土建工程施工合同补充协议

土建工程施工合同补充协议合同编号：__________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订的《土建工程施工合同》（合同编号：__________），为了进一步明确双方的权利义务，确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，就合同执行过程中有关事宜达成如下补充协议：一、工程内容变更1.1合同执行过程中，甲方根据工程实际需要，对施工图纸或施工方案进行变更时，应提前通知乙方，并协商确定变更内容、工程量和工期。1.2乙方收到甲方变更通知后，应根据变更内容及时调整施工计划，并报甲方审批。甲方审批通过后，乙方按照调整后的计划进行施工。1.3因工程内容变更产生的额外费用，按照甲乙双方确认的变更价款结算。二、工程进度和工期调整2.1乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。2.2甲方应按照合同约定的付款节点支付工程进度款。如甲方延迟支付，甲方应支付乙方相应的逾期付款违约金。2.3甲乙双方应共同协调解决影响工程进度的因素，确保工程按期完成。如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应协商顺延工期。三、工程质量和保修3.1乙方应按照合同约定的质量标准完成工程。工程验收合格后，乙方应承担一定的保修责任。3.2甲方应在工程验收合格后____日内向乙方支付剩余工程款。如甲方延迟支付，甲方应支付乙方相应的逾期付款违约金。3.3工程验收不合格的，乙方应按照甲乙双方确认的整改方案进行整改，直至达到合同约定的质量标准。四、合同价款和支付4.1合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方按照合同约定的付款节点支付工程进度款。付款比例为：____%。4.3甲方支付工程款时，应扣除已支付的预付款、进度款和违约金等。五、违约责任5.1甲乙双方应严格履行合同约定的义务。如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。5.2甲方逾期支付工程款，应按照逾期付款金额的____%支付违约金。5.3乙方未按照合同约定的质量标准完成工程，应承担相应的整改费用，并向甲方支付违约金。六、争议解决6.1甲乙双方在履行合同过程中发生的争议，应协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。7.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年__月__日日期：____年__月__日合同编号：__________一、附件列表：1.《土建工程施工合同》原件2.《土建工程施工合同补充协议》原件3.施工图纸及设计文件4.施工方案及施工组织设计5.工程量清单6.工程质量标准及验收规范7.乙方资质证明文件8.甲方支付款项凭证9.工程进度报告及验收报告10.整改方案及整改验收记录二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程款：指合同约定的付款节点之后，甲方未按时支付应付款项。3.乙方工程质量不合格：指工程验收不合格，未达到合同约定的质量标准。4.甲方未按约定提供施工条件：指甲方未按照合同约定提供施工场地、施工图纸、施工材料等。5.甲方擅自变更工程内容：指甲方在合同执行过程中，未与乙方协商即对施工图纸或施工方案进行变更。6.乙方擅自停工或窝工：指乙方在合同执行过程中，未经甲方同意擅自停工或窝工。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中承担发包人义务的一方。2.乙方：指合同中承担承包人义务的一方。3.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.保修：指乙方在工程验收合格后，对工程质量问题承担一定期限的修复责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付工程款：乙方应及时与甲方沟通，催收欠款，必要时可依法采取措施追讨欠款。2.乙方未按约定期限完成工程：乙方应加快施工进度，采取措施确保工程按时完成。如因甲方原因导致延期，甲方应承担相应责任。3.乙方工程质量不合格：乙方应按照甲乙双方确认的整改方案进行整改，直至达到合同约定的质量标准。4.甲方未按约定提供施工条件：甲方应及时提供施工条件，确保工程顺利进行。如甲方未能提供，乙方有权要求甲方承担违约责任。5.甲方擅自变更工程内容：乙方应及时与甲方沟通，协商确定变更内容、工程量和工期。如甲方未经协商即进行变更，乙方有权要求甲方承担违约责任。6.乙方擅自停工或窝工：乙方应与甲方沟通，协商解决停工或窝工问题。如乙方未经甲方同意擅自停工或窝工，乙方应承担相应违约责任。五、所有应用场景：1.适用于甲方为政府部门、企事业单位等土建工程发包方，乙方为具备相应资质的土建工程施工企业。2