2024年南宁市上林县一级造价工程师《造价管理》最后冲刺试题含解析

2024年南宁市上林县一级造价工程师《造价管理》最后冲刺试题第1题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（）。A.可以补充修改或者撤回已经提交的投标的文件，并书面通知招标人B.不得补充.修改.替代或者撤回已经提交的投标文件C.须经过招标人的同意才可以补充.修改.替代已经提交的投标文件D.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收第2题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列合同文件的内容不一致时，除专用合同条款另有约定外，应以（）为准。A.投标函B.中标通知书C.专用合同条款D.通用合同条款第3题：单选题(本题1分)下列关于格式条款的说法不正确的是（）。A.提供格式条款一方不合理地免除其责任，该条款无效B.对格式条款的理解发生争议的，应该按照通常理解予以解释C.对格式条款有两种以上解释，应当作出不利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致，应当采取格式条款第4题：单选题(本题1分)美国建造师学会（AIA）的合同条件体系分为A.B.C.D.E.FG系列，用于财务管理表格的是（）。A.C系列B.D系列C.F系列D.G系列第5题：单选题(本题1分)审查工程设计概算时，总概算投资超过批准投资估算（）以上的，需重新上报审批。A.5%B.8%C.10%D.15%第6题：单选题(本题1分)下列对于构思工程项目系统框架叙述不正确的是（）。A.首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位B.工程项目必须通过定位策划作出粗略定位C.工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途.性质D.工程项目定位决定工程项目的规格和档次第7题：单选题(本题1分)区域经济与宏观经济影响分析应立足于项目的实施能够促进和保障经济有序、高效运行和可持续发展，分析重点应是项目与区域发展战略和国家长远规划的关系。下列内容分别属于直接贡献和间接贡献的是（）。A.优化经济结构和改善生态环境B.增加就业和促进技术进步C.促进城市化和提高居民收入D.带动相关产业和提高居民生活质量第8题：单选题(本题1分)企业应纳税所得额是其收入总额减去准予扣除项目的金额。其中准予扣除项目包括()。A.资本性支出B.税收滞纳金C.贷款担保支出D.营业外支出第9题：单选题(本题1分)下列投资方案经济效果评价指标中，能够在一定程度上反映资本周转速度的指标是（）。A.利息备付率B.投资收益率C.偿债备付率D.投资回收期第10题：单选题(本题1分)下列组织架构属于（）。A.直线制B.职能制C.矩阵制D.直线职能制第11题：单选题(本题1分)在项目总投资和投资风险一定的条件下，项目资本金比例越高，则（）。A.权益投资人投入项目的资金越多，承担的风险越高B.权益投资人投入项目的资金越多，承担的风险越低C.权益投资人投入项目的资金越低，提供债务资金的债权人承担的风险越低D.权益投资人投入项目的资金多少与提供债务资金的债权人承担的风险无关第12题：单选题(本题1分)关于工程项目管理组织机构特点的说法，正确的是（）。A.矩阵制组织中项目成员受双重领导B.职能制组织中指令统一且职责清晰C.直线制组织中可实现专业化管理强D.矩阵制组织中项目成员仅对职能经理负责第13题：单选题(本题1分)新设法人筹措项目资本金的方式是（）。A.公开募集B.增资扩股C.产权转让D.银行贷款第14题：单选题(本题1分)地方政府每一年度全部PPP项目预算支出占一般公共预算支出比例应当不超过（）。A.5%B.10%C.15%D.20%第15题：单选题(本题1分)从价值工程的特点分析，价值工程的核心是（）。A.降低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能B.对产品进行功能分析C.提高产品的技术经济效益D.量化功能第16题：单选题(本题1分)一般情况下，安装工程一切险承担的风险主要是（）。A.自然灾害损失B.人为事故损失C.社会动乱损失D.设计错误损失第17题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，合同价格是指（）。A.合同协议书中写明的合同总金额B.合同协议书中写明的不含暂估价的合同总金额C.合同协议书中写明的不含暂列金额的合同总金额D.承包人完成全部承包工作后的工程结算价格第18题：单选题(本题1分)某固定资产原值为20万元，现评估市值为捌万元，预计使用年限为10年，净残值率5%。采用平均年限法折旧，则年折旧额为（）万元。A.1.90B.2.00C.2.38D.2.50第19题：单选题(本题1分)利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的（）的比值。A.息税前利润与当期应付利息B.税后利润与上期应还本付息金额C.可用于还本付息的资金与上期应还本付息金额D.可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额第20题：单选题(本题1分)在融资成本中，属于资金使用成本的是（）。A.发行手续费B.担保费C.资信评估费D.债劵利息第21题：单选题(本题1分)关于CM承包模式的说法，正确的是（）。A.使工程项目实现有条件的“边设计，边施工”B.秉承在工程设计全部结束之后，进行施工招标C.工程设计与施工由一个总承包单位统筹安排D.所有分包不同通过招标的方式展开竞争第22题：单选题(本题1分)对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由（）组织召开专家论证会。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设行政主管部门第23题：单选题(本题1分)生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资第24题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目，政府需要审批的文件是（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.资金申请报告D.初步设计和概算第25题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》（2007年版）规定，下列施工合同文件解释效力最高的文件是指（）。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.专用合同条款第26题：单选题(本题1分)下列方法中不适合采用保本竞标法的是（）。A.较长时期内，投标单位没有在建工程项目B.对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程C.难以维持生存，为设法渡过暂时困难D.有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较高的一些分包商第27题：单选题(本题1分)某工程施工至2020年10月底，经统计分析得：已完工程计划费用为2000万，已完工程实际费用为2300万，拟完工程计划费用为1800万。则该工程此时的费用绩效指数为（）。A.0.87B.0.90C.1.11D.1.15第28题：单选题(本题1分)合同文件的解释顺序正确的是（）。A.中标通知书，投标函及附录，专用合同条款B.投标函及附录，中标通知书，专用合同条款C.专用合同条款，中标通知书，投标函及附录D.中标通知书，专用合同条款，投标函及附录第29题：单选题(本题1分)合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，则（）。A.按双方协商后的履行地市场价格履行B.按订立合同时履行地的市场价格履行C.按订立合同时，合同签订地的市场价格履行D.按双方协商后的合同签订地的市场价格履行第30题：单选题(本题1分)某建设项目建设期2年，运营期8年。建设投资（不含建设期利息）为7000万元。其中，第1年自有资金投入4000万元，第2年年初贷款投入3000万元，贷款年利率为8%。流动资金800万元，全部为自有资金。运营期内年平均息税前利润均为1300万元。则该项目总投资收益率为（）A.16.17%B.16.41％C.16.67%D.18.57%第31题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时，工作D的自由时差和总时差分别是（）。A.2和2B.1和2C.0和2D.0和1第32题：单选题(本题1分)单代号网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.由关键工作组成B.相邻两项工作之间时间间隔均为零C.由关键节点组成D.相邻两项工作之间间歇时间均相等第33题：单选题(本题1分)甲公司从银行借入1000万元，年利率为8%，单利计息，借期4年，到期一次还本付息，则该公司第四年末一次偿还的本利和为（）万元。A.1360B.1324C.1320D.1160第34题：单选题(本题1分)某固定节拍流水施工，其中施工过程m=3，施工段n=4，流水节拍t=2，其中施工过程I与施工过程Ⅱ间隔一天，求该流水施工总工期为（）天。A.10B.11C.12D.13第35题：单选题(本题1分)在组织建设工程流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（）。A.流水节拍B.施工段C.流水强度D.施工过程第36题：单选题(本题1分)某企业在年初向银行借贷一笔1000万元的资金，月利率为1％，则在6月底偿还时，单利和复利计算的利息分别是（）万元。A.50和51B.60和51C.50和61.5D.60和61.5第37题：单选题(本题1分)下列项目管理组织机构形式中，未明确项目经理角色的是（）组织机构。A.职能制B.弱矩阵制C.平衡矩阵制D.强矩阵制第38题：单选题(本题1分)根据《关于实行建设项目法人责任制暂行规定》项目法人应在（）正式成立。A.项目建议书批准后B.项目设计概算批复后C.项目可行性研究报告被批准后D.项目初步设计文件被批准后第39题：单选题(本题1分)建设工程项目采用Partnering模式的特点是（）。A.Partnering协议是施工合同文件的组成部分B.Partnering模式强调资源共享和风险共担C.Partnering模式不可以独立于其他模式而存在D.Partnering模式不需要突破传统的组织界限第40题：单选题(本题1分).在下列评价方法中，属于互斥型投资方案经济效果动态评价方法的是（）。A.增量投资回收期法B.增量投资内部收益率法C.综合总费用法D.年折算费用法第41题：单选题(本题1分)按照项目融资程序，需要在融资决策分析阶段进行的工作是（）。A.任命项目融资顾问B.确定项目投资结构C.评价项目融资结构D.分析项目风险因素第42题：单选题(本题1分)项目资本金是指（）。A.项目建设单位的注册资金B.项目总投资中的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时已经到位的资金第43题：单选题(本题1分)下列项目融资工作中，属于融资结构设计阶段工作内容的是（）。A.进行融资谈判B.评价项目风险因素C.选择项目融资方式D.组织贷款银团第44题：单选题(本题1分)建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于（）。A.工程设计B.工程招标C.工程施工D.工程结算第45题：单选题(本题1分)对于投保安装工程一切险的工程，保险人应对（）承担责任。A.因工艺不善引起生产设备损坏的损失B.因冰雹造成工地临时设施损坏的损失C.因铸造缺陷更换铸件造成的损失D.因超负荷烧坏电气用具本身的损失第46题：单选题(本题1分)根据《民法典》合同编，合同当事人违约责任的特点有（）。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任主要是一种民事赔偿责任C.违约责任以行使合同权力和违反合同义务为要件D.违约责任必须以支付违约金的方式承担第47题：单选题(本题1分)下列不属于工程项目财务评价参数的是（）。A.基准收益率B.项目收益率C.计算期D.财务评价判断参数第48题：单选题(本题1分)下列方法中，属于价值工程中方案创造方法的是（）。A.专家检查法B.因素分析法C.重点选择法D.PDCA循环法第49题：单选题(本题1分)投资项目借款偿还期是指用可作为还款的收益偿还（）所需要的时间。A.项目投资借款本金和利息B.项目投资借款本金和建设期利息C.项目投资借款本金和流动资金借款本金D.项目流动资金借款本金和利息第50题：单选题(本题1分)根据《建筑法》，获取施工许可证后因故不能按期开工的，建设单位应当申请延期，延期的规定是（）。A.以两次为限，每次不超过2个月B.以三次为限，每次不超过2个月C.以两次为限，每次不超过3个月D.以三次为限，每次不超过3个月第51题：单选题(本题1分)下列方法中，可用于编制施工项目成本计划的是（）。A.时间序列法B.技术进步法C.流程图法D.分层法第52题：单选题(本题1分)用以计算投资各方收益率的投资各方现金流量表，其计算基础是（）。A.投资者的出资额B.项目资本金C.投资者经营成本D.项目投资额第53题：单选题(本题1分)下列关于工程质量保证金的说法，正确的是（）。A.工程质量保证金是从应付工程款中预留、用以保证施工承包单位在保修期内对工程出现的缺陷进行维修的资金B.政府投资项目按工程价款结算总额10%的比例扣留工程质量保证金C.保修期结束后，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人D.缺陷责任期满时，施工单位没有完成由于自身原因造成的缺陷修复责任的，建设单位有权扣留相应的工程质量保证金第54题：单选题(本题1分)下列项目中，属于不实行资本金制度的项目是（）。A.经营性固定资产投资项目B.公益性项目C.基础设施项目D.小型项目第55题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，首先将产品的各种部件按成本由高到低排列，然后绘制成本累积分配图，最后将成本累积占总成本70%～80%的部件作为价值工程主要研究对象的方法称为（）。A.因素分析法B.强制确定法C.ABC分析法D.百分比分析法第56题：单选题(本题1分)根据《招标投标法》，评标委员会成员的名单在（）前应当保密。A.开标B.合同签订C.中标候选人公示D.中标结果确定第57题：单选题(本题1分)某固定资产原价为20000元，预计净残值为3000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为（）元。A.2250B.1800C.1500D.1700第58题：单选题(本题1分)将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短第59题：单选题(本题1分)优先股最大的一个特点是每年的（）不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。A.股息率B.股利C.面值D.成本率第60题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第61题：多选题(本题2分)根据《合同法》，合同当事人违约责任的特点有（）。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任主要是一种赔偿责任C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定E.违约责任按损益相当的原则确定第62题：多选题(本题2分)价值工程活动过程中，分析阶段的主要工作有（）。A.价值工程对象选择B.功能定义C.功能评价D.方案评价E.方案审核第63题：多选题(本题2分)反映投资方案盈利能力的动态评价指标有（）。A.投资收益率B.内部收益率C.净现值率D.利息备付率E.偿债备付率第64题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》，合同双方对开工日期有争议的，可以按照（）规定来确定。A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期D.以监理工程师确定的开工日期为准E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期第65题：多选题(本题2分)施工总进度计划是施工组织总设计的主要组成部分，编制施工总进度计划的主要工作有（）。A.确定总体施工准备条件B.计算工程量C.确定各单位工程的施工期限D.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系E.确定主要施工方法第66题：多选题(本题2分)根据《合同法》，下列合同属于效力待定合同的有（）。A.违反法律法规的合同B.订立合同时显失公平的合同C.限制民事行为能力人订立的合同D.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同E.无权代理人代订的合同第67题：多选题(本题2分)费用偏差的纠正措施通常包括（）。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施E.合同措施第68题：多选题(本题2分)融资租赁作为一种融资方式，其优点主要有（）。A.融资租赁是一种融资与融物相结合的融资方式B.不需要支付租赁资产的利息C.融资租赁可以避免长期借款筹资所附加的各种限制性条款D.可以减少设备进口费，从而降低设备取得成本E.出租人可以将出租的设备按照固定资产计提折旧第69题：多选题(本题2分)建设工程总分包模式的特点有（）。A.总承包商的责任重，获利潜力大B.业主合同结构简单，组织协调工作量小C.业主选择总承包商的范围大，合同总价较低D.总包合同价格可以较早确定，业主风险小E.承包商内部增加了控制环节，有利于控制工程质量第70题：多选题(本题2分)与传统融资方式相比较，项目融资的特点有（）。A.信用结构多样化B.融资成本较高C.可以利用税务优势D.风险种类少E.属于公司负债型融资第71题：多选题(本题2分)通常情况下，评标委员会在对投标文件进行进一步评审时的评标方法有（）。A.经评审的最低投标价法B.项目经济效益评价法C.项目成本效益费用评审法D.挣值法E.综合评估法第72题：多选题(本题2分)既有法人作为项目法人筹措项目资本金时，属于既有法人外部资本金来源的有（）。A.企业增资扩股B.企业资产变现C.企业产权转让D.企业发行债券E.企业发行优先股股票第73题：多选题(本题2分)根据《注册造价工程师管理办法》，二级注册造价工程师的执业范围有（）。A.建设工程量清单、投标报价编制B.工程量清单的编制和审核C.建设工程施工图预算、设计概算编制D.建设工程合同价款的编制E.建设工程招标投标文件工程量和造价的编制与审核第74题：多选题(本题2分)根据我国《招标投标法》，下列说法中正确的有（）。A.投标人少于5个的，招标人应当重新招标B.评标委员会中，技术经济方面的专家不得少于二分之一C.联合体投标时，其共同投标协议应在确定中标单位前提交给招标人D.开标时间就是提交投标文件的截止时间E.自招标文件开始发出之日至投标人提交投标文件截止之日的期限不得少于20日第75题：多选题(本题2分)与传统融资方式相比较，项目融资的特点有（）。A.信用结构多样化B.融资成本较高C.可以利用税务优势D.风险种类少E.属于公司负债型融资第76题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条件》，国有资金占控股或者主导地位依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标的情形有（）。A.技术复杂或性质特殊，不能确定主要设备的详细规则或具体要求B.技术复杂、有特殊要求、只有少量潜在投标人可供选择C.项目规模大、投资多，中小企业难以胜任D.项目特征独特，需有特定行业的业绩E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大第77题：多选题(本题2分)根据《招标投标实施条例》，关于投标保证金的说法，正确的有（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%C.采用两阶段招标的，投标人应当在第一阶段提交投标保证金D.招标人不得挪用投标保证金E.招标人最迟应当在签订书面合同时退还投标保证金第78题：多选题(本题2分)根据《招标投标法》，中标人的投标应当符合（）。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.能够满足招标文件的实质性要求C.经评审的投标价格最低,投标价格低于成本的除外D.投标价格低于成本E.投标价格接近标底第79题：多选题(本题2分)进口关税的纳税人是（）。A.进口货物的收货人B.出口货物的发货人C.进境物品的所有人D.进口货物的发货人E.出口货物的收货人第80题：多选题(本题2分)根据国务院关于投资体制改革的决定，企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中项目时，不再经过批准（）的程序。A.项目建议书B.项目可行性研究报告C.项目初步设计D.项目施工图设计E.项目开工报告

参考答案1、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P33知识点：招标投标法。投标人可以补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件。评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。撤回已经提交的投标文件，其投标保证金也将被退回。2、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P144本题考查的是国内工程施工合同示范文本。专用合同条款是发包人和承包人双方根据工程具体情况对通用合同条款的补充、细化，除通用合同条款中明确专用合同条款可作出不同约定外，补充和细化的内容不得与通用合同条款规定的内容相抵触。3、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P47知识点：合同订立。格式条款与非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。4、【正确答案】：C【试题解析】：美国建筑师学会（AIA）的合同条件体系庞大，F系列是财务管理表格。5、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是设计概算的审查。对总概算投资超过批准投资估算10%以上的，应进行技术经济论证，需重新上报进行审批。6、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目策划。工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质，如某类工业项目、交通运输项目、公共项目、房地产开发项目等，具体描述工程项目的主要用途和目的。工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。例如，设想建设一幢高层写字搂，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇，总之，工程项目必须通过定位策划作出准确定位。7、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P296区域经济与宏观经济影响分析应立足于项目的实施能够促进和保障经济有序、高效运行和可持续发展，分析重点应是项目与区域发展战略和国家长远规划的关系。分析内容应包括下列直接贡献和间接贡献、有利影响和不利影响：（1）直接贡献。项目对区域经济或宏观经济的直接贡献通常表现在：促进经济增长，优化经济结构，提高居民收入，增加就业，减少贫困，扩大进出口，改善生态环境，增加地方或国家财政收入，保障国家经济安全等方面。（2）间接贡献。项目对区域经济或宏观经济影响的间接贡献表现在：促进人口合理分布和流动，促进城市化，带动相关产业，克服经济瓶颈，促进经济社会均衡发展，提高居民生活质量，合理开发、有效利用资源，促进技术进步，提高产业国际竞争力等方面。8、【正确答案】：D【试题解析】：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。9、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P179知识点：经济效果评价的内容及指标体系。投资回收期指标容易理解，计算也比较简便；项目投资回收期在一定程度上显示了资本的周转速度。10、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P80本题考查的是工程项目管理组织机构形式。直线制是一种最简单的组织机构形式。在这种组织机构中，各种职位均按直线垂直排列，项目经理直接进行单线垂直领导。11、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P242在项目总投资和投资风险一定的条件下，项目资本金比例越高，权益投资人投入项目的资金越多，承担的风险越高，而提供债务资金的债权人承担的风险越低。12、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P81～82选项B错误，职能制组织中会使下级执行者接受多方指令，容易造成职责不清。选项C错误，直线制组织中无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。选项D错误，矩阵中的每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导。13、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：项目资金筹措的渠道与方式。由初期设立的项目法人进行的资本金筹措形式主要有：（1）在资本市场募集股本资金，包括私募和公开募集；（2）合资合作。14、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：项目融资的主要方式。每一年度全部PPP项目需要从预算中安排的支出责任，占一般公共预算支出比例应当不超过10%。15、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。16、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P274本题考查的是安装工程一切险。在一般情况下，建筑工程一切险承担的风险主要为自然灾害，而安装工程一切险承担的风险主要为人为事故损失。17、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P317本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。合同价格是指承包人按合同约定完成包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更、价款调整、通过索赔应予补偿的金额。合同价格也是承包人完成全部承包工作后的工程结算价格。18、【正确答案】：A【试题解析】：19、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P179知识点：经济效果评价的内容及指标体系。利息备付率是指投资方案在借款偿还期内的息税前利润与当期应付利息的比值。利息备付率从付息资金来源的充裕性角度反映投资方案偿付债务利息的保障程度。20、【正确答案】：D【试题解析】：资金使用成本又称为资金占用费，是指占用资金而支付的费用，它主要包括支付给股东的各种股息和红利、向债权人支付的贷款利息以及支付给其他债权人的各种利息费用等21、【正确答案】：A【试题解析】：CM承包模式使工程项目实现有条件的"边设计、边施工"。选项BCD没有干扰性。22、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P97知识点：工程项目施工组织设计。对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。23、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建设项目总投资与固定资产投资。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。24、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程项目建设程序。对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。25、【正确答案】：A【试题解析】：组成合同的各项文件应互相解释、互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。26、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是施工投标报价策略。保本竞标法通常在下列情形时采用：（1）有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商；（2）对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势，并在以后的工程实施中获得盈利；（3）较长时期内，投标单位没有在建工程项目，如果再不中标，就难以维持生存。因此，虽然本工程无利可图，但只要能有一定的管理费维持公司的日常运转，就可设法渡过暂时困难，以图将来东山再起。27、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P358本题考查的是工程费用动态监控。费用绩效指数=已完工程计划费用/已完工程实际费用=2000/2300=0.8728、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P144本题考查的是工程施工合同管理。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单；（9）其他合同文件。29、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是合同履行的一般规则。合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定或者约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。依照上述规定仍不能确定的，则按订立合同时履行地的市场价格履行，依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。30、【正确答案】：A【试题解析】：投资收益率是指投资方案建成达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年净收益总额与方案投资总额的比率。它表明投资方案正常生产年份中，单位投资每年所创造的年净收益额。总投资收益率（ROI）。表示项目总投资的盈利水平。其中TI=4000+3000（1+8%）+800=8040万元则：ROI=1300/8040=16.17%31、【正确答案】：D【试题解析】：F和G最早开始时间是9和10，D最早完成时间是9，所以自由时差是0；由于F和G的最迟开始时间分别是11和10，所以D的最迟完成时间是10，计算得到D的总时差是1．32、【正确答案】：B【试题解析】：单代号网络计划中，关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。33、【正确答案】：C【试题解析】：单利计算本利和：F=P+I=P+P×i×n=P（1＋i×n）=1000（1+8%×4）=1320万元。34、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P110本题考查的是流水施工的基本组织方式。流水施工总工期=（3+4-1）×2+1=13（天）。35、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是流水施工的特点和参数。用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是空间参数，包括工作面和施工段。A是时间参数，CD是工艺参数。36、【正确答案】：D【试题解析】：按单利计算的利息应为1000×1％×6=60(万元)；按复利计算的利息应为1000×[(1+1％)6-1]=61.5(万元)。37、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P83本题考查的是工程项目管理组织机构形式。弱矩阵制组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者。38、【正确答案】：C【试题解析】：有关单位在申报项目可行性研究报告时，须同时提出项目法人的组建方案，否则，其可行性研究报告将不予审批。在项目可行性研究报告被批准后，应正式成立项目法人。39、【正确答案】：C【试题解析】：Partnering模式的主要特征有(1)出于自愿；(2)高层管理的参与；(3)Partnering协议不是法律意义上的合同，在工程合同签订后，工程建设参与各方经过讨论协商后才会签署Partnering协议，该协议并不改变参与各方在有关合同中规定的权利和义务；(4)信息的开放性，Partnering模式强调资源共享。Partnering模式不是一种独立存在的模弍，它通常需要与工程项目其他组织模式中的某一种结合使用，如总分包模式、平行承包模式、CM模式。见教材第四章第二节P202。【考核要点】Partnering模式的主要特征。40、【正确答案】：B【试题解析】：对于计算期相同的互斥方案，常用的经济效果评价方法有净现值(NPV)法、增量投资内部收益率(AIRR)洚、净年值(NAV)法。对于计算期不同的互斥方案经济效果的评价，首先必须对计算期作出某种假定，使得方案在相等期限的基础上进行比较，这样才能保证得到合理的结论。最常用的是净年值(NAV)法，其次是在相同的计算期下比较净现值（NPV)的大小，常用的方法有最小公倍数法（又称方案重复法）、研究期法和无限计算期法。见教材第二章第二节P64。【考核要点】互斥型方案的评价。41、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P250本题考查的是项目融资的特点和程序。融资决策分析阶段的主要工作有：选择项目的融资方式和任命项目融资顾问。42、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目资本金制度。项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额43、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P250本题考查的是项目融资的特点和程序。融资结构设计阶段：评价项目风险因素、评价项目的融资结构和资金结构-修正项目融资结构。44、【正确答案】：A【试题解析】：工程造价控制贯穿于项目建设全过程的同时，应注重工程设计阶段的造价控制。工程造价控制的关键在于前期决策和设计阶段，而在项目投资决策完成后，控制工程造价的关键就在于设计。45、【正确答案】：B【试题解析】：安装工程一切险与建筑工程一切险的除外责任除以下两条外基本相同：（1）因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用，都属于除外责任范围。（2）由于超负荷、超电压、碰线等电气原因造成电气设备或电气用具本身的损失，安装工程一些险不予负责。46、【正确答案】：B【试题解析】：选项A错误，违约责任以有效合同为前提。选项C错误，违约责任以违反合同义务为要件。选项D错误，违约责任的承担方式：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。47、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目财务评价。财务评价的参数包括：基准收益率、计算期、财务评价判断参数。48、【正确答案】：A【试题解析】：价值工程方案创造方法有头脑风暴法、哥顿法、专家意见法、专家检查法。49、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是偿债能力指标——借款偿还期。它指根据国家财政规定及投资项目的具体财务条件，以项目可作为偿还贷款的收益（利润、折旧及其他收益）来偿还项目投资借款本金和利息所需要的时间。50、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P21知识点：建筑法。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。51、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P343本题考核的是施工项目成本计划的相关内容。成本计划的编制方法包括：①目标利润法。②技术进步法。③按实计算法。④定率估算法（历史资料法）。52、【正确答案】：A【试题解析】：投资各方现金流量表是以投资者的出资额作为计算基础，计算投资各方财务内部收益率。53、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查工程质量保证金的相关规定。关于A，工程质量保证金（有时也称工程质量保修金）是指从应付工程款中预留、用以保证施工承包单位在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。关于B，政府投资项目按工程价款结算总额3%左右的比例扣留工程质量保证金。关于C，缺陷责任期结束，要退还剩余的质量保证金。54、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资本金制度。公益性投资项目不实行资本金制度。55、【正确答案】：C【试题解析】：ABC分析法。又称重点选择法或不均匀分布定律法，是指应用数理统计分析的方法来选择对象。这种方法由意大利经济学家帕累托提出，其基本原理为"关键的少数和次要的多数"，抓住关键的少数可以解决问题的大部分，在价值工程中，这种方法的基本思路是:首先将一个产品的各种部件（或企业各种产品）按成本的大小由高到低排列起来，然后绘成费用累积分配图。然后将占总成本70%~80%而占零部件总数10%~20%的零部件划分为A类部件，将占总成本5%~10%而占零部件总数60%~80%的零部件划分为C类，其余为B类。其中A类零部件是价值工程的主要研究对象。56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P34本题考查的是招标投标法。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。57、【正确答案】：D【试题解析】：计算折旧的基数=20000-3000=17000（元）；年数总和=4+3+2+1=10；第四年的折旧额=17000×1/10=1700（元）。58、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P176本题考查的是经济效果评价的内容和基本方法。根据是否考虑资金时间价值，经济效果评价方法又可分为静态评价方法和动态评价方法。59、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是资金成本的计算。优先股最大的一个特点是每年的股利不是固定不变的，当项目运营过程中出现资金紧张时可暂不支付。60、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是合同争议仲裁。仲裁根据我国《仲裁法》，对于合同争议的解决，实行“或裁或审制”。仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决。不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。61、【正确答案】：CDE【试题解析】：合同当事人违约责任的特点包括：①违约责任以有效合同为前提。②违约责任以违反合同义务为要件。③违约责任可由当事人在法定范围内约定。④违约责任是一种民事赔偿责任。首先，它是由违约方向守约方承担的民事责任，无论是违约金还是赔偿金，均是平等主体之间的支付关系；其次，违约责任的确定，通常应以补偿守约方的损失为标准，贯彻损益相当的原则。62、【正确答案】：BC【试题解析】：2021教材P204知识点：价值工程的基本原理和工作程序。分析阶段的工作步骤包括收集整理资料、功能定义、功能整理、功能评价。63、【正确答案】：BC【试题解析】：2021教材P177知识点：经济效果评价的内容及指标体系。动态评价指标：内部收益率、动态投资回收期、净现值、净现值率、净年值。静态评价指标：投资收益率（总投资收益率、资本金净利润率）、静态投资回收期、偿债能力（资产负债率、利息备付率、偿债备付率）。64、【正确答案】：ABCE【试题解析】：知识点：工程施工合同管理。开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。65、【正确答案】：BCD【试题解析】：2021教材P89本题考查的是工程项目计划与控制。施工总进度计划是根据总体施工部署的要求，用来确定各单位工程的施工顺序、施工时间及相互衔接关系的计划。施工总进度计划的编制步骤和方法如下：（1）计算工程量。（2）确定各单位工程的施工期限。（3）确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系。（4）编制初步施工总进度计划。（5）编制正式的施工总进度计划。66、【正确答案】：CE【试题解析】：2021教材P49～51效力待定合同包括：限制民事行为能力人订立的合同和无权代理人代订的合同。选项A属于无效合同；选项B.D属于可变更或可撤销合同。67、【正确答案】：ACDE【试题解析】：费用偏差的纠正措施通常包括以下四个方面：组织措施、经济措施、技术措施