2024年监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺必会试题库300题（含详解）

PAGEPAGE12024年监理工程师《建设工程合同管理》考前冲刺必会试题库300题（含详解）一、单选题1.投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间（）前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起（）内作出答复；作出答复前将暂停招标投标活动。A、14日，7日B、10日，5日C、10日，3日D、14日，5日答案：C解析：知识点:招标文件异议的处理。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。2.甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，并通知了丙，丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）A、丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B、丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C、丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而导致合同无效D、丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任答案：D解析：【保证合同的变更或转让】保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人的书面同意，否则保证人不再承担保证责任。保证合同另有约定的按照约定。保证人是为债务人的债务做担保。因此：（1）被担保的债务人发生变化，必须取得保证人书面同意，否则保证人不再承担责任。（2）被担保的债务加重的，必须取得保证人书面同意，否则保证人对加重的部分不承担责任。（3）但债权转让导致债权人更换的，无须保证人同意，继续在原保证范围内对新债权人承担责任。3.建设工程中涉及的代理主要是（）。A、法定代理B、指定代理C、转代理D、委托代理答案：D解析：1本题考查重点是“代理关系”。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。因此，本题的正确答案为D。4.在材料设备招标采购中投标保证金有效期应当（）。A、应当与投标有效期一致B、比投标有效期长14天或15天C、取决于投标文件的规定D、比投标有效期长7天答案：A解析：知识点:材料采购招标文件的编制。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。5.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。A、目标合同B、标价合同C、管理合同D、成本补偿合同答案：B解析：本题考查的是ECC合同中的内容组成。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同；目标合同适用于拟建工程范围在订立合同时还未完全界定或预测风险较大的情况，承包商的投标价作为合同的目标成本，当工程费用超支或节省时，雇主与承包商按合同约定方式分摊；成本补偿合同，适用于工程范围界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分。6.勘察设计招标的开标中，投标人对开标有异议的，应当在（）提出。A、投标截止时间之前B、开标现场C、开标完成后3内D、开示完成后10日内答案：B解析：知识点:勘察设计招标中开标的规定。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。7.下列选项中属于对招标人自行招标的招标能力要求的是（）。A、具有编制招标文件和组织评标能力B、有从事招标代理业务的经营场所和相应资金C、是否具有相应资质D、是否主持过与本次招标工程规模和复杂程度相应的经历答案：A解析：标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。8.在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能（），设计将起着决定作用。A、保证技术上先进和经济上合理B、保证质量上先进和经济上合理C、保证质量上先进和安全上合理D、保证技术上先进和安全上合理答案：A解析：84设计是基本建设的重要环节。在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能保证技术上先进和经济上合理，设计将起着决定作用9.根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期为（）。A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、承包人提交竣工验收申请报告后第28天C、承包人提交竣工验收申请报告后第56天D、工程接收证书颁发日答案：A解析：本题考查的是竣工验收管理。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。10.在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（）招标。A、设计B、施工C、设备采购D、材料采购答案：A解析：知识点:工程设计招标概述。设计招标首先提出设计思路和初步方案，并论证该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。11.材料采购招标，投标保证金一般不得超过项目估算价的（）.但最高不得超过（）万元人民币A、2%；20B、2%；80C、5%；20D、5%；80答案：B解析：68招标人可以在招标文件中要求投标人以自己的名义提交投标保证金。投标保证金一般不得超过项目估算价的2%.但最高不得超过80万元人民币。12.(2018年真题)采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是（）A、不宜将交货期作为评标内容B、宜将报价最低者作为中标人C、宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法D、宜采用综合评价法答案：C解析：13.关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（）。A、自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力B、自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人C、自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体D、作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案：C解析：自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。民事权利能力是民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。14.关于工程建设涉及的主要险种说法错误的是()。A、狭义的工程险只有建筑工程一切险B、施工单位职工的工伤保险是强制险C、建筑工程一切险往往加保第三者责任险D、人身伤亡的突发性事件属于意外事故答案：A解析：22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。但狭义的工程险则是针对工程的保险，则只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)。15.关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是（）。A、明显不符合技术规格的允许澄清B、投标文件记载项目完成期限超过招标文件规定的允许说明C、大小写不一致的不影响其标书的有效性D、缺少联合体共同协议的允许补正答案：C解析：本题考查的是评标程序。投标文件中的大写金额与小写金额不一致的属于投标报价有算术错误的。评标委员会可以按照“投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准”的原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。16.下列组织或机构中，能作为保证人的是（）。A、综合医院B、公益性社会团体C、国家机关D、普通公民答案：D解析：16本题考核的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。17.(2018年真题)《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（）。A、暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用B、暂估价是指可能发生的劳务分包费用C、暂估价是指用于支付可能发生工程变更增加的费用D、暂估价属于签约合同价的组成部分答案：D解析：2.签订合同时签约合同价内尚不确定的款项（1）暂估价（一定发生）暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分，合同履行阶段一定发生，但招标阶段由于局部设计深度不够、质量标准尚未最终确定、投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。（2）暂列金额（不一定发生）暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金18.在合同履行过程中，由于发包人甲供材料未按时到货，导致承包人停工待材料，则应（）。A、仅补偿承包人费用，不补偿利润B、既不补偿承包人费用，也不补偿利润C、既补偿承包人费用，又补偿利润D、仅补偿利润部分，不补偿费包人费用答案：C解析：知识点:工程款支付管理。属于发包人应予控制而未做好的情况，所以应补偿费用和合理利润。19.（2017年真题）关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（）。A、代理人必须以委托人名义进行合同谈判B、代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定C、委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担D、委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担答案：B权代理包括以下三种情况：1.没有代理权而为的代理行为；2.超越代理权限而为的代理行为；3.代理权终止后的代理行为。①无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任，即转化为合法的代理行为。未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力，由行为人承担民事责任。②第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。③本人（被代理人）知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，视为同意。行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。（表见代理）【表见代理】（无权，有效）20.建筑工程一切险往往还加保（）。A、安装工程一切险B、人身意外伤害险C、机动车辆险D、第三者责任险答案：D解析：本题考查的是建筑工程一切险。建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。第三者责任险指凡在工程期间的保险有效期内，因在工地上发生意外事故造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。21.乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其行为进行了追认，则下列说法正确的是()。A、由甲承担责任B、由乙承担责任C、由丙承担责任D、由甲和乙共同承担责任答案：A解析：1本题考查的是代理关系。对于无权代理行为"被代理人"可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使"追认权"或"拒绝权"行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。第三人事后知道对方为无权代理的，可以向"被代理人"行使催告权，也可以撤销此前的行为。22.关于工程设计招标的说法，正确的有（）。A、不能对施工图设计单独进行招标B、可以采用设计全过程总发包的一次性招标C、勘察与设计应当分开招标D、施工与设计应当分开招标答案：B解析：2、一次性招标和分阶段招标（1）招标人可以实行勘察设计一次性总体招标；也可以在保证项目完整性、连续性的前提下，按照技术要求实行分段或分项招标。（2）国家鼓励建筑工程实行设计总包第一，招标人一般应当将建筑工程的方案设计、初步设计和施工图设计一并招标，如确需另行选择设计单位承担初步设计、施工图设计，应当在招标公告或者投标邀请书中明确。第二，按照合同约定或经招标人同意，设计单位可以不通过招标的方式将建筑工程非主体部分的设计进行分包。（3）招标人还可以对项目的勘察、设计、施工以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，实行EPC总承包招标，或设计一施工总承包招标等不同形式。（4）招标人还可以进行建设项目全过程工程咨询招标，即通过招标选择咨询单位提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务，或跨阶段咨询服务组合，或同一阶段内不同类型的咨询服务组合。23.投标报价偏差率的计算公式为()。A、(投标人报价—评标基准价)／评标基准价×100％B、(投标人报价—标底)／标底×100％C、(投标人报价—最高限价)／最高限价×100％D、(投标人报价—评标基准价)／投标人报价×100％答案：A解析：59本题考查的是综合评估法。投标报价偏差率的计算公式为：(投标人报价-评标基准价)／评标基准价×100％。24.（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。A、同意卖方启运，改为设备安装前检验B、停止启运，按合同约定进行交货前检验C、停止启运，卖方自行检验后再包装启运D、同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金答案：B解析：P146本题考查设备采购合同履行管理。专用合同条款约定买方参与交货前检验的，合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。25.下列合同法律关系客体中属于行为的是（）。A、货币B、工程设计C、勘察设计D、专利权答案：C解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果26.根据《招标投标法》，应由（）确定中标人。A、招标人B、招标代理机构C、评标委员会D、招标投标监督机构答案：A解析：1.确定中标人招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人。确定中标人后，招标人在招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。【补充内容】招标人依据评标报告的推荐投标人名单排序第一的候选中标人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就①投标价格、②投标方案、③质量、④履行期限等实质性内容进行谈判。27.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A、发包人必须是建设单位B、承包人必须是法人C、总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D、发包人必须具有自行组织招标的能力答案：B解析：知识点:建设工程勘察合同当事人。选项A，发包人通常是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）；选项C，工程设计资质分为综合资质、行业资质、专业资质和专项资质。综合资质只设甲级，无乙级；选项D，发包人可以自行招标，也可以委托代理招标。28.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是()。A、该合同属于即时买卖合同B、货样应留存在供货人处C、当事人可以在合同中对货样进行说明D、采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物答案：C解析：-142本题考查的是建设工程材料设备采购合同的分类。选项A，由于建设工程材料设备采购合同的标的数量较大，一般都采用非即时买卖合同。选项B，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。选项D，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。29.根据ECC合同，最突出体现合作伙伴管理理念的是（）。A、风险和保险B、早期警告和补偿事件C、测试和缺陷D、争端和合同终止答案：B解析：本题考查的是ECC合同中的合作伙伴管理理念。早期警告的补偿事件，是ECC合同中体现合作伙伴管理理论的条款。30.根据FIDIC施工合同条件，对永久工程每项工程的计量，应以（）计算。A、图纸净值B、双方签证确定的净值C、实际完成的净值D、考虑膨胀、收缩或浪费在内的实际完成值答案：C解析：知识点:《施工合同条件》典型条款分析。工程计量的方法。对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。31.甲向银行贷款50万元，乙公司在贷款合同的担保人栏目中加盖了公司的印章，甲逾期没有还款。下列对于该债务清偿的表述正确的是（）。A、银行有权要求乙公司对50万元债务承担责任B、乙公司在担保合同中没有约定是连带保证，可拒绝银行的要求C、在贷款合同的担保人栏目中只有乙公司的印章，不能视为担保D、银行必须先向甲追偿，经强制执行仍不能获得清偿时，才能要求乙公司承担责任答案：D解析：（1）一般保证：一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。也即：只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任。【有先后顺序】（2）连带责任保证：在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。也即：只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。【无先后顺序】（3）当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。32.暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。A、发包人B、承包人C、监理人D、设计人答案：B解析：102本题考查的是施工进度管理。暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。33.甲以其坐落在市中心的一处公寓（价值600万元）作抵押，分别从乙银行贷款50万元、从丙银行贷款100万元、从丁银行贷款200万元、从戊银行贷款200万元。甲与乙银行于6月5日签订了抵押合同，未办理抵押登记；与丙银行于6月8日签订了抵押合同，6月15日办理了抵押登记；与丁银行于6月10日签订了抵押合同，同日办理了抵押登记；与戊银行于6月12日签订了抵押合同，经双方协商一致未办理抵押登记。后因甲无力还款，甲的公寓被依法拍卖，扣除拍卖费用后共收入400万元，则对拍卖款分配正确的是（）。A、乙.丙.丁.戊各得100万元B、丙得100万元，丁得200万元，乙得20万元，戊得80万元C、乙无权分配，丙得80万元，丁.戊各得160万元D、乙无权分配，丙得100万元，丁得200万元，戊得100万元答案：B解析：根据抵押登记的先后顺序，可以得出以下结论：-乙银行的抵押合同未办理抵押登记，因此其抵押权无效。-丙银行的抵押合同于6月15日办理了抵押登记，因此其抵押权优先于丁、戊银行。-丁银行的抵押合同于6月10日办理了抵押登记，但晚于丙银行，因此其抵押权次于丙银行，但优先于戊银行。-戊银行的抵押合同未办理抵押登记，因此其抵押权无效。根据以上结论，可以得出拍卖款的分配情况：-丙银行优先受偿，可得到100万元。-丁银行次于丙银行受偿，可得到剩余的300万元中的200万元。-戊银行的抵押权无效，无权分配。-乙银行的抵押权无效，无权分配。因此，正确答案为B，即丙得100万元，丁得200万元，乙得20万元，戊得80万元。34.按照施工合同示范文本的规定，监理人接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果监理人没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为（）。A、工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B、工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C、工程师未确认，承包人应修改进度计划D、工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示答案：B解析：本题考查的是施工准备阶段的合同管理中施工进度计划。如果监理人逾期不确认也不提出书面意见，则视为已经同意。监理人对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。35.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于（）。A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、职务代理答案：A解析：本题考查的是代理种类及法律性质。建筑工程的代理主要是委托代理，项目经理和项目总监就是这种代理。36.（2019年真题）下列组织或机构中,不能成为合同主体的是（）A、政府机关B、企业法人C、项目监理机构D、社会团体答案：C解析：非法人组织是不具有法人资格，但能够以自己名义从事民事活动的组织。非法人组织包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。如：法人的分支机构（如：分公司，银行分行、支行）等。（不具备法人资格，但是可以作为合同的主体）37.我国建设领域目前工程项目管理的核心是()。A、法人负责制B、招标投标制C、工程监理制D、合同管理答案：D解析：合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心，工程建设质量、投资、进度目标的设置及其管控，都是以合同为依据确立的，可以说，做好项目就是履行好合同。38.设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。A、竣工验收前B、颁发工程接收证书前C、工程移交前D、竣工后试验通过前答案：B解析：本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。39.设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。此时（）。A、发包人仅承担承包人由此引起的费用损失B、发包人仅承担承包人由此引起的工期损失C、发包人应承担由此引起的承包人全部损失D、发包人与承包人共同承担由此引起的承包人全部损失答案：C解析：-126设计施工总承包合同订立时，如果发包人要求违反法律规定，承包人应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。40.设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。A、监理人B、技术负责人C、承包人D、勘察人答案：C解析：设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由承包人提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。41.根据《建设工程勘察设计管理条例》，评标委员会的职责是（）。A、推荐候选的中标方案B、确定中标人C、对投标人的情况进行综合评定D、确定是否重新招标答案：A解析：（一）中标人的确定1、招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。2、中标人确定方法方法一：招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。方法二：招标人授权评标委员会直接确定中标人。3、国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。4、排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。5、依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。42.根据《标准施工合同》，不可抗力停工期间的照管和后续清理，承包商可索赔()。A、工期和费用B、费用和利润C、费用D、工期答案：C解析：-112停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担。43.对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A、单价合同B、固定总价合同C、可调总价合同D、成本加酬金合同答案：D解析：本题考查的是招标采购阶段的管理任务和方法。成本加酬金合同通常适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目44.根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。A、业主B、承包商C、工程师D、善意第三方答案：B解析：知识点:ECC合同中的合作伙伴管理理念。在补偿事件中，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对承包商最有利的解释进行计价；若变更由承包商提供的工程信息，则按对业主最有利的解释计价。45.设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。A、承包人B、工程师C、发包人D、项目经理答案：A解析：虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。因此，本题的正确答案为A。46.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A、1／2B、1／3C、1／4D、1／5答案：D解析：-142分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。47.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（）。A、不能调整合同价款B、可以调整合同价款C、分不可预困难的具体情况区别对待，部分可以调整D、根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整答案：A解析：知识点:《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中不可预见的困难。承包商应被认为已取得了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。合同价格对任何不可预见的困难或费用不应考虑给予调整。48.下列法人中，属于特别法人的是（）。A、基金会法人B、事业单位法人C、社会团体法人D、农村集体经济组织法人答案：D解析：本题考查的是法人的分类。ABC均属于非营利法人。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。49.建设工程采用设计施工总承包模式的优点有（）。A、减少设计变更B、易获得最优设计方案C、加强发包人对承包人的监督D、减少承包人的风险答案：A解析：-120设计施工总承包合同方式的优点（1）单一的合同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承包人的索赔。50.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。A、按中标无效处理B、视为放弃投标C、按废标处理D、视为放弃中标项目答案：D解析：本题考查的是工程施工招标程序。如果招标人要求提交履约担保，中标人拒绝提交的，视为放弃中标。51.根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。A、发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B、监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C、监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利D、监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务答案：D解析：92监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。52.对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。A、评标的工作量大B、选择中标人的范围广C、评标时间长D、招标费用高答案：B解析：知识点:招标准备阶段的工作。选项ACD是公开招标的缺点。53.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。A、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权答案：C解析：本题考查的是合同法律关系的构成。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如勘察设计、施工安装等。选项AB属于物，选项D属于智力成果。54.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（）。A、物B、财C、行为D、智力成果答案：D解析：考查的是合同法律关系的客体。合同法律关系客体是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是设计单位已完成设计的图纸，是通过人的智力活动所创造出的精神成果，所以客体是智力成果。55.根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标资格预审文件》，下列单位不能作为资格预审申请人的有（）。A、本标段的监理人B、为项目前期准备曾提供设计服务的单位C、三年前曾骗取中标的单位D、与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人的单位答案：C解析：56.材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后（）日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。A、7B、14C、24D、28答案：A解析：-144除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。57.按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是()。A、抵押人依法有权处分的国有土地使用权B、抵押人使用的宅基地C、抵押人拥有的股票D、学校设施答案：A解析：16本题考查的是担保方式。下列财产可以作为抵押物：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产58.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（）。A、因国际禁运解除进口设备运输合同B、因战争导致在建I程合同工期延长C、因建设意图改变,建设单位和施I单位协商变更工程承包范围D、因工程所在地山体滑坡,建设单位和施I单位协商解除合同答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。59.(2016年真题)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指（）。A、投标截止日前第14天B、投标截止日前第28天C、招标公告发布之日前14天D、招标公告发布之日前28天答案：B解析：（五）物价浮动的合同价格调整1.基准日期：用来划分该日后由于政策法规的变化和市场物价浮动对合价价格影响的责任。以投标截止日期前第28天定义为基准日，作为划分合同风险的时间点。（补充）60.最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）。A、可以直接转人最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可B、经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围C、应当直接转入最高额抵押担保的债权范围D、不得转入最高额抵押担保的债权范围答案：B解析：16本题考核的是最高额抵押权。最高额抵押权设立前已经存在的债权，经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围。61.关于抵押物的说法，正确的是（）。A、不能是第三人提供的财产B、只能是债务人提供的财产C、必须转移占有D、不必转移占有答案：D解析：1、抵押的概念（1）抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。（2）其中债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。62.(2015年真题)关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（）。A、若招标项目设有标底，开标时应当公布B、设有最高投标限价时，应规定最低投标限价C、评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D、可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件答案：A解析：招标人可自行决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应当在开标时公布。【注释】标底是非强制的，可以编，也可以不编。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。最高投标限价招标人可自行决定是否设有最高投标限价（非必须）；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。63.关于承包人现场查勘的说法，错误的是（）。A、承包人应对施工场地和周围环境进行查勘B、在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险C、发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任D、承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责答案：C解析：本题考查的是承包人现场查勘。发包人对提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料;气象和水文观测资料;相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责任。64.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品时，适宜的采购方式是（）。A、直接订购B、询价C、招标D、议标答案：B解析：65.资格审查方法分为合格制和有限数量制两种，两者的区别主要体现在（）。A、审查程序B、审查因素C、合格者数量限制D、审查标准答案：C解析：66.在材料设备招标采购中，依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其（）转出。A、一般帐户B、基本帐户C、综合帐户D、专项帐户答案：B解析：知识点:材料采购招标文件的编制。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。67.设备采购招标中，以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是（）。A、设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B、全寿命期的费用最小的设备为最优C、评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期，该寿命期即为设备的实际寿命D、该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物答案：C解析：知识点:以设备寿命周期成本为基础的评标价法。选项C，选定的寿命期短于实际寿命期。68.《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括（）。A、履约担保B、预付款担保C、合同协议书D、投标保证金答案：D解析：90本题考核的是合同附件格式。《标准施工合同》中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。69.下列关于勘察费定金支付的说法正确的是（）。A、发包人应在勘察人提交定金支付申请后28天内，将定金支付给勘察人B、定金不得超过勘察费用的2%C、因发包人的原因解除合同时，定金不予退还D、由于不可抗力解除合同时，定金予以退还答案：C解析：A选项是错误的，根据《招标投标法》规定，发包人应在勘察人提交定金支付申请后14天内，将定金支付给勘察人。B选项是错误的，根据《招标投标法》规定，定金不得超过勘察费用的1%。C选项是正确的，根据《招标投标法》规定，因发包人的原因解除合同时，定金不予退还。D选项是错误的，根据《招标投标法》规定，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还。70.2014年2月1日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为5月1日。2月10日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5月10日。该建筑工程一切险的保险生效日为（）。A、2014年2月10日B、2014年4月20C、2014年5月1日D、2014年5月10日答案：B解析：71.（2016年真题）某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（）A、大雨造成现场档案资料损毁B、雷电击毁现场施工用配电柜C、设计错误导致部分工程拆除重建D、施工机械过度磨损需要停工检修答案：B解析：【保险责任范围=要赔的】（1）自然事件：地震、海啸、雷电、台风、暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任=不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损、维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格、停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。72.关于编写招标投标情况书面报告并向建设行政主管部门备案的说法正确的是（）。A、由评标委员会编写，中标通知书发出后15日内备案B、由招标人编写，中标通知书发出后15日内备案C、由招标代理机构编写，确定中标人15日内备案D、由招标人编写，确定中标人15日内备案答案：D解析：1、确定中标人（1）招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。（2）确定中标人后，招标人在招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。（3）招标人编写招标投标情况书面报告，于确定中标人15日内向建设行政主管部门备案。73.某工程所有人为其工程投保建筑工程一切险，工程尚未完工时，该工程所有人即于6月10日开始使用部分工程，后全部工程于9月10日完工，9月30日验收合格。保险单列明保险期终止日为6月1日。则该建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止日为（）。A、6月10日B、9月10日C、9月30日D、6月1日答案：D解析：根据题目中的保险单列明保险期终止日为6月1日，可知保险责任期限终止日为6月1日，即保险单上规定的保险期限已经结束，保险人不再承担保险责任。因此，答案为D。74.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的（）。A、目的B、时间C、内容D、方法答案：B解析：75.施工合同履行中，工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括（）。A、工期B、费用C、利润D、以上均可以答案：B解析：根据标准施工合同通用条款的规定，如果工程造价管理部门进行价格调整，导致承包人成本增加，那么可以给予承包人的补偿包括费用。因此，本题的正确答案为B。其他选项中，工期和利润并不是补偿的范畴。76.关于物价浮动的合同价格调整，下列说法不正确的是()。A、承包人应以基准日期前的市场价格编制工程报价B、简明施工合同的规定合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款C、工期12个月以上的施工合同，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险D、公式法调价适用于工程量清单中按单价支付部分和总价支付部分合同价格的调整答案：D解析：95标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。77.根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。A、7日，3日B、28日，3日C、3个月，7日D、6个月，7日答案：D解析：根据题目所给的九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内签署验收款支付函。因此，选项D是正确的答案。78.某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。A、单位工程竣工日后26个月B、A单位工程竣工日后24个月C、全部工程竣工日后26个月D、全部工程竣工日后24个月答案：B解析：-138本题考查的是缺陷责任期管理。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次审查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。79.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月。A、3B、6C、9D、12答案：B解析：16本题考查重点是“担保方式——保证”。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。因此，本题的正确答案为B。80.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是（）。A、发包人、监理人、承包人和分包人均应投保B、承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保C、承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保D、承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保答案：A解析：-127本题考核的是工伤保险的投保。承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。81.以下（）专项施工方案需要5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、高空作业工程B、地下暗挖工程C、大爆破工程D、深水作业工程答案：B解析：知识点:承包人的义务。82.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。A、7B、14C、24D、28答案：B解析：-157如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到了上述前四个条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工，且被视为已颁发了接收证书。83.下列（）的施工项目适宜选择单价合同作为施工合同计价方式。A、发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定B、工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短C、工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，建设周期一年半以上D、工程复杂，工程技术.结构方案难以预先确定，时间特别紧迫答案：A解析：本题考查施工合同计价方式的选择。单价合同是指按照合同约定的单价和工程量计算工程款项的一种合同计价方式。根据题干，应选择适宜选择单价合同作为施工合同计价方式的施工项目，因此需要分析选项。A选项表示发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定，这种情况下选择单价合同可以根据实际工程量进行计价，避免因工程量变化而引起的纠纷。因此，A选项是正确答案。B选项表示工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，施工期较短，这种情况下可以选择总价合同或者包干合同作为施工合同计价方式，因为工程量和施工计划已经确定，可以按照总价或者包干价进行计价，避免因工程量变化而引起的纠纷。C选项表示工程设计图纸完整详细，能准确确定工程量及施工计划，建设周期一年半以上，这种情况下可以选择总价合同或者包干合同作为施工合同计价方式，因为工程量和施工计划已经确定，可以按照总价或者包干价进行计价，避免因工程量变化而引起的纠纷。D选项表示工程复杂，工程技术.结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，这种情况下可以选择成本加酬金合同作为施工合同计价方式，因为工程复杂，难以预先确定工程量和施工计划，需要根据实际情况进行计价，同时时间紧迫，需要通过酬金激励来保证工期。综上所述，本题正确答案为A。84.下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是()。A、未中标的投标人不退还B、中标的投标人在中标的同时退还C、在中标的投标人向业主提交履约担保后退还D、未中标的投标人不可向招标人索回投标保函答案：C解析：18本题考查的是保证在建设工程中的应用。选项AD，未中标的投标人可向招标人索回投标保函或者保证书，以便向银行或者担保公司办理注销或使押金解冻；选项B，中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。85.抵押与质押的区别主要在于（）。A、担保财产是否为第三人的财产B、担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C、担保财产是否转移占有D、债权人是否有优先受偿权答案：C解析：知识点:担保方式。抵押与质押有两个方面不同，一是担保的财产不同，二是转移方式不一样。86.施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法正确的是（）。A、应立即通知监理人，监理人应立即通知另一方当事人B、如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任C、如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告D、于不可抗力事件结束后14天内提交最终报告答案：C解析：六、不可抗力（一）不可抗力事件不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。（二）不可抗力发生后的管理1、合同一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时：（1）通知并采取措施第一，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。第二，不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。第三，如果不可抗力的影响持续时间较长，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。（2）损失承担（损失自担原则）87.有关工程保险的说法中，错误的是（）。A、建筑工程一切险往往还加保第三者责任险B、在特殊情况下，赔偿金额可以超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额C、工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用D、建筑工程一切险的被保险人包括分包商答案：B解析：22本题考核的是工程保险。保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准，但在任何情况下，均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。在保险期限内．保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。88.采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是()。A、项目经理的任职资格B、施工方案与技术措施的合理性C、资源配置计划的合理性D、工程进度计划与措施的科学性和合理性答案：A解析：89.债权人按照合同约定占有债务人的财产，债务人不按合同确定的期限履行债务时，债权人有权依法以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价格优先受偿，这属于（）。A、质押B、留置C、抵押D、保证答案：B解析：知识点:担保方式。留置权以债权人合法占有对方财产为前提。留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。90.根据《设计施工总承包合同》，关于建设工程监理人的说法，错误的是（）。A、发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本B、发包人分包工作需要征得监理人同意C、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议D、监理人应审查分包人的资格能力答案：B解析：发包人分包工作，不需要监理工程师同意。91.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，后又组织竣工验收合格的，该工程竣工日期应为（）。A、提交竣工验收申请报告日B、竣工验收合格日C、签发工程接收证书日D、转移占有建设工程日答案：D解析：根据《建设工程质量管理条例》第五十六条规定，建设工程竣工后，应当组织竣工验收。竣工验收合格后，发包人应当向施工单位支付工程价款，并签发工程接收证书。因此，选项B和C都是在竣工验收合格后才会出现的日期，不符合题意。而根据《建设工程质量管理条例》第五十七条规定，建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，应当责令停止使用，限期整改；后经竣工验收合格的，应当重新组织竣工验收，并按照规定办理工程交接手续。因此，选项A也不符合题意。只有选项D“转移占有建设工程日”符合题意，因为在建设工程未经竣工验收时，发包人擅自使用，相当于未经转移占有，而在竣工验收合格后重新组织竣工验收并办理工程交接手续后，才算正式转移占有建设工程。因此，该工程竣工日期应为转移占有建设工程日。92.(2017年真题)最低评标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（）。A、项目总报价B、分部分项工程报价C、对某些量化因素进行价格折算后的总价D、投标人优惠后的总价答案：C解析：本题考查的是最低评标价法。评标委员会按规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比较一览表。93.(2016年真题)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，在有毒、有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由（）安排人员负责安全保卫工作。A、发包人B、勘察人C、监理人D、项目施工单位答案：A解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作。按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。94.（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。A、职业资格B、授权范围C、技术职称D、授权时间答案：B解析：P85-88发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。95.（2015年真题）在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。A、主体B、客体C、权利D、义务答案：B解析：本题考查的是合同法律关系。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同的主体就是货币。96.(2015年真题)根据《标准施工合同》，缺陷责任期满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的原因应是在（）发生的事项。A、施工期间B、竣工验收期间C、缺陷责任期内D、合同有效期内答案：C解析：监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。97.AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。A、业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件B、业主与建筑师之间的标准合同文件C、建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D、建筑师行业内部使用的文件答案：B解析：知识点:美国AIA合同文本。AIA七个系列：A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件；B系列：业主与建筑师之间的标准合同文件；C系列：建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件；D系列：建筑师行业内部使用的文件；.E系列：合同和办公管理中使用的文件；F系列：财务管理报表。G系列：建筑师企业与项目管理中使用的文件。98.（2019年真题）因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。A、由被代理人自行承担责任B、由代理人自行承担责任C、由第三人自行承担责任D、由被代理人与代理人承担连带责任答案：D解析：【代理过错责任】项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。99.材料设备采购招标中，划分采购合同标包主要考虑的内容是()。A、符合采购资金的到位计划和周转计划，充分考虑计划实施的风险B、有利于吸引较多投标人参加竞争，保证供货质量和时间C、充分考虑供货的市场价格浮动，减少价格波动对采购成本的影响D、全面考虑供货、仓储和运输能力，减少运输损耗，提高仓储能力答案：B解析：63标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争100.担保方式中的保证是指（），当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A、债务人和债权人的约定B、保证人和债务人的约定C、保证人和债权人的约定D、公证人和债权人的约定答案：C解析：16本题考查重点是“担保方式——保证”。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。因此，本题的正确答案为C。101.FIDIC标准合同文本中的（），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)A、《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)B、《设计采购施工(EPC、／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)D、《简明合同格式》(1999年第1版)答案：A解析：-152《施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。102.（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。A、承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中B、承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿C、承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担D、承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担答案：A解析：P121-123承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。103.材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）A、10%B、15%C、20%D、30%答案：A解析：-143合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应忖预付款金额的财务收据正本一份井经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款;如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作进度款。104.决定建设项目性能，优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段是（）A、设计阶段B、施工阶段C、决策阶段D、实施阶段答案：A解析：26在招标标的物特征上，勘察设计是工程建设项目前期最为重要的工作内容，设计阶段是决定建设项目性能，优化和控制工程质量及工程造价最关键、最有利的阶段，设计成果将对工程建设和项目交付使用后的综合效益起重要作用。105.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由（）承担。A、承包人，承包人B、发包人，发包人C、承包人，发包人D、发包人，承包人答案：D解析：本题考查的是设计施工总承包合同模式下履约担保。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。106.材料设备采购批次标包划分说法错误的是（）A、要避免划分过大，缺乏对大型供应厂商的吸引力B、标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间C、每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标D、投标人可以投一个或其中的几个标包，但不能仅对-个标包中的某几项进行投标。答案：A解析：63标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应;又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。107.(2014年真题)某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元，工期14个月，如果只考虑工期因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，其评标价为（）万元。A、3020B、2980C、3000D、3010答案：B解析：本题考查的是最低评标价法。评标价的调整原则：对招标人有利的因素，要在报价上减去，对招标人不利的因素，要在报价上加上。最终评标价为3000－20＝2980（万元）。108.当事人对建设工程实际竣工日期有争议，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，则实际竣工日为（）。A、竣工验收合格之日B、承包人提交竣工验收报告之日C、实际竣工之日D、转移占有之日答案：B解析：知识点:实际竣工日。109.根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是（）。A、建筑物B、汽车C、汇票D、仓单答案：C解析：根据《担保法》，质押担保是指债务人将其合法拥有的动产或者动产凭证交付给债权人占有，作为债务的担保。根据担保法第十六条的规定，可以作为质押担保的动产包括但不限于建筑物、汽车和仓单等。而汇票属于票据，不属于动产，因此不能作为质押担保。110.关于承包人提交实施项目的计划说法错误的是()。A、承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划B、监理人应在专用条款约定的期限内批复C、批准的计划作为“合同进度计划”D、监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施答案：D解析：本题考查的是承包人提交实施项目的计划。监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准。111.(2016年真题)关于延长投标有效期的说法，错误的是（）A、需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人B、投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长C、投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格D、投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金答案：D解析：招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。112.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险|生较大的分部分项工程的专项施工，还需经（）人以上专家论证方案的安全性和可靠性。A、3B、5C、7D、9答案：B解析：98按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。113.关于法律事实的说法，正确的是（）。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。114.关于合同法律关系的说法，正确的是（）。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D、只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。115.设计施工总承包合同中，监理人获得发包人同意后应提前（）向承包人发出开始工作通知。因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求。A、7天，90天B、7天，30天C、14天，90天D、14天，30天答案：A解析：知识点:开始工作。监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通知；因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。116.对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。A、不需征求承包人意见B、承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C、承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D、经发包人同意后发出变更指示答案：D解析：对于可能发生的变更，监理人应当在征得发包人同意后，发出变更指示。因此选项D是正确的。117.招标人和中标人应当在（）之日起（）之内，订立书面合同A、中标通知书发出，15日B、中标通知书发出，30日C、中标通知书送达，15日D、中标通知书送达，30日答案：B解析：知识点:书面合同的订立。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。118.通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。A、基准日期B、下达开工令C、合同签字日D、风险事件发生日答案：A解析：95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。119.下列关于标底的说法，错误的是()。A、标底说明属于招标文件投标人须知中的内容B、招标人可自行决定是否编制标底C、如有标底，一个项目只能有一个标底D、若设有标底，应当在开标前公布答案：D120.（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（）。A、招标文件中可设置最低投标限价的具体金额B、招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度C、投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格D、招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法答案：D解析：P72-74招标文件是否设置最高投标限价。如设置，招标文件中应明确最高投标限价金额或最高投标限价的计算方法。若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决。121.根据《