负责施工期间的安全责任问题和安全事故所产生的一切费用。

7、施工完成后，提供竣工图纸，及时办理工程结算。

8、按有关规定该工程保修期为验收合格交付使用后一年。

9、如发生设备损坏（水泵损坏、管道损坏、漏水、渗水等），乙

方须在接到甲方通知的5个工作日内到场组织维修。

10、维修时所产生的所有费用（包括车辆、材料、人工等）均由

乙方负责，甲方不再额外支出。

八、本合同自双方代表签字盖章即生效，本合同履行完成后自动

终止。

九、本合同一经签订生效，甲乙双方必须认真履行，在履行合同

过程中如有争议，双方须协商解决，协商不成，甲乙任何一方均有权

向仲裁委员会申请仲裁解决或向人民法院提起诉讼。

十、本合同壹式肆份，甲乙双方各执两份，均具有同等法律效力。

甲方单位名称：乙方单位名称：

（盖章）（盖章）

法定代表委托人：（签字）法定代表委托人：（签字）

身份证号码：

地址：地址：

电话：电话：

安装工程施工合同4

第8页共93页

甲方：

乙方：

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包

合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》,

并结合本工程具体情况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都

国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：

第一条：工程承包范围

1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。

1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。

第二条：工程承包方式及合同单价

2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施

中乙方的施工质量、安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终

止合同（甲方不负违约责任）。

2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方

在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理

单价进行整。

2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单

价在任何情况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具

设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型

机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理

费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、

现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、

第9页共93页

法规、条例规定的及合同和施工中明示或暗示发生的所有费用。是乙

方完成本工程合格项目的全部支付。

对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导

致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任

何费用。

第三条：工程承包内容

乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：

母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆（线）

防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与

建筑综合布线、自动化控制仪表等工程施工。

第四条：工期和工程进度

4.1工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他

专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到

±0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx

年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日竣工。

第五条：项目经理与技术负责人

5.1乙方委派的担任驻工地履行本合同的施工队长（法人代理

人）是：李发友，技术负责人：熊宗旭。

5.2乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，

如有特殊情况，必须更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的委托

变更手续。

5.3施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包

第10页共93页

括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，

除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法

律效力。

第六条：工程质量

6.1乙方必须按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方

的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，精心施工,

工程质量必须达到优良标准，否则，甲方有权处以结算总价1〜2%的

经济处罚。

6.2乙方协助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交

付及文件编制由甲方负责，乙方配合。

6.3乙方应配合甲方做好贯标工作。应按照甲方贯彻IS09001：

20xx质量管理体系标准、IS014001：1996环境管理体系标准和

GB/T28001：20xx职业健康安全管理体系标准的工作要求，及时准确

地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。

第七条：协作与配合

7.1在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用

水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二

级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方

负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当甲方安排其他施工队伍使用

便道、水源及搭接电力线路时、乙方应无条件服从，并为其他施工队

伍提供方便，积极做好配合工作。

7.2为保证工程按计划顺利进行，乙方应主动或在甲方的协调

第11页共93页

下做好与甲方作业队、各配合施工队之间的联系和配合。乙方应无条

件服从并不向甲方索取任何费用。

7.3若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复

并达到质量验收标准。

7.4用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。

7.5为规范管理，乙方进场后必须把所有进驻现场的所属人员

造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的所有人员都视为甲方的施工人员,

甲方有权对所有人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和

农民工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资，由乙方造表甲方审

定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用

于支付上述人员工资，也可为上述人员直接代发工资。尽管甲方对上

述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除

或减轻按本协议乙方应该承担的一切责任和费用。

第八条：月计价（结算）及拨款

8.1本合同工程每月20〜30日期间进行计价（结算）。计价（结

算）时甲方预扣计价（结算）款的10%作为质量保证金，工程竣工

后返还5%,缺陷责任期满后返还剩余部分（质量保证金的返还均不计

利息）。

计价（结算）工程数量由甲方项目经理部根据当月现场实际完成

合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更

数量控制下，并最终以现场实际测量完成的数量经项目经理、总工程

师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或

第12页共93页

工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合《建设工程

工程量清单计价规范》（GB50500-20xx）且未得到业主支付，则所发

生的所有费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。

8.2乙方在进行当月计价结算前，必须先办理当月材料领用、

机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。

计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测

的工程量进行编制，并复印若干份送财务、计划及乙方各一份，审核

后按本协议的有关约定方可付款。

8.3本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结

算）的方式。

8.4为了保护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人

员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方

项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以直接代发;

但由于各种原因，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙

方将承担责任并补齐其差额部分。

8.5根据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、

工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他

扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项

目业主资金情况安排资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算

后业主资金不能到位，甲方不承担任何责任。对此，乙方不得以任何

理由提出仲裁或诉讼。

8.6所有工序完工后乙方凭最后一次结算支付报表及结算签认

第13页共93页

单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设

资金拨付到位的前提下，甲方应及时办理结算手续，资金将根据现场

的实际情况由甲方决定一次或分期支付，不计利息。

8.7根据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、

规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。

8.8本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外

的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。

第九条：材料供应

9.1为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方

自备，当乙方部分设备不能满足施工要求时，甲方有权代购代买后转

入乙方使用，其购买及运输过程中发生的费用均由乙方无条件承担。

9.2用于本合同的主要材料（见附录《安装工程主要材料目录》）

由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。

其他零星材料由乙方自行采购且质量必须满足规范要求。

9.3主要材料进入现场后属甲方所有，任何单位和个人未经允

许无权调出施工现场，如发现上述情况将实施重罚，其处罚金额为

10000-50000元并追究责任。

9.4乙方须严格控制主要材料的用量，杜绝浪费。材料用量必

须控制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3

倍承担。

9.5乙方必须24小时轮班作业并负责看管工地所有材料与设备

（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此

第14页共93页

向甲方索取任何费用。

9.6因工程需要需采购材料时，先由乙方根据工程进度情况提

供材料采购计划交技术部审核，再交物资部根据工地存料情况进一步

核实，然后交项目技术负责人审核，最后交项目经理审批后方给予购

买。

第十条：甲方责任

10.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同,

组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。

10.2负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定承担费用。

10.3指导工程的施工，对进度、质量、安全实施全方位监督和

控制，保证工程的圆满完成。

10.4负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行

验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。

10.5提供主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电梯、汽

车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。

10.6负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织

设计的编制，重大施工方案的制订，控制测量等。

10.7负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。

第十一条：乙方责任

11.1保证向甲方提供有关证件与批文的合法、真实和有效。

11.2乙方进场施工的劳务人员，乙方必须与之签订劳动合同,

建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。

第15页共93页

11.3根据本工程工期、所有工序工作量及各项协议条款，在协

议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进

场，保证开工后立即形成均衡生产能力。

11.4严格按设计文件、计划要求组织施工，服从甲方监督、检

查、指导，确保工程质量，不合格项目必须返工，直至达到优良后才

予以计价（结算），返工费用乙方自行承担。

11.5乙方应精心组织、合理安排，根据施工现场具体情况制定

切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应承担

其产生的一切损失和费用。

11.6乙方应组织管理好施工队伍，服从甲方现场管理，遵守甲

方各项规章制度

11.7为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电

力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行维修养护，未经甲方同意

不得拆除。

11.8按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、

地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单

价中。

11.9负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。

11.10无论什么原因乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要

求。

11.11不论什么原因乙方不得擅自停工，否则给予10万元一次

的罚款。

第16页共93页

11.12因各种原因，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）

及修补工作和相应费用由乙方负责。

第十二条：安全及文明施工

12.1乙方在施工中要认真执行“安全第一、预防为主”的方针，

经常对所属人员进行安全交底，安全教育和宣传，并按本协议及有关

建筑施工安全的各项规章制度及本工程特点，制定并采取必要的安全

防护措施，遵守安全规程，杜绝违章作业，确保安全生产，避免伤亡

事故。

12.2乙方必须为参加本工程项目施工的所有人员办理保险业务,

也可由甲方代办，费用转乙方承担。如果乙方在工序施工期间造成的

一切事故包括人员伤亡均由乙方自行处理并承担责任和由此而产生

的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的安全处罚。

12.3甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为安

全生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人给

予乙方10000元处罚，每亡一人给予乙方30000元处罚，同时其责任

事故均由乙方承担，虽然甲方给予了安全生产处罚，但并未能免除或

减轻乙方应负的其他行政处罚与法律责任。施工中如果未发生安全事

故，工程完工后退还安全保证金。

12.4为了保障进入现场人员的安全，乙方应在安全有隐患的部

位采取必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和安排专职安全

防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。

12.5乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行安全施工的,

第17页共93页

甲方将不予计量。

12.6施工期间，施工现场必须做到整洁、整齐，进出施工现场

的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上

述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以3000~8000元

的罚款。

12.7乙方应对所属人员进行文明施工教育，所有现场施工人员

必须自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施

工过程中必须佩带上岗证牌，头戴安全帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一

切不文明现象发生。如发现违章者，甲方将给予违章者500〜1000元

/次的罚款。

第十三条：违约责任

13.1乙方有下列情况之一者，甲方有权终止协议，收回所有单

项工序并追究乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必须在收到

甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权请求有关部门

强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行承担：

(1)、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严重问

题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，

甲方将向乙方发出第二次通知书警告，同时，给予乙方七日观察期,

情况未见改观或整改不理想时；

(2)、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或

修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；

(3)、乙方施工进度达不到要求,严重影响整个合同段工程进度，

第18页共93页

经督促、警告仍无力满足要求时(赔偿由此给甲方造成的赶工增加费

损失)；

(4)、安全管理体系不健全，造成等级以上安全事故的；

(5)、乙方严重违约使协议不能继续履行的。

13.2乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经

查实，甲方将收回所有单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金,

并由乙方自行承担退场引起的相关损失。

第十四条：履约保证

14.1根据本工程的特殊情况及单项工序的特点，甲方不向乙方

支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证

金壹拾万元，工程竣工后无违约情况给予退还。

第十五条：质量保证金条款

15.1为确保工程施工质量，本合同采用质量保证金制度。甲方

扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金，待各项工序验收合格

移交后退还5%,其余5%在缺陷责任期满后一年内按约定支付。如果

在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足

部分乙方仍然应承担责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人

修理(无法通知则适用后款)；否则，甲方有权委派他人执行，费用

在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金,

不计利息。

第十六条：合同附件

16.1乙方向提供甲方的《承诺书》、竞标报价的《工程量清单

第19页共93页

单价》、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。

16.2双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、

料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证

书、税务登记证、安全许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同

中有关技术、质量、安全规范的条款。都是本协议的组成部分。

第十七条：争议解决

17.1协议履约过程中发生争议，双方应本着公平、合理的原则，

协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院

提请仲裁或诉讼。

第十八条：协议生效与终止

本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完

毕，双方办理最终结算并支付完所有余款后合同关系即告终止。

第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲

方叁份，乙方壹份。

甲方：（公章）乙方（公章）

代表：代表：

日期：年月日

安装工程施工合同5

工程发包方（甲方）：新疆中企宏邦节水（集团）股份有限公司工

程承包方（乙方）：甘肃第一安装工程有限公司

甲乙双方本着自愿、公平、诚实守信为宗旨，根据《中华人民共

第20页共93页

和国经济合同法》的有关规定和《压力管道安装修缮工程承包合同条

例》等国家行政法律、法规为依据，经甲乙双方协商一致，达成以下

协议条款：

一、工程项目

工程名称：喀什联创投资管理有限责任公司的天然气管道安装工

程。

1、工程内容：天然气DN160的PE管（聚乙烯）热熔管道安装,

全长5095米。

2、承包方式：单包工方式进行（含人力、技术）。所有材料及辅

材由甲方负责。

3、工程承包范围：甲方保证施工现场三通一平。乙方严格按压

力管道特种设备、设计图纸进行施工，确保安全使用。

二、压力管道安装及验收标准

按国家现行有关压力管道特种设备、建筑标准规范施工和甲方技

术要求验收。

三、工程造价为：壹拾贰万元整，（120000元）不含税金。预算

合同外其它修理、材料费、工时费按实际所发生的费用另行结算。

四、付款方式：

合同签订甲方预付乙方60000元整，经锅检所验收合格后，甲方

向乙方支付该工程的工程款60000元。

五、工期：20xx年3月6日至20xx年6月25日完成。

六、双方责任

第21页共93页

（一）甲方责任

1、甲方负责提供施工所需场地，保证施工现场三通一平及施工

队伍按时进场及工作时间，积极配合乙方材料按时到达施工现场。

2、甲方按合同规定付款要求履约，甲方由于不可抗力原因，未

能在本合同规定时间支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方

同意。

（二）乙方责任：

1、乙方在具备条件施工以后，乙方应及时进场，文明施工，不

得损坏甲方设备及设施，保持现场卫生。

2、乙方必须在合同规定的工程期完成工作，乙方由于非不可抗

拒原因延误工期，应事先告知甲方，并征得甲方同意。

3、乙方在施工现场要有完善的项目管理体系，确保此工程的正

常运转。

4、乙方要求严格按照《建设市政工程施工合同》、施工图纸、说

明文件和国家颁发的相关压力管道特种设备安装验收规范、规程和质

量标准进行施工。

七、安全责任

乙方在施工过程中，应做好职工安全工作，若出现人员安全事故,

乙方负全部责任，甲方不承担任何连带责任。

八、违约责任

双方严格按以上协议执行，若有违约，可通过协商解决，协商不

成，可向人民法院起诉。

第22页共93页

九、本协议经双方签字盖章生效，如有未尽事宜，双方共同协商

修改。

十、本协议一式贰份，双方各执壹份。

甲方（章）：乙方：

地址：地址：

法人代表：法人代表：

电话：电话：

日期：日期：

安装工程施工合同6

合同编号：

年月日

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》

及相关规定，结合本工程的具体情况,经双方协商一致,订立本合同,

以资共同遵守。

第一条工程项目

一、工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：

四、承包方式：乙方按承包价包人工，包工期，包质量，包安全,

第23页共93页

文明施工。

五、材料：

1、型材：选用XXXXX系列和XXXXX系列断桥隔热型材；

2、推拉窗五金

件采用XXXX专用配件，XXXX系列五金件采用XXXXXX；

3、采用5+12A+5mm中空玻璃，金晶原片玻璃，需要钢化部分执

行现行标准（单片大于1.5肝或低于地面300mm时，玻璃采用钢化）；

4、使用国产三元一丙胶条和硅化毛条，采用“XX”或“XX”牌

硅酮结构胶和密封胶。

第二条工程总价和单价

一、工程综合单价为：元/平方；

二、工程总面积：约计：平方米；

三、估算工程总造价为：人民币（小写）元（大写）；

四、最终总价按建筑施工图纸设计洞口尺寸及实际数量结算（如

果统一工程量计算有明显失误，误差大于±5%,则该部分据实调整）。

第三条工期

一、合同工程总工期为60天，即自年月日开工到年月日竣工;

二、具备开工条件前5天，甲方向乙方发出书面开工通知。

第四条甲方责任

一、提供工程施工图、图纸会审记录、技术交底及有关设计变更

的全套资料；

二、提供施工场地用水、用电、交通畅通、土地平整，拆除可能

第24页共93页

阻碍乙方施工的设施（包括架空和隐蔽的），为乙方提供临时仓库及

安装工人的住宅场地；

三、委派对施工全过程进行监理；

四、委派为甲方现场代表协同监理公司一起监管检查工程质量、

进度、投资控制等，并解决现场施工遇到的问题；

五、组织对工程的竣工验收，并按合同规定的日期支付工程款及

结清尾款；

六、对施工过程中非乙方责任造成的门窗损坏负责维修并承担相

关费用。

第五条乙方责任

一、负责约定的门窗的制作和安装；

二、编制施工进度计划、支出计划、及相关文件；

三、严格按照施工图和说明书进行施工，确保工程质量，按合同

规定时间如期完工；

四、提供竣工验收技术资料，办理竣工结算，参加竣工验收；

五、在合同保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，负责无

偿修理；

六、委托为技术主管，处理门窗安装过程中的技术问题；

七、委托为项目经理，负责业务工作。

第六条工程验收

一、乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十天向

甲方提供完整的竣工资料（一式四份）和竣工报告。甲方收到报告后

第25页共93页

十天内组织有关部门验收，并在验收三天内提出修改意见，修改意见

经乙方确认后，由乙方负责修改，并承担由乙方原因造成修改的费用。

二、甲方收到乙方竣工报告后十天内，无正当理由不组织验收或

验收三天内不予以批准且不能提出正当修改意见则视为竣工验收报

告已批准。

三、竣工日期为乙方递交竣工验收报告日期，验收须返修的，竣

工日期为乙方修改后重新递交报告的日期。

四、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用的，视为经验收合

格，由此发生的安

全、质量等问题及相应经济支出或损失，概由甲方承担，工程验

收过程中发生的费用由甲方承担。

第七条工程款的支付和结算

合同签订后框安装完毕甲方向乙方支付合同总价款的30%；工程

全部完成经验收合格后付至合同总价款的70%,工程结算完成后，付

至审定工程造价的95%,剩余5%作为质保金，保修期为壹年，保修

期满后付清。

第八条违约、争议

一、乙方如转包、擅自分包该项目属违约行为，并全部承担由此

造成的一切后果。

二、合同双方的任何一方不能履行合同条款均属违约，违约所造

成的经济损失由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的，甲方违

约，工期顺延，乙方违约，非经甲方许可工期不得顺延。

第26页共93页

三、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属

单方毁约，毁约方除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还

必须向对方支付合同价款％的违约金。

四、本合同如发生争议，双方应积极协商解决。协商不成，任何

一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向法院

提起诉讼。

第九条其他约定

一、本合同所订条款，任何一方不得擅自变更或修改。

二、本合同一式四份，甲方、乙方、建设单位、委托代建人各

持一份；如有未尽事宜，以附件说明，附件经双方确认签章具有与

合同同等法律效力。

三、本合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同门窗工程竣工

验收并结算货款完毕后自动失效。

甲方（签章）：乙方（签章）:

电话：电

话：

日期：日

期：

安装工程施工合同7

发包方（甲方）：

代表人：

第27页共93页

承包方（乙方）：

责任人：

按照《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方就

项目的道路照明安装工程达成一致意见，结合本项

目工程的具体情况，订立如下协议，双方共同遵守。

第一条、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、施工范围：

4、承包方式：

5、工程造价：

6、工程工期：

（1）从甲方通知乙方进场施工之日起计算，工期暂定为

天。

（2）施工期间，如遇不可抗力，无法施工，则工期顺延。

第二条、甲方责任

1、甲方应积极配合乙方施工，给乙方施工创造有利条件，保证

施工段内的场地、通道平整畅通。

2、甲方应在乙方通知验收后三日内组织验收。

3、甲方应按照本合同的规定支付工程款。

第三条、乙方责任

1、按照国家电力工程质量标准，负担施工任务。

第28页共93页

2、负责协调电业局，办理施工许可、竣工验收，相关资料转移

及手续的办理。

3、在施工前，由乙方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可

进行工程施工。工程竣工后，乙方负责协调电业局做好工程竣工验收

工作。

4、乙方应保证组织工作的工人具备相应资质，并保证安全文明

施工，不得酒后作业。

第四条、施工条件

1、做好施工前的线路测量定位，并进行复测；

2、基坑的回填夯实，要求夯实程度达到原状土密实度的80%及

以上。

第五条、关于工期的提前与延迟

1、甲方要求比合同约定完成的工期提前竣工时一，应征得乙方的

同意。

2、因甲方未按约定完成工作而影响工期，工期顺延。

3、因乙方责任不能按期开工或中途无故停工同，影响工期的，

工期不顺延。

第六条、工程质量与验收

1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准，将按照《城市电

力规划规范》中的有关规定验收。甲方要求部分或全部工程项目达到

优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。

2、甲乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

第29页共93页

甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收的，乙方可自行验收，甲方

应予承认。若甲方要求复检时，乙方应予办理复检。若复检合格，甲

方承担复检费用，由此造成的停工，工期顺延；复检不合格，其复检

及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

3、由于乙方原因造成任何质量事故，其返工费用及因质量事故

给甲方造成的损失均由乙方承担。

4、工程竣工后，乙方通知甲方验收。验收合格后，由乙方协调

电业局及相关部门办理验收、移交手续。

第七条、保修期

工程竣工验收后，开始计算保修期，保修年。在保修期内

出现由乙方原因引起的质量问题，乙方无条件保修。因使用不当所造

成的一切责任事故，由使用甲方负责。

第八条、工程价款与结算

1、本工程无预付款。

2、甲方应在工程竣工验收合格，建设单位付款后30个工作日内

付至工程款的95%。剩余5%作为工程的质保金，自工程竣工验收合格

之日起满一年后，一月内付清质保金。

3、质保金在质保期满后，如不发生维修情况，由甲方返还乙方。

第九条、安全条款

1、乙方提供的施工图纸或做法说明，应符合10KV电力电缆埋地

方式铺设施工及验收规范(GB50173—92)及电力部门的有关规定。

2、由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承担一切经济

第30页共93页

损失。

3、若是第三人造成的安全事故，甲方有义务协助乙方向第三人

追究责任。

第十条、争议解决

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的

前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双

方均可向工程所在城人民法院起诉。

第十一条、附则

1、本合同未尽事宜，双方另行协商约定。

2、本合同正本份，双方各执份，具有同等法律效

力。

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

工程所在地：

签订时间：年月日

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

第31页共93页

工程所在地：

签订时间：年月日

安装工程施工合同8

甲方：_____________________________

乙方：_____________________________

为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、

权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑

法》及其他有关法律法规之规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协

商一致，同意订立本合同并严格遵守履行。

1.合同文件适用的法律、法规和标准、规范

1.1适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政

法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规

定。

1.2适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国

家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的,

适用工程所在地的有关标准、规范。

2.合同文件组成及解释顺序

2.1合同条款及合同附件

2.2补充合同（协议）书

2.3中标通知书、投标书及其附件

2.4标准、规范及有关技术文件

第32页共93页

2.5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文

件

2.6施工图纸及设计要求

2.7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程

款拨付审定表及确认单

2.8有关会议纪要

2.9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、计戈I、质量、安

全、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、

通报等。

3.资质验证：乙方资质情况（详细填写）

3.1资质证书号码：

3.2资质许可范围

33发证机关

34复审有效期

3.5甲方查验原件的人员及时间：

3.6若由乙方法定代表人的代理人与甲方签订本合同时，必须

出具签订本合同的法人委托书。委托单位名称必须与资质证书、营业

第33页共93页

执照名称相一致。委托人必须是其单位的法定代表人。每份合同均须

附有“由代理人签订本合同的法人委托书”复印件。

3.7应加上乙方单位详细地址、邮编和电话。

4.工程概况

41工程名称：

4.2工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与

此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不需要）

43工程地址：

4.4工程规模：建筑面积：平方米；层数:

_________层

45设计生产能力：

5.工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：

6.承包方式：劳务作业施工承包

7.工程期限

7.1合同开工日期：年月日

7.2合同工期：乙方施工的全部工程应于开工之日起_______

个日历天（含所有节假日在内）完成，完工日期为年

月日。本合同工程设立以下阶段控制点：

第34页共93页

7.2.1于年月日之前，完成

7.2.2于年月日之前，完成

7.2.3于年月日之前，完成

7.2.4于年月日之前，完成

7.3实际完工日期：乙方完成全部工程等所有合约项目，以书

面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工

日期。

7.4竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。

8.延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟

于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施

的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内给予答复，不同意延期

开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。

9.工期延误：对下列情况，经甲方代表确认后，可顺延合同工

期：

9.1因甲方原因使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提

前7天通知甲方者。

9.2重大设计变更（扩大规模、改变结构、提高标准）且非乙

方原因所致者。

第35页共93页

9.3甲方变更计划且非乙方原因所致，并对乙方工期有实质性

影响，乙方停工72小时以上的时间段。

9.4施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间

段。

9.5因甲供物资供应原因且非乙方错报、迟报、漏报物资需用

计划所致者。

9.6在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小

时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主原因应明确，以上原因应

有书面的文件资料。

非以上原因不能按期完成或推迟阶段控制点的，甲方对乙方以推

迟每天按工程结算总造价的0.05%累计罚款，乙方还应承担甲方与

此有关的一切经济损失及各级罚款。

10.质量等级

乙方必须按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技

术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格按照

有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检

验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进

行检验评定；工程质量必须达到有关标准的合格等级，按分项工程评

定的合格率100%；工程一次交验合格率必须达到100%；本建设项

目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必须确保其施工的工

程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。（质量标准应明确）

11.合同价款

第36页共93页

11.1合同造价暂定为人民币元（大写

元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定

值为准。（应采用多种形式，如：固定总价、综合单价等）

11.2签约后，按照本合同约定的计价标准执行，无论任何价格

上涨或其他任何原因，双方均不做任何调整。

12.图纸和技术资料

12.1图纸：甲方在年月日之前，向乙

方提供与本合同工程范围有关的施工图一式一套（应有两套，其中一

套为竣工资料用），或按以下期限分期提供一式一套：年

月日之前提供图纸；

12.2资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、

省标由乙方自行解决）。

13.甲方驻工地代表：姓名；身份证号码

14.乙方驻工地代表：姓名；身份证号码

15.甲方工作

15.1组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同

业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当

地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一向业主

单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。

15.2组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组

第37页共93页

织设计；组织编制施工计划、物资需用量计划；统一制定各项管理指

标。

15.3组织编制施工准备计划，协调解决施工用水、用电及现场

道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费

由乙方承担）。应根据项目特点而定。

15.4负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐蔽工程验收、中

间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工

程，及时组织检查和完工认定。

15.5建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有

关规范、标准和业主的质量要求。

15.6统一向业主办理以下事宜：

15.6.1必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、

签发；

15.6.2书面及现场交验水准点和坐标控制点；

15.6.3施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、

停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；

15.6.4施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括

文物保护建筑）、古树名木等保护工作的协调与处理。

16.乙方工作

16.1服从甲方的统一管理，按甲方CI达标和现场标准化管理

要求，自费统一着装和布置现场；按照甲方施工平面规划及要求堆放

材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工

第38页共93页

场地整洁卫生。按施工需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏

并负责安全保卫。

16.2在施工的全过程中，乙方必须按甲方要求和工程需要组织

具有相应资格证件的熟练工人和性能良好的施工机具及检验合格的

材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、安全、文明施工等

各项管理指标。

16.3严格按照设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施

工，确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中，及时按照有关标

准和规范进行自检，及时做好施工日志和交工资料所需的各种原始记

录。以上资料均必须分类建档，保证完整齐全，