2022-2023年一级建造师之一建工程法规自测提分题库加答案

2022-2023年一级建造师之一建工程法

规自测提分题库加精品答案

单选题（共200题）

1、承包人在施工中遇到暴雨袭击，导致工程停工，同时发生各项费

用损失，按照不可抗力索赔处理原则，下列（）费用，发包人不予赔

偿。

A.被冲坏已施工的基础工程

B.停工期间设备闲置

C.清理现场，恢复施工

D.被冲坏的现场临时道路恢复

【答案】B

2、根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭

受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

【答案】C

3、对于女职工和未成年工，国家制定了相关特殊保护规定，以下说

法不正确的是（）。

A.不得安排未成年工从事四级体力劳动强度的劳动

B.不得安排女职工从事高处、低温劳动

C.应当对未成年工定期进行健康检查

D.对怀孕7个月以上女工不得安排夜间劳动

【答案】B

4、甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部

分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼

部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（）o

A.可撤销

B.有效

C.可变更

D.无效

【答案】B

5、根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和

作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规程制度，造

成事故，其应承担的法律责任是（）o

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销有关人员资格

【答案】D

6、某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施,

致使邻近的甲单位印刷设备基础倾斜，因此造成甲单位损失了8万

元人民币，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，甲单

位()。

A.只能自行承担这一损失

B.可以要求施工单位赔偿

C.应当要求监理单位赔偿

D.应当要求设计单位赔偿

【答案】B

7、2016年4月18日，甲市B区某生产经营单位发生了安全生产事

故，造成29人死亡，直接经济损失6000万元。根据《生产安全事

故报告和调查处理条例》的规定。该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】B

8、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）。

A.专利中的财产权

B.可转让的股份

C.债券

D.房屋所有权

【答案】D

9、关于借款合同的说法，正确的是（）。

A.借款合同是实践合同

B.对支付利息的期限没有约定的，借款期限1年以上的，应当在每

届满1年时支付

C.自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视

为支付利息

D.借贷双方约定的利率超过年利率24%,则该借款的利息约定无效

【答案】B

10、某工程为全部使用政府投资的建设项目，该工程价款结算总额

为12000万元，则该工程的保证金应预留（）万元左右。

A.500

B.360

C.1200

D.2400

【答案】B

11、关于建设工程索赔，说法正确的是（）。

A.索赔方必须证明违约方存在过错，才可以提出索赔

B.必须证明违约行为与财产损失具有因果关系，方可索赔

C.索赔方必须证明自己采取了减损措施，才有权提出索赔

D.索赔可以适当超过违约方订立合同时合理预见的范围

【答案】B

12、甲、乙因合同到纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席

仲裁员由甲、乙共同选定。伸裁庭合议时产生了两种不同意见，仲

裁庭应当（）作出裁决。

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

【答案】A

13、关于意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加

建筑意外伤害保险

B.意外伤害保险费由建设单位支付

C.保险期限自保险合同订立之日起至竣工验收合格之日止

D.实行施工总承包的，由施工总承包企业支付保险费

【答案】D

14、关于建设工程监理的说法，正确的是（）o（2015真题）

A.我国的工程监理主要是对工程的施工结果进行监督

B.监理单位与承包该工程的施工单位应为行政隶属关系

C.建设单位有权决定是否委托工程监理单位进行监理

D.建设单位须将工程委托给具有相应资质等级的监理单位

【答案】D

15、甲与乙签订房屋买卖合同，将自有的一幢房屋卖给乙，并约定

任何一方违约须向对方支付购房款25%的违约金。但在交房前，甲

又与丙签订合同，将该房屋卖给丙，并与丙办理了过户登记手续。

则下列说法中错误的是（）。

A.若乙要求甲支付约定的违约金，甲可以请求法院或仲裁机构予以

适当减少

B.甲必须收回房屋并向乙方支付

C.丙取得该房屋的所有权

D.乙不能要求甲实际支付该房屋，但可以要求甲承担违约责任

【答案】B

16、施工单位在工程施工中不必进行见证取样和送检的是（）。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于承重结构的钢筋及连接接头试件

C.用于分隔墙的混凝土小型砌块

D.用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥

【答案】C

17、某施工企业在开工前欲查明施工现场区域内地下管线,则应向其

提供施工现场区域内地下管线资料的主体为（）。

A.城建档案管理部门

B.相关管线产权部门

C.市政管理部门

D.建设单位

【答案】D

18、《招标投标法》规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须

进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的，责令限

期改正，可以处项目（）的罚款。

A.成本金额5%o以上lO%o以下

B.合同金额5%o以上lO%o以下

C.成本金额lO%o以上2O%o以下

D.合同金额lO%o以上2O%o以下

【答案】B

19、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。（2012）

A.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

B.检测机构有义务监制材料、构配件和设备

C.质量检测报告经建设单位或工程监理单位确认后，由建设单位负

责归档

D.检测机构应建立档案管理制度，并单独建立检测不合格项目台账

【答案】D

20、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正

确的是（）o2017

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作

业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务

院批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘

作业的，必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应

经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级

人民政府文物行政主管部门同意

【答案】D

21、若要进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位

应当在开工的()日前书面通知管道所属单位。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】B

22、2008年2月25日，甲建筑工程公司与乙钢铁公司签订一钢材

购销合同，合同约定：由乙公司向甲公司提供二级螺纹钢200t,单

价以国家规定的指导价为基准下调2%,交货日期为2008年3月25

日，货到后付款。当时国家规定二级螺纹钢的指导价为每吨5000元,

浮动范围上下各10%。在履行合同过程中，乙公司未能按时送货，

直到2008年4月25日才将货物全部交齐，而此时由于需求旺盛，

国家将二级螺纹钢的指导价变更为每吨6000元，浮动范围上下10%。

甲公司应当以每吨()元的价格向乙公司支付货款。

A.5000

B.4900

C.6000

D.5880

【答案】B

23、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造

成。原施工单位进行了维修，之后施工单位应向（）主张维修费用。

A.建设单位

B.计单位

C.物业管理单位

D.大楼使用者

【答案】A

24、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法

律问题的解释》，正确的是（）

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人

B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转

包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承

担连带责任

【答案】B

25、就法律关系的主体而言，债的主体（）

A.双方都是特定的

B.双方都是不特定的

C.债权人是特定的，债务人是不特定的

D.债务人是特定的，债权人是不特定的

【答案】A

26、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部

分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公室

楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。

A.合同不可撤销

B.该买卖合同有效

C.该买卖合同可变更

D.该买卖合同效力待定

【答案】D

27、甲砂场将应该发给乙建筑公司的2500立方米细砂发给了丙路桥

公司，三天后，甲砂场向丙路桥公司索取这批细砂。所产生的债权

债务关系是()之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

【答案】C

28、在建设工程知识产权侵权的民事责任中，最主要的是（）。

A.恢复原状

B.停止侵害

C.赔礼道歉

D.赔偿损失

【答案】D

29、关于人身保险合同的说法，正确的是（）。

A.保险合同只能由被保险人和保险人签订

B.受益人由被保险人或投保人指定

C.被保险人或受益人必须是投保人

D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费

【答案】B

30、关于上位法与下位法法律效力的说法，正确的是（）o

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《城市房地产开发经营管理条

例》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理

条例》

【答案】A

31、对于下列纠纷的解决，适用于《民法典》的是（）。

A.甲监理公司对行政部门的处罚不服引起的纠纷

B.乙施工企业与项目经理丙之间的劳动报酬纠纷

C.甲建设单位与乙招标代理机构之间的代理费用纠纷

D.甲建筑公司与乙设备租赁公司之间的租金支付纠纷

【答案】D

32、根据《标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的说法，正

确的是（）。

A.当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建议或者

越决，也不能再通过仲拔或者诉讼的方式解决争议

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行

C.争议评审制度是法定的争议解决方式

D.采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或

者争议发生后，协商成立争议评审组

【答案】B

33、某材料供应商与建筑商因拖欠货款而产生纠纷，材料商拟提起

诉讼，则该案件应由（）管辖。

A.材料商住所地法院

B.建筑商住所地法院

C.工程所在地法院

D.交货地点法院

【答案】B

34、施工许可证的法定批准条件包括（）。

A.在城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B.已经确定设计企业

C.有保证工程质量和环保的具体措施

D.施工单位应当提供建设资金已经落实承诺书

【答案】A

35、根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性

事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应

急方案，采取应急措施，并向（）的县级以上地方人民政府或者

环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位登记地

D.事故发生地

【答案】D

36、关于著作权的保护期限,下列说法正确的有（）

A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制

B.公民的作品,其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终

生

C.如果是合作作品,截止于最先死亡的作者死亡后第50年的12月

31日

D.法人或者其他组织的作品,其署名权的保护期为50年

【答案】A

37、向大气排放含有毒物质的废气，必须经过（），不超过规定的排

放标准。

A.密闭处理

B.消毒处理

C.除尘处理

D.净化处理

【答案】D

38、（2020年真题）依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发

出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（

日。

A.30

B.25

C.20

D.15

【答案】c

39、以下属于用益物权的是（）。

A.地役权

B.抵押权

C.质权

D.留置权

【答案】A

40、关于施工现场设置消防通道的说法，正确的是（）。

A.消防通道满足消防车通行即可

B.在建建筑内只需在出入口处设置临时醒目标志

C.应视实际情况安装楼梯间和出入口的临时照明

D.消防通道的宽度有固定标准

【答案】C

41、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质

量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（）o

A.承包人承担责任，工期不予顺延

B.发包人承担责任，工期顺延

C.发包人、承包人各承担一半

D.都不承担责任

【答案】B

42、2015年9月15日，甲公司与丙公司订立书面协议转让其对乙

公司的30万元债权，同年9月25日甲公司将该债权转让通知了乙

公司。关于该案的说法，正确的是（）o

A.甲公司与丙公司之间的债权转让协议于2015年9月25日生效

B.丙公司自2015年9月15日起可以向乙公司主张30万元的债权

C.甲公司和乙公司就30万债务的清偿对丙公司承担连带责任

D.甲公司和丙公司之间的债权转让行为于2015年9月25日对乙公

司发生效力

【答案】D

43、关于竣工验收，下列说法正确的是（）。

A.建设单位收到工程竣工报告后，应当组织有关单位进行竣工验收

B.在竣工验收后，承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和

工程竣工报告

C.实行监理的建设工程完工后，建设单位可委托监理单位竣工验收

D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

【答案】A

44、施工企业与劳动者签订了一份期限为5年的劳动合同，则该劳

动合同中约定的试用期依法最长不得超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】D

45、《注册建造师管理规定》中规定，注册建造师或者其聘用单位未

按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政

府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，

可处以()的罚款。

A.500元以上2000元以下

B.1000元以上1万元以下

C.5000元以上2万元以下

D.2万元以上5万元以下

【答案】B

46、缴纳基本养老保险费时，用人单位应当按照国家规定缴纳基本

养老保险费，该费用是按照企业()的一定比例缴纳。

A.营业额

B.利润

C.管理费

D.职工工资总额

【答案】D

47、关于劳动合同的履行、变更、解除的说法，正确的有()。

A.用人单位如果变更名称、法定代表人等事项，不影响劳动合同的

履行

B.用人单位发生合并或者分立的，新用人单位与劳动者协商一致的,

签订补充协议后，延续劳动关系

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以立即解

除合同

D.劳动者在工作期间证明不符合录用条件的，用人单位可随时解除

合同

【答案】A

48、关于工程款支付结算制度,下列说法中正确的是()

A.建设单位应按合同约定的计量周期或程进度结算并支付工程款

B.工程竣工验收后,对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程

款,必须将剩余工程款支付计划做出并公示

C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位，有关部门应鼓励

其新项目开工建设，以抵偿拖欠款项

D.对于款项拖欠的建设单位,不应鼓励使用项目进行抵押偿付

【答案】A

49、根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列监督检查内容

中，不属于强制性标准监督检查的内容是（）。

A.工程项目采用的材料、设备

B.工程项目技术人员的劳动合同

C.工程项目的规划、勘察、设计、施工等环节

D.工程项目的安全、质量

【答案】B

50、关于建设工程质量保修违法行为应承担的主要法律责任的说法,

正确的是（）。

A.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承

担鉴定及维修费用

B.如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银

行保函中扣除,费用超出保证金额的，发包人不可向承包人进行索赔

C.施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正,处

20万元以上30万元以下的罚款

D.由他人原因造成的缺陷,承包人负责组织维修并承担费用

【答案】A

51、根据我国《民法典》的规定，建设工程施工合同不属于（）。

A.双务合同

B.有偿合同

C.要式合同

D.实践合同

【答案】D

52、在财产保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的,

被保险人应当按照合同约定及时通知()。

A.保险人

B.保险经纪人

C.受益人

D.投保人

【答案】A

53、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分的质

量不符合约定为由，向人民法院申请主张权利的，说法正确的是

()。

A.承包人不再承担工程质量保修责任

B.发包人以屋面防水工程质量不符合约定为由要求赔偿的，应予支

持

C.凡属不符合合同约定或者法律规定的质量标准的，承包人均应承

担责任

D.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量

承担责任

【答案】D

54、项目负责人的安全生产责任不包括（）。

A.对建设工程项目的安全施工负责

B.确保安全生产费用的有效使用

C.落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程

D.签署危险性较大的工程安全专项施工方案

【答案】D

55、某施工单位拒不履行法院生效判决，现查明该单位在银行账户

存有一笔款项，则法院可采取的强制执行措施是（）o

A.划拨

B.变卖

C.搜查

D.扣留

【答案】A

56、仲裁委员会在审理双方争议时，对争议事项进行仲裁，其权限

范围由（）决定。

A.仲裁规则确定

B.法律直接规定

c.仲裁庭决定

D.仲裁协议约定

【答案】D

57、关于招标基本程序，以下说法正确的是（）。

A.招标代理机构可以为该项目投标人代理投标或提供咨询

B.国有资金投资的工程招标，应当设定最低投标限价

C招标项目设有标底的，招标人应当在开标时公布

D.招标文件内容违法的，修改招标文件后一律应重新招标

【答案】C

58、按照《建设工程质量管理条例》要求，施工单位必须按照工程

设计要求、（）和合同约定对建筑材料、建筑构（配）件、设备和商

品混凝土进行捡验，检验应当有书面记录和专人签字。

A.施工技术标准

B.总监理工程师的要求

C.监理单位的要求

D.建设行政主管部门的要求

【答案】A

59、下列有关诉讼时效的内容，说法正确的是（）。

A.超过诉讼时效起诉的，法院不予受理

B.当事人延长或缩短诉讼时效的约定有效

C.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制

D.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，可以请求返还

【答案】C

60、根据《国务院关于加强和改进消防工作的意见》，施工企业消防

安全第一责任人是其（）o（2015真题）

A.专职安全员

B.法定代表人

C.专职消防安全员

D.施工项目负责人

【答案】B

61、根据《节约能源法》规定，以下不属于用能单位能源消费方式

的是（）o

A.分类计量

B.包费制

C.分类统计

D.利用状况分析

【答案】B

62、根据财政部、税务总局《关于建筑服务等营改增试点政策的通

知》（财税[2017]58号）规定,关于建筑施工企业缴纳增值税的说

法，正确的是（）0

A.建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工

程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预

制构件的,适用一般计税方法计税

B.按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收

到预收款时在机构所在地预缴增值税

C.适用一般计税方法计税的项目预征率为3%

D.适用简易计税方法计税的项目预征率为2%

【答案】B

63、按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，在合同履行过

程中，承包人申请延期开工，发包人应在收到申请后（）予以答

复，否则视为同意延期。

A.7日内

B.2天内

C.72小时内

D.48小时内

【答案】D

64、下列建设工程施工合同各项内容中，不属于合同实质性条款的

是（）。

A.工程造价

B.工程质量

C.材料和设备的供应

D.工程保险条款

【答案】D

65、下列关于二审法院处理不服第一审判决、裁定的上诉案件的表

述中，不正确的是()。

A.二审法院审理上诉案件，可以进行调解

B.二审法院审理上诉案件，不能进行调解

C.二审法院判决宣告前，上诉人申请撤诉的，是否准许，由二审法

院裁定

D.二审法院的判决、裁定，是终审的判决裁定

【答案】B

66、注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据

之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于()学时的继续

教育。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】D

67、根据《消防法》，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般

建设工程消防验收，（）。2017

A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后,方可进行消防验收

C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案

D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

【答案】C

68、根据《绿色施工导则》的规定，关于施工企业节能措施，下列

说法正确的是（）。

A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水

B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土

C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%

D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料

【答案】C

69、关于行政诉讼法律规定的说法，正确的是（）。

A.未经行政复议程序，不能提起行政诉讼

B.法院审理行政诉讼案件不适用调解

C.行政诉讼坚持谁主张谁举证原则

D.在行政诉讼过程中，被告有权自行向原告和证人收集证据

【答案】B

70、（2019年真题）关于行政复议的说法，正确的（）

A.行政复审机关决定撤销具体行政行为的,可以责令被申请人重新作

出具体行政行为

B.行政复议一律采用书面审查办法

C.行政复议决定作出前，申请人不得撤回行政复议申请

D.申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的,在依法决定撤

销具体行政行为时,不得同时责令被申请人赔偿

【答案】A

71、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，

依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管

部门（）。

A.可以收取费用

B.不能收取费用

C.如需组织专家论证，可收取费用

D.如需现场查验，可收取费用

【答案】B

72、某建筑公司签订的以下劳动合同中，试用期约定合法的是（）。

A.公司与应届毕业生甲约定，待试用期满，再根据甲的能力和表现

决定是否签订劳动合同

B.公司与电工乙约定，劳动合同期限为某项目开工日至竣工日，试

用期1个月

C.公司与出纳丙续订劳动合同，调整丙担任会计岗位，约定试用期

1个月

D.公司与业务员丁签订2年劳动合同，合同期限内包含2个月试用

期

【答案】D

73、甲乙双方签订买卖合同时，丙为乙的债务提供保证，但保证合

同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（）o

A.丙的保证方式为连带责任保证

B.保证期间与买卖合同的诉讼时效相同

C.如果甲在保证期间内未要求丙承担保证责任，则丙免除保证责任

D.如果甲在保证期间内未经丙书面同意将主债权转让给丁，则丙不

再承担保证责任

【答案】C

74、在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）

提出。（2016）

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

【答案】D

75、施工合同当事人向人民法院主张的诉讼请求中，可以得到支持

的是（）。

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确认合同无效并支付违约金

【答案】A

76、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完

毕后，由（）组织验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.使用单位

D.安装单位

【答案】C

77、下列选项中，关于企业法人与项目经理部法律关系的表述，正

确的是（）o

A.项目经理部具有法人资格

B.项目经理经企业法人授权，其职务行为可以代表企业法人

C.项目经理部行为的法律后果应由企业法人承担

D.项目经理部行为的法律后果应由项目经理承担

【答案】C

78、根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造

成50人以上100人以下重伤的事故是（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】B

79、对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方

式提高再利用率，力争再利用率大于（）。

A.30%

B.40%

C.50%

D.60%

【答案】C

80、按照《文物保护法》的规定，以下不属于施工单位在进行工程

建设中发现文物应采取措施的是()。

A.停止施工，配合保护现场

B.报告当地文物行政部门

C.进行发掘并移交发掘物品

D.发掘未结束前不得继续施工

【答案】C

81、住所位于甲市A区的甲房地产开发公司在甲市B区开发一片

住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市C区的乙建筑工程公司中

标，双方签订承包合同并在合同中约定，若就本合同发生争议由甲

市A区基层人发法院管辖。后因为工程质量不合格双方发生争议。

对此案第一审有管辖权的法院是()。

A.甲市A区基层人民法院

B.甲市C区基层人民法院

C.甲市B区基层人民法院

D.甲市中级人民法院

【答案】C

82、建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。

A.技术合同

B.买卖合同

C.委托合同

D.承揽合同

【答案】D

83、某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址,

邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告()o

A.本单位负责人

B.总监理工程师

C.当地建设行政主管部门

D.当地文物行政主管部门

【答案】D

84、关于用单位加强能源计量管理的说法，错误的是()(2013)

A.按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具

B.建立能源消费统计和能源利用状况分析制度

C.对各类能源消耗实行分类计量和统计

D.对能源消费应实行包费制

【答案】D

85、甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、

100万元建造一栋楼房，约定建成后按投资比例使用，但对楼房所

有权归属和管理未作约定。关于该楼所有权和管理的说法，正确的

是（）。

A.丁公司对其享有的份额有权转让

B.该楼发生的管理费用平均承担

C.该楼所有权为共同共有

D.甲公司投资占50%,有权决定该楼的重大修缮事宜

【答案】A

86、关于评标的说法，正确的是（）。

A.评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标

委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】D

87、在房屋市政工程中，生产安全重大隐患排查治理的责任主体是

（）。

A.住房和城乡建设部门

B.建设单位

C.工程监理单位

D.建筑施工企业

【答案】D

88、根据《招标投标法》，中标通知书自（）发生法律效力。

A.发出之日

B.作出之日

C.盖章之日

D.收到之日

【答案】A

89、根据施工合同，甲建设单位应于2014年9月30日支付乙建筑

公司工程款，2015年6月1日，乙单位向甲单位提出支付请求，则

就该项款额的诉讼时效（）。

A.中止

B.中断

C.终止

D.届满

【答案】B

90、根据《企业所得税法》，依照外国（地区）法律成立且实际管理

机构不在中国境内，但在中国境内设立机构、场所的，或者在中国

境内未设立机构、场所，但有来源于中国境内所得的企业，是（）。

A.本国企业

B.外国企业

C.居民企业

D.非居民企业

【答案】D

91、设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备应

当()0

A.征求监理单位的意见

B.注明生产厂供应商

C.征求施工企业的意见

D.注明规格、型号、性能等技术指标

【答案】D

92、下列民事诉讼案件适用专属管辖的是()(2012)

A.保险合同纠纷

B.侵权行为纠纷

C.不动产纠纷

D.票据纠纷

【答案】C

93、建设单位应当在工程竣工验收合格后的()内到县级以上建设

行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.15天

B.30天

C.45天

D.60天

【答案】A

94、作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中,

正确的是（）。

A.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证

B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直

接办理建设工程规划许可证

C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订

国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证

D.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国

有土地

【答案】D

95、某施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，

建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价

廉。对此，下面说法正确的是（）o

A.施工单位可以不接受

B.建设单位的要求施工单位必须接受

C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受

D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受

【答案】A

96、关于施工企业返修义务的说法，正确的是()。2018真题

A.施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修

B.施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修

C.非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任

方承担

D.对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企业不承担返修的义

务

【答案】C

97、2007年2月2日甲与乙签订了一个合同，合同中约定甲将自己

唯一的挖掘机租给乙，租期为2007年3月1日—2008年3月1日。

但是在2007年2月25日甲却将此挖掘机租给了丙，租期为2007年

2月25日~6月25日，则()。

A.甲要承担缔约过失责任

B.乙在2007年2月25日即可要求甲承担违约责任

C.乙在2007年3月1日方可要求甲承担违约责任

D.乙在2008年3月1日方可要求甲承担违约责任

【答案】B

98、下列情形中，属于违法分包的是（）。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工

企业

C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，

主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】B

99、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》建筑流工企业

申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供的材料是

（）

A.企业资质证书

B.营业执照

C.市计报告

D.安全生产承诺书

【答案】B

100、关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（）。

2017真题

A.是指企业拥有的资产

B.是指企业的注册资本金

C.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准

D.即所有者权益

【答案】D

101、特别重大事故发生后,负责事故调查的人民政府应当及时作出

批复，但在特殊情况下,批复时间可以适当延长,延长的最长时间可是

Oo

A.15日

B.30日

C.45日

D.60日

【答案】B

102、关于劳动者工资的说法，正确的是（）。

A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准

D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资

【答案】D

103、承运人应按运输合同约定将货物运输到指定地点后，托运人拒

绝支付运输费用，承运人可以对相应的运输货物行使()。

A.留置权

B.抵押权

C.抵消权

D.质押权

【答案】A

104、根据我国仲裁法的有关规定，下面关于仲裁机构组织性质的说

法，正确的是()。

A.属带有行政性的组织，隶属于各省、市、自治区的法制局

B.属民间性组织，但各省、直辖市、自治区中设区的市所设立的仲

裁机构，与省、直辖市、自治区所设立的仲裁机构有隶属关系

C.属民间性组织，独立于行政机关

D.属民间性组织，但仲裁委员会秘书处的日常工作人员隶属于有关

的行政机关

【答案】C

105、下列选项中，关于法的效力层级的叙述，不正确的是()。

A.法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

B.地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章

C.行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章，高于地

方性法规

D.省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的较

大的市人民政府制定的规章

【答案】C

106、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖

章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为()。

A.甲、乙达成协议时

B.甲签字、盖章时

C.乙收到合同书时

D.乙签字、盖章时

【答案】D

107、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限

劳动合同的是()o(2015)

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾经离开过的赵某

D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从

事原工作的李某

【答案】D

108、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方不能履行

合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应

商延期交货给施工企业造成的损失为4.5万元，则施工企业为最大

限度维护自身利益应（）。

A.向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元

B.向某仲裁机构请求供应商支付3万元

C.直接要求供应商支付7.5万元

D.直接要求供应商支付3万元

【答案】A

109、建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发

管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。

2016

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

【答案】A

110、根据《建设工程生产管理条例》，国家对严重危及施工的工艺、

设备、材料实行（）制度。

A.检验、检测

B.淘汰

C.回收管理

D.档案管理

【答案】B

11K甲诉乙施工合同纠纷，案经某市一区法院一审终结，判决乙支

付工程款及利息。乙不服I向该市中级法院提出上诉，二审法院驳

回乙的诉讼请求。乙的住所地在该市二区但在该区没有财产可供执

行，而在该市三区存有50万元的钢材。则甲应当向该市()法院申

请强制执行。

A.一区

B.中级

C.二区

D.三区

【答案】A

112、根据《工程建设项目施工招标投标办法》，对于应当招标的工

程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形有()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.施工主要技术采用特定专利或专有技术

C.当地投标企业较少

D.军队建设项目

【答案】B

113、承揽合同中，关于承揽人义务的说法,正确的是（）。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的,可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可,承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

【答案】C

114、人民法院可以根据具体情况对不同的证据采用不同的保全方法,

下列行为不是证据保全方法的是（）o

A.没收

B.扣押

C.查封

D.勘验

【答案】A

115、当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议

约定的仲裁机构所在地的（）人民法院管辖。

A.基层

B.派出法庭

C.中级

D.高级

【答案】C

116、下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。

A.侵权之债

B.不当得利之债

C.无因管理之债

D.合同之债

【答案】D

117、关于评标的说法，正确的是（）o2014

A.招标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向

B.招标项目设有标底的，可以投标报价是否接近标底作为中标条件

C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果

D.投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的，评标

委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】D

118、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电,

乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了

损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。（2016）

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】D

119、当事人在执行法院生效裁决阶段达成和解协议后，一方当事人

不履行和解协议，人民法院可以根据对方当事人的申请，（）。

A.强制执行和解协议

B.恢复对原生效法律文书的执行

C.对和解协议进行审查

D.将和解协议转审判庭审查

【答案】B

120、总承包单位就分包单位分包的工程质量问题对建设单位承担（）。

A.连带责任

B.赔偿责任

C.主要责任

D.全部责任

【答案】A

121、下列不属于民事诉讼特征的是（）。

A.诉讼具有公权性

B.诉讼具有快捷性

C.诉讼具有程序性

D.诉讼具有强制性

【答案】B

122、某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则

开工时()。

A.建设单位应当向发证机关报告

B.应当报发证机关核验施工许可证

C.应当报发证机关申请延期

D.施工许可证已自行作废

【答案】D

123、某项目施工中，建设单位将对建设单位代表的授权范围以书面

形式通知了施工单位。项目经理在建设单位代表权限范围外提出了

一项认可要求，建设单位代表给予了签字认可。这一认可的法律后

果应由()承担。

A.建设单位代表与施工单位

B.建设单位与项目经理

C.建设单位与施工单位

D.施工单位与项目经理

【答案】A

124、根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐

蔽前，应通知参加的单位和机构有（）o

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

【答案】C

125、施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商

乙订立了价值800万元人民币的钢材采购合同，钢材经销商乙由于

不了解施工企业的内部规定，因而并不知道甲超出公司章程的规定

权限。则买卖合同（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

【答案】A

126、关于分包单位责任的叙述中，不正确的是（）。

A.总承包单位在分包工程时，应当同分包单位签订分包合同

B.分包单位要根据分包合同的约定，对总承包单位承担责任

C.分包单位与总承包单位还要就分包工程承担连带责任

D.分包单位按照分包合同的约定对总承包单位和发包单位负责

【答案】D

127、关于工程建设标准的说法，正确的是()。

A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布

B.行业标准可以是强制性标准

C.国家标准公布后，原有的行业标准继续实施

D.国家标准的复审一般在颁布后5年进行一次

【答案】A

128、关于租赁合同的说法，正确的是()。(2015)

A.租赁期限超过20年的，超过部分无效

B.租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式

C.租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未

生效

D.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除

【答案】A

129、省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对

整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记

录信息公布期限，但公布期限最短不得少于()个月。

A.3

B.4

C.6

D.12

【答案】A

130、关于保证责任的说法，正确的是（）o

A.当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担

保证责任的为连带责任保证

B.当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照连带保证承

担保证责任

C.当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期

届满前六个月

【答案】C

131、下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（）o

A.知名法学家

B.基层法律服务工作者

C.当事人的亲属

D.建设行政主管部门推荐的公民

【答案】B

132、按照《民法典》的规定，可以作为保证人的是（）。

A.厂矿的职能部门

B.有限责任公司

C.政府机关

D.某高等学校

【答案】B

133、当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照中国

人民银行的（）计息。

A.国债利率

B.活期存款利率

C.同期同类存款利率

D.同期同类贷款利率

【答案】D

134、某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标过程中其组

成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预

审条件要求，则招标人（）o

A.应当认定投标文件无效

B.可以认定投标文件有效

C.征得投标人同意后可以认定投标文件有效

D.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

【答案】A

135、下列关于承包人主要义务的表述中，错误的是（）。

A.隐蔽工程隐蔽前，承包人应通知发包人检查

B.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成

C.如果工程质量不符合约定，承包人应免费维修或改建

D.发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进度、

质量进行检查

【答案】C

136、为了担保债的履行而在债务人或第三人特定的物或权利上所设

定的权利，称为（）。

A.用益物权

B.担保物权

C.收益权

D.不动产物权

【答案】B

137、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证

条件的是（）o2014

A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

【答案】A

138、甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程，双方约

定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在

施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成30万元损

失，对该损失的处理方法正确的表述是（）o

A.乙承担全部责任

B.乙承担主要责任，甲承担次要责任

C.甲、乙承担连带责任

D.由双方协商责任的分配

【答案】C

139、单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商

丙采购，由于缺货，丙向乙说明无法供货，乙表示愿意购买普通水

泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不

足的情况。关于甲、乙行为的说法，正确的是（）。

A.乙的行为属于法定代表

B.甲有权拒绝接受这批普通水泥

C.如果拒绝，应由乙承担付款义务

D.甲应承担付款义务

【答案】D

140、（2020年真题）根据《立法法》，地方性法规、规章之间不一

致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法,

正确的是（）。

A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定

机关的上级机关裁决

B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定

如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部

门规章的制定机关进行裁决

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，

由全国人民代表大会常务委员会裁决

【答案】D

141、某施工单位在道路挖掘施工中未进行围挡防护，导致夜间一行

人王某失足坠落沟槽内摔伤。施工单位对王某须承担的责任是（）。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】C

142、建设工程的纠纷处理不仅涉及有关工程建设的法律法规，更常

常需要运用大量的工程造价、工程质量方面的专业知识和熟悉建筑

业自身特有的交易习惯和行业惯例。如果对此进行仲裁，体现了仲

裁的()O

A.自愿性

B.专业性

C.独立性

D.快捷性

【答案】B

143、关于建设民事商事法律关系特点的表述中，不正确的是()。

A.建设民事商事关系主要是人身关系

B.建设民事商事关系的保障措施具有补偿性和财产性

C.建设民事商事关系是平等主体之间的关系

D.建设民事商事法律关系是主体之间的民事商事权利和民事商事义

务关系

【答案】A

144、下列单项合同中，可以不一招标的是()。

A.使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购

合同

B.上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购

合同

C.个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

D.外商投资的供水项目中合词估算价为1000万元的施工合同

【答案】A

145、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程

承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期

开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备

就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始

时间为（）o

A.2004年3月1日

B.2004年3月20日

C.2004年3月10日

D.2004年3月18日

【答案】C

146、无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质

的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标

准而给业主造成了较大的经济损失，慈经济损失应由（）承担赔

偿责任。

A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某连带

D.双方按事先约定

【答案】C

147、关于建筑活动中债的说法，正确的是（）。

A.施工单位误将本应支付给A供应商的材料款转账给B供应商，A

供应商可以请求B供应商返还

B.施工现场排放施工噪声超标的，居民可追究建设单位的侵权责任

C.施工企业在道路施工时设置警示标志警示行人，属于无因管理之

债

D.建筑物倒塌造成他人损毁的，由施工单位和设计单位负连带责任

【答案】B

148、某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币4000万元，则

要求投标方提供的投标保证金数额最高应为（）元。

A.240万

B.120万

C.80万

D.20万

【答案】C

149、按照我国《建筑法》，建筑工程实行施工许可制度，办理施工许

可证的申请单位是().

A.施企业

B.项目管理单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】C

150、甲报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试

用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。甲

试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此,下列说法中正确的

是()。

A.该公司不能视其为购买

B.甲有权继续试用

C.该公司可以视其为购买

D.被视为购买的甲应拒绝付费

【答案】C

151、《建筑法》规定，关于总分包单位质量责任的表述中，不正确

的是()o

A.建筑工程实行总承包的，工程质量由工程总承包单位负责

B.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担按份责任

C.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质

量与分包单位承担连带责任

【答案】B

152、按照《建设工程质量管理条例》规定，工程建设过程有关主体

的下列行为中，除（）外都是违法的。

A.为降低成本，设计单位对某重要设备指定了生产商

B.建设单位装修过程中指令拆除承重墙

C.施工单位项目经理暗自修改了水泥混凝土的配合比

D.监理工程师采用旁站、巡视、平行检验的方法实施监理

【答案】D

153、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工后，组织建设

工程竣工验收的主体是（）。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

【答案】A

154、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，不属

于施工单位不良行为的是（）。

A.未及时支付农民工工资的

B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的

C.未在规定期限内办理资质变更手续的

D.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

【答案】A

155、甲、乙双方因施工合同纠纷，经仲裁机构裁决乙方应承担责任,

然而乙方拒不履行生效裁决。根据我国《仲裁法》规定，甲方可以

Oo

A.向法院申请撤销裁决

B.向人民法院起诉

C.向上级仲裁机构申诉

D.向人民法院申请执行

【答案】D

156、下列有关著作权的主体，说法正确的是（）。

A.国家不得成为著作权的主体

B.施工单位所做出的投标文件，由施工单位享有著作权

C.勘察单位受建设单位委托作出勘察文件，未约定著作权归属，勘

察文件的著作权归建设单位

D.设计单位员工王某利用单位物质条件创作出的设计文件，由设计

单位承担责任，王某拥有于此设计文件的著作权

【答案】B

157、甲施工企业违反行政法规规定，行政机关拟对其作出吊销资质

证书的处罚，下列说法正确的是（）。

A.行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利

B.即使甲不要求听证，为保证处罚决定的公正性，行政机关也应该

组织听证

C.因为处罚关系到甲切身利益，甲法定代表人应该自己参加听证，

而不能委托他人代理参加听证

D.甲应当承担行政机关组织听证的费用

【答案】A

158、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证

条件的是（）。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.配备兼职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训

【答案】A

159、下列关于诉讼时效中止的表述，正确的是（）。

A.因法定事由的出现，权利人不能行使请求权的，诉讼时效中止

B.因原告起诉，诉讼时效中止

C.因被告应诉，诉讼时效中止

D.因证人要求，诉讼时效中止

【答案】A

160、与保险人订立合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人

是（）。

A.保险人

B.被保险人

C.投保人

D.受益人

【答案】C

16k根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》，关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（）。

2018真题

A.发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对

地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的,

承包人有权拒绝修复

【答案】B

162、王某的受聘单位因经营不善破产，其本人的建造师注册证书和

执业印章应该（）。

A.变更到其他单位继续使用

B.失效并交回原注册单位注销

C.由原注册单位吊销

D.在本单位3年到期办理延续注册

【答案】B

163、根据《民法典》，不能设定权利质权的是（）。

A.专利权中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

【答案】D

164、关于无资质承揽工程的法律规定，下列表中正确的是（）。

A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合

同

C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不

应受理

D.当无资质的"实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对

方主张权利

【答案】B

165、根据《绿色施工导则》规定，施工现场内为减少道路占用土地,

通路宜设置成()。

A.环形

B.网格形

C.发散形

D.对角线形

【答案】A

166、道路交通事故、火灾事故自发生之日起()日内，事故造成的

伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.7

B.14

C.15

D.28

【答案】A

167、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转

让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当

切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合

同中切割机的交付方式为()o

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

【答案】C

168、杨某是某施工单位的材料采购员，一直负责本单位与甲公司的

钢材采购业务。后来由于经济问题杨某被单位开除，但甲公司并不

知情。杨某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与甲公

司签订了一份钢材采购合同。根据《民法典》，则该合同为()合同。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.可变更

【答案】A

169、某建设项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，经评审的

投标价格最低的投标人报价1020万元，评标价1010万元，评标结

束后，该投标人向招标人表示，可以再降低报价，报1000万元，

与此对应的评标价为990万元，则双方订立的合同价应为（）万元。

A.1020

B.1010

C.1000

D.990

【答案】A

170、经建设单位的同意，甲建设工程公司与乙建筑施工公司签订了

一份劳动分包合同，合同约定：乙公司负责为甲公司承包的某建设

项目提供劳务工作，甲公司以每工人每日30元支付乙公司所提供的

劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。

根据我国《民法典》的规定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤销

D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无

效

【答案】D

171、根据《民法典》，合同中的一方将合同中的权利和义务一并转

让给第三人的（）。

A.需经对方同意

B.无需经对方同意，也不必通知对方

C.需经受让人同意

D.无需经对方同意，但需通知债务人

【答案】A

172、关于劳务派遣的说法，正确的是（）o

A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬

B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可

C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式

D.用工单位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担

【答案】B

173、（2020年真题）关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是

（）o

A.纳税人兼有不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售

额：未分别核算销售额的，从低适用税率

B.小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算

应纳税额的简易办法，可以抵扣进项税额

C.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不再结

转下期继续抵扣

D.纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为

当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额

【答案】D

174、下列单位中，（）是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的

责任主体，应当建立健全重大隐患排查治理工作制度，并落实到每

一个工程项目

A.建筑施工企业

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

【答案】A

175、下列属于可撤销合同的是（）。

A.因重大误解订立的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.恶意串通，损害他人利益的合同

D.无权代理签订的合同

【答案】A

176、承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在（）

的业务范围内承揽工程。