合同模板-内部承包协议

会计实操文库合同模板-内部承包协议甲方:XXX建筑安装工程有限公司乙方：XXX（身份证号码：）/XXXX公司为顺利完成项目的工程建设，提高工程管理效益，经友好协商，甲、乙双方签订本内部承包协议，具体内容如下：一、工程项目概况：1.建设单位：2.工程名称：3.工程地点：4.工程承包范围：5.签约合同价：6.合同工期：计划开工日期：计划竣工日期：工期总日历天数：以上条款均为发包人与甲方签订的《建设工程施工合同》中的条款，如有不一致以发包人与甲方签订的《建设工程施工合同》为准。该工程的实际状况、发包人的履约能力、工程造价、工期、违约责任等内容乙方已充分了解，乙方愿意承担因工程带来的一切风险。二、费用承担：1.工程造价以最终与发包人的结算价为准。2.乙方可得工程款为工程造价的%,剩余%作为咨询、管理费归甲方所有，甲方在每笔工程款到账后同比例扣除/或先行扣除。如有前期工程款未扣足的，甲方有权在后续工程款中足额扣除。3.任何情况下，乙方都不得要求减少或者要求甲方返还咨询、管理费用，否则视为乙方违约，甲方有权加收2%的咨询管理费用。4.上述二.2条中的管理费不包含税金等实际支出的款项，相关税金、规费等所有缴纳给其他机关、部门的费用均由乙方承担，甲方代为缴纳的，可以在当期工程款中直接扣除。5.前期为承接工程产生的业务费、投标等所有费用均由乙方自行承担，与甲方无关。乙方不得主张在咨询管理费中扣除，亦不得向甲方主张。6.乙方所得工程款以甲方与发包人实际履行的施工合同为准，不论实际履行合同签订于本协议之前或之后，均以实际履行的施工合同为准。三、甲方职责：1.根据有关安全、质量法律规定及甲方制订的各项规章管理制度，指导督促乙方开展工作。加强对乙方工程施工中的技术、质量、安全生产、文明施工、财务核算等方面工作的指导和监督，经常检查乙方的现场管理工作情况，做到对施工现场的有效监管。2.组织专业人员对乙方施工机械、电气设备、安全设施的运行及持证操作人员上岗情况进行检查，发现问题和隐患有权责令乙方停工整改。3.控制资金使用，加强财务核算，提高经济效益。4.建设单位工程款付到甲方，扣除相关费用后，按乙方申请和委托情况支付相应款项。5.本工程项目实行单独核算、自负盈亏，甲方不承担在施工过程中发生的对外债务。6.在乙方需要时，应乙方书面申请以甲方名义向相关方主张权利。四、乙方职责：1.必须全面履行甲方与建设单位（发包人）签订的《建设工程施工合同》中约定的应由甲方承受的义务，认真负责组织日常施工作业。2.严格执行安全生产法律法规及甲方制订的有关规章管理制度，实行全面质量管理，确保安全生产、文明施工。3.组织工程项目部（施工队）的现场施工管理机构及各级施工人员，制订本项目部的各项管理制度及各类人员的岗位职责，并严格执行。乙方组织的施工人员应当符合国家法律法规规定的资格要求，否则造成的一切损失由乙方承担。4.施工过程中如发生施工质量、安全生产事故、治安及其他经济纠纷等而导致的罚款、赔偿等一切损失均由乙方承担。给甲方声誉造成影响或其他损失的，乙方应当赔偿甲方损失。5.乙方购买材料、分包工程、分包劳务、租赁机械、聘用人员等，均应与相对方签订合同，并在申请付款时提供合同、送货单、结算单、发票等凭证。6.工程项目竣工验收后，应及时做好工程结算与工程款催收工作。7.如因该工程需要以甲方名义进行诉讼、仲裁、发书面文件或直接与发包方交涉的，乙方应主动书面申请，甲方予以配合，因此发生的全部费用由乙方承担。8.负责投保与工程质量、安全、财产、人身伤害等有关商业保险。五、款项收支与费用承担：1.全部工程款无论以何种形式支付，均应进入甲方账户或由甲方授权人员领取，由甲方统一管理；未经甲方授权，乙方不得从建设单位领取工程款，否则甲方有权提前收取全部咨询管理费用。2.每次工程款到甲方后，扣款顺序为：%管理费，%企业所得税，%个人所得税，%工会会费，代付款项。3.乙方需要对外支付相关费用时，应向甲方提交委托付款申请、与第三方签订的书面合同、第三方开具的与当期应付款金额一致的增值税专用发票及甲方要求的其他文件或材料（比如中间支付需提供送货单、结算支付应提交结算单等）。乙方应确保第三方配合甲方办理相关的付款手续。4.如建设单位要求先开具发票再付款，则开票应交税金由乙方承担并应将税款先行交付甲方；乙方不交纳开票费用，甲方不予开票。5.乙方提供的对外支付款项对应的发票总金额不得少于工程结算价的XX%,若低于此标准，则差额部分为乙方应承担的增值税税金，甲方可直接从建设单位付款中扣除。双方约定全部税金按％由乙方承担，在该范围内，甲方有权直接决定缴纳税金的金额及比例。如乙方提供虚假发票给甲方，造成甲方损失，则除了税金由乙方承担外，相关的税务罚款、滞纳金也均由乙方承担。乙方另向甲方赔偿罚款金额10%的损失。乙方应确保提供给甲方的发票确系因本协议所涉工程发生，如发票所涉交易不属于本工程，则相关刑事责任由乙方承担，与甲方无关。6.工程投标、规费及其他规定由施工单位交纳的费用全部由乙方承担；建设单位要求先行支付的其他费用（如招标代理费、履约保证金）等也由乙方承担。履约保证金、担保金等一切由乙方已经缴纳的费用，在发包人退还甲方后，甲方退还乙方；发包人因任何原因未能退还甲方的，乙方不得向甲方主张；因发包人原因造成不能退回的，该部分费用由乙方自行承担，与甲方无关。7.在与发包人结算过程中，因工程质量、工期等归结于施工方原因而导致发包人扣除部分工程款的，该扣除部分款项由乙方承担。8.由于乙方原因导致工程无法继续施工的，乙方应主动与甲方协商，寻求解决方法。如果乙方擅自停工或乙方的行为导致甲方与发包人签订的《建设工程施工合同》难以履行的，甲方有权接手工程。尚未向乙方支付的工程款归甲方所有，乙方自愿放弃已完工部分工程款；同时乙方向甲方支付本协议第一条第5项签约合同价%的赔偿，之后甲方（包括甲方指定其他人）施工部分的工程款全部归甲方所有，乙方放弃主张任何权益。如乙方就已完工程部分剩余工程款不足以支付该项目对外欠款的，则乙方已完部分工程款甲方有权按照本协议约定扣除各项费用后，再收取5%的收尾接手费用与乙方进行结算并向乙方主张超付的费用。如乙方擅自撤场，甲方并未后续施工而造成发包人向甲方主张相关损失等费用的，均由乙方承担。若甲方先行承担，甲方在承担后有权向乙方进行追偿。9.因工程发生的劳动争议、工伤赔偿、人身损害赔偿等事宜，乙方应积极解决并承担由此产生的费用。乙方在施工过程中不得未经甲方同意以甲方名义对外购买材料、租赁设备、分包工程、雇佣工人。如有第三人向甲方主张权利，由此产生的案件受理费、保全费、保全保险费、执行费、律师费、差旅费等相关费用皆由乙方承担，甲方可直接在建设单位已付工程款中扣除。因乙方承包工程导致甲方账户被冻结的，则乙方应当立即协调解决，如不能协调解决的，应当将冻结金额等额现金缴纳到甲方。如乙方未缴纳冻结金额部分的，则应当按照年利率24%承担甲方的资金占用损失。10.甲乙双方就本协议所涉工程进行结算时，如该工程还有对外欠款或赔偿款未了结，甲方有权拒绝支付应付乙方款项，待工程所有对外交易及争议处理完毕，甲乙双方再行结算。11.乙方应于本协议签订之日起日内向甲方缴纳履约保证金元。六、工程结算1.工程中所有签证、变更、索赔等手续均由乙方自行办理。发包人认可上述费用后，甲方在收到款项并扣除咨询管理费、税金等费用后支付给乙方。2.在办理签证、变更、索赔手续中，甲方出具项目部印章、负责人签字等，均是为配合乙方向发包人主张，不代表甲方认可上述费用，乙方不得在发包人未实际支付的情况下向甲方主张。3.乙方应在工程竣工后积极办理工程款结算工作。如因结算延迟、催要工程款延迟导致优先权丧失或者其他损失的，责任均由乙方自行承担。4.如乙方竣工验收后不予结算，在甲方通知乙方后乙方仍拖延的，则甲方在不损害乙方权利的情况下，有权根据现有资料与发包人进行结算确认，对于发包人与甲方的结算乙方必须认可，不得提任何异议。5.如因乙方怠于主张权利而造成甲方利益受损时，甲方有权直接向发包人主张工程款，由此产生的相应的律师费、保全费、诉讼费等费用均由乙方承担。6.乙方一旦有本协议约定的违约行为的，甲方有权暂按合同总价提前扣取全额咨询管理费用。7.乙方最终结算以甲方与发包人签订的合同为依据，甲方与发包人存在多份合同的，则以甲方与发包人最终结算的合同作为乙方与甲方结算税金管理费等依据。乙方不得以甲方与发包人最终结算所有合同以外的合同和条款向甲方和发包人主张权利。七、安全、质量责任1.乙方确保工程质量合格。施工全过程应做到安全生产无事故。2.发包人在保修期内通知甲方对工程进行维修的，乙方在接到或者知晓通知后必须立即进行处理，如乙方未及时处理修复，则甲方或者发包人修复产生的费用由乙方承担。3.因乙方施工产生的质量问题导致诉讼的，乙方应积极出面处理，所有费用均由乙方承担，包括诉讼费、律师费、处理质量问题的费用、赔款等。4.发生安全事故后，乙方应积极处理，不得给甲方造成损失。如就工程现场的安全事故，乙方不能积极赔偿的，甲方有权直接处理，所有费用均由乙方承担，乙方不得对相关的处理金额提出任何异议。5.乙方应确保不得因该工程发生安全、质量事故导致甲方被暂扣、吊销安全生产许可证或者相关资质证书以及相应行政处罚。否则乙方承担甲方损失万元。八、行政处罚1.乙方应确保双方之前签订的任何材料均保密，不得泄露，因乙方原因导致甲方受到行政处罚等，相关处罚费用由乙方承担并直接在工程款中扣除。2.因乙方在施工过程中的所有行政主管部门的罚款等均由乙方承担。九、工程款支付及担保：1.（因本工程系乙方借用甲方资质承接，工程款收付风险由乙方自行承担。）若建设单位发生支付困难、破产清算导致工程款无法收回等风险均由乙方承担，乙方不得就建设单位未付部分向甲方主张权利，不得要求甲方支付。甲方亦不承担任何利息。2.甲方在收到发包人工程款后XX日内，由乙方向甲方提出付款申请，甲方在扣除相关税金、管理费、乙方应承担的其他费用及对外应付款并扣除总价款%的履约保证金后，余款支付给乙方。由于发包人原因拖延支付工程款的，乙方应积极催要。甲方不承担任何工程款的利息给乙方。履约保证金在工程竣工验收合格两年后且确认乙方没有对外欠款时无息支付给乙方。十、甲方的追偿权1.甲方替乙方在该工程垫付的任何款项，乙方应按照年利率24%承担甲方的利息损失。垫付的款项包括但不限于直接支付的材料款、人工费、税金、租金、行政处罚的罚款、未扣足额现金等。2.甲方有权就任何一笔垫付的费用向乙方进行追偿，甲方的追偿与乙方的工程款相互独立，乙方不得以未付工程款为由进行抗辩。十一、争议解决：如出现纠纷，双方应协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地仲裁委申请仲裁。十二、甲方与发包人签订的《建设工程施工合同》作为本合同附件，乙方应完全承担承包人职责，按照合同约定及发包人的要求完成工程。十三、其他合伙人与乙方合伙承包工程的合伙人，就该工程乙方的义务，向甲方承担连带清偿责任。十四、送达1.甲方的登