2024年公路工程合同未约定固定综合单价

2024年公路工程合同未约定固定综合单价-PAGE2024年公路工程合同未约定固定综合单价-PAGE公路工程合同未约定固定综合单价合同编号：__________第一章合同背景1.1业主拟对__________公路工程进行施工，为实现本项目的顺利实施，业主通过公开招标的方式选择承包人。1.2承包人具备本项目所需的施工资质和能力，愿意按照业主的要求承担本项目的施工任务。第二章合同范围2.1本合同的范围包括但不限于：路基工程、路面工程、桥梁工程、隧道工程、交通安全设施工程、绿化工程等。2.2除非双方另有约定，本合同的范围不包括：设计变更、政策性调整、不可抗力等因素导致的工程量增加或减少。2.3业主有权在本合同约定的范围内对承包人进行指导和监督，承包人应积极配合业主，确保本项目的顺利实施。第三章合同价格3.1本合同采用固定综合单价的方式，双方在本合同中未约定具体的综合单价。3.2业主应根据本合同约定的范围和实际完成的工程量，按照国家相关政策和市场价格水平，合理确定综合单价，并按照约定的付款方式向承包人支付工程款。第四章合同工期4.1本项目的合同工期为__________个月，自合同签订之日起计算。4.2若因不可抗力、政策性调整、设计变更等因素导致工期延误，双方应根据实际情况协商确定延长工期，并签订书面补充协议。第五章工程质量5.1承包人应按照国家、行业和业主的质量标准、规范和设计要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和合同约定。5.2业主有权对本项目的施工过程进行质量检查和验收，如发现工程质量不符合约定，承包人应在业主指定的期限内进行整改，直至达到业主的要求。5.3若因承包人原因导致工程质量不符合约定，承包人应承担由此产生的所有责任和费用。第六章工程变更6.1业主有权根据工程实际需要，对设计、施工方案、工程量等进行变更。变更应书面通知承包人，并经双方确认。6.2承包人应根据变更通知，及时调整施工方案、进度计划等，并报业主批准。因变更导致的价格调整，双方应另行协商确定。6.3业主应对变更导致的工程量增加或减少，按照合同约定的价格和支付方式向承包人支付相应款项。第七章工程验收7.1工程完工后，承包人应向业主提交竣工验收申请。业主应在收到申请后及时组织验收。7.2验收合格后，业主应出具验收合格证书，并按照合同约定的付款方式向承包人支付工程款。7.3验收不合格的，承包人应在业主指定的期限内进行整改，直至达到业主的要求。因整改导致的价格调整，双方应另行协商确定。第八章工程保修8.1承包人应按照国家、行业和业主的质量标准、规范和设计要求，对工程进行保修。8.2保修期限为工程验收合格之日起__________年。在保修期内，如发现工程质量不符合约定，承包人应在业主指定的期限内进行维修。8.3因承包人原因导致工程质量不符合约定，承包人应承担由此产生的所有责任和费用。第九章违约责任9.1双方应严格履行本合同的约定。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，还应赔偿损失。9.2业主未按约定支付工程款的，应按逾期支付金额的__________%向承包人支付违约金。9.3承包人未按约定完成工程，导致工程延期交付的，应按逾期交付天数的__________%向业主支付违约金。第十章争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他条款。10.3本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决等，均适用的法律。第十一章保险11.1承包人应按照国家有关规定，为本项目办理建筑工程一切险、第三方责任险等保险。保险费用已包含在合同价格中。11.2保险期限应从工程开工之日起至工程验收合格之日止。保险期间，如发生保险事故，承包人应立即通知保险公司和业主，并按照保险公司的要求进行处理。11.3保险赔偿范围内的损失，由保险公司负责赔偿。保险赔偿范围内的损失，由保险公司负责赔偿。保险赔偿范围外的损失，由责任方承担。第十二章不可抗力12.1双方在履行本合同过程中，如因不可抗力事件导致合同无法履行，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明。12.2不可抗力事件包括但不限于：战争、动乱、自然灾害、政策性调整等。不可抗力事件的影响范围和程度，应由双方协商确定。12.3因不可抗力事件导致的合同无法履行，双方互不承担违约责任。合同无法履行的期间，工期应相应顺延。第十三章合同解除13.1在合同履行期间，如双方同意解除合同，应签订书面解除协议。解除协议生效后，双方的权利义务终止。（1）明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；（2）未按约定进度完成工程，且经业主催告后仍未采取有效措施；（3）工程质量不符合约定，且经业主催告后仍未采取有效措施；（4）发生重大安全事故，或因承包人原因导致工程被相关部门责令停工。（1）明确表示或以行为表明不履行合同主要义务；（2）未按约定支付工程款，且经承包人催告后仍未支付；（3）因业主原因导致工程无法继续进行。第十四章保密条款14.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方的商业秘密和技术秘密，应予以严格保密。未经对方同意，不得向第三方披露或泄露。14.2保密期限自合同签订之日起算，至合同解除或终止之日止。保密期限届满后，双方仍应继续履行保密义务，直至对方商业秘密和技术秘密失去保密价值。14.3双方违反保密义务的，应承担违约责任，向守约方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，还应赔偿损失。第十五章权利义务转让15.1未经对方书面同意，任何一方不得将本合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。（1）因企业合并、分立、股权转让等原因，导致合同权利义务的转让；（2）因