安装协议书范文9篇

安装协议书范文汇总9篇甲方：XX

乙方：北京有限公司

为了搞好空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条、本协议为

合同（合同编号：）的附件。

其次条、甲方安全责任

甲方在乙方进展空调安装前，对乙方现场负责人进展口头安全教育，甲方现场安全负责人为

，其教育的主要内容为与安装有关联的安全留意事项。

第三条、乙方安全责任

1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责供应安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动爱护用品。

2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格根据国家和北京市相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

3、乙方在安装前，必需与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

4、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方担当。

5、乙方进场后要听从甲方的指挥，承受甲方的监视，甲方有检查处理的权利。

6、乙方要做好成品爱护工作，不得污染和损坏原有装饰、设备、设施，否则要进展清理、恢复原样，或进展赔偿，到达甲方满足为止。因成品爱护不力造成的损失由乙方担当。在安装完成后，基建部安排专业工程师核查原有设施恢复状况，如达不到甲方要求，依据实际状况进展扣款处理。

7、乙方要做好劳动爱护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到牢靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械损害、中毒、中暑、伤亡等安全事故，造成的全部损失和责

任均由乙方担当，与甲方无关。

9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的爱护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得损害到他人，否则造成的损失由乙方担当。

10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要准时清理到甲方指定地点，做到活完场地清。

11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟，每发觉一次每人罚款500元。

12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进展惩罚。

第四条、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（章）：XX

乙方（章）：北京有限公司

地址：XXXXXXXXXX

地址：XXXXXXXXXX

法定代表人或托付代理人：

法定代表人或托付代理人：

电话：XXXXXX

电话：XXXXXX

日期：20xx年06月03日

日期：20xx年06月03日

安装协议书篇2

签订日期：年月日

甲方：

乙方：

甲方将《温室设施施工安装》工程土建安装施工分包给乙方，双方经友好协商，达成以下协议，愿共同遵守。

一、合同金额及支付方式：

1、合同金额：单价约元/平方米，总计施工面积约平方米（共计6栋），总计人民币：元（大写：人民币）。

2、支付方式：施工进场后，支付乙方万元，工程安装50%支付乙方4万元，安装完毕验收支付乙方元人民币，剩余元人民币作为质保金。

3、工程验收合格证明和相关付款申请材料，向乙方支付第三笔款项。二、履行时间、地点及方式

1、合同生效日：双方签订合同之日起。

2、工程期限：于20xx年月日前完成合同内容的安装工作；3、工程地点：湖南永州市宁远湾井镇下溪；

4、工程内容：包括大棚骨架、棚膜、开窗系统.防虫网等的安装，详见工程施工图纸。

5、保质期：一年。三、双方的权利和义务：（一）、甲方的权利及义务：

1、甲方和业主方签订合同，负责和业主方协调关系，并担当所需费用。2、甲方需准时根据合同商定的时间及方式支付款项。

3、甲方须按时按量供应安装材料，否则工期相应顺延；超出一日以上经相应人员签字确认后应对乙方作出相应补偿。（二）乙方的权利及义务：

1、乙方应依据甲方与业主方所签订合同的安装施工技术要求和质量要求保质保量完成安装施工任务，甲方另行供应的施工技术和质量要求为本

合同的附件。

2、乙方应做好保质期内的售后效劳工作。

3、乙方在施工现场以甲方名义施工，不得损害甲方的名誉。4、乙方负责合同内容的工程质量和施工进度，以及相关售后效劳，如因乙方施工造成质量问题，全部责任由乙方担当。

5、乙方负责施工过程中全部安全，并为所雇人员购置意外损害保险，消失任何安全事故与甲方无关；如乙方的安全事故导致甲方担当责任的，甲方可直接从工程款中予以扣除，工程款缺乏的，乙方还应担当责任。

6、乙方负责甲方材料到货的卸车及看管，材料如在清点后发觉有损失、丧失，其费用由甲乙双方共同负责。

7、乙方自行协调施工过程中可能发生的扰民、民扰问题，并担当相关费用（如有）。

四、违约责任：

1、乙方工程质量不合格的，应无条件予以返修，直至合格；再次返修的，乙方还应担当本合同标的20%的违约责任，违约金缺乏补偿的，乙方还应赔偿。

2、因乙方缘由延期交付工程的，每逾期一日，支付200元违约金，超过30日的，每日支付双倍违约金，并且甲方有权解除合同。

3、在质保期内，如有质量问题，乙方接到通知后应当在24小时内前来处理，所需材料费免费；质保期后，修理所需材料、人工的费用，根据市场价格的8折收取。

4、双方本着精诚合作的原则，尽量协商解决；协商不成，可诉诸法律，诉讼地法院为本合同签订地法院即郑州市郑东新区有管辖权的人民法院。

五、其他事项：

1、甲方同业主方签订的合同及图纸应作为本合同的附件，以作为乙方

的施工依据。

2、本合同原件一式两份，双方各执壹份，具同等法律效力。3、双方确认本合同所载地址、联系方式为双方法定的送达地址及联系方式，如有变更，应准时书面通知对方，否则按原送达地址及联系方式邮寄，即视为送达。

合同附件

土建局部：

温室立柱采纳梯形C20砼点式根底，根底尺寸400mm×400mm×600mm（深度见外乡）。温室周边排水沟，沟宽300mm、深300mm，排水沟采纳双标准砖砌体（厚度为240mm），外表采纳C15砼抹面，底部采纳C15砼浇灌并抹面，厚度为100mm，排水沟需延长到场地外，保证场地积水外排。排水沟与墙体间砌宽180mm厚100mm的C15散水，排水沟底层，需夯实和做100mm碎石垫层。每个8M跨度棚设臵2个育苗池,育苗池规格为3.450m×35m，育苗池深度为200mm，池底用肥土铺成水平，育苗池池内铺12丝防漏水黑色薄膜，池壁及棚内通道为砖砌体、外表抹灰清光，每个育苗池周边，安装热镀锌压膜槽以固定池膜，每个育苗池两端头，均安装Φ50PVC-U排水管，以便育苗池排水。温室四周墙裙为300mm×240mm砖墙，墙下为100mm厚砂石垫层，墙裙外墙抹灰粉白。骨架安装：

1、安装大棚上部构造时，各杆件位臵公差和孔距（也含对角线距离）偏差应掌握在±5mm以内。

2、桁架立面与水平面间的垂直度在桁架总高上不大于3H/1000mm(H为桁架的高度，单位米)，既桁架倾斜度不得大于6mm；

安装协议书篇3

甲方：xxx厂

法定代表人：厂长

乙方：

甲方因业务需要，由乙方安装局部产品，双方经过协商，达成如下协议书：

一、安装的工程名称和地点：

二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装酬劳：

三、完成安装的期限：从XX年XX月XX日到XX年XX月XX日

四、安装的质量要求：

五、安装的安全责任：乙方确保标准、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行担当全部责任或者损失，与甲方无关。

六、安装酬劳的结算支付时间：

七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金XX元；甲方逾期付款的，根据每日万分之二点一赔偿利息损失。

八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。

九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。

甲方：xxx厂

乙方：

20xx年XX月XX日

安装协议书篇4

敬重的业主朋友：

为了标准、统一小区内空调安装，杜绝空调安装不当造成的人身损害、财产损失事故，效劳中心提示您留意如下事项：

1、托付具有高空作业资质的人员安装空调；

2、安装空调时须实行包括但不限于佩戴安全爱护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施；

3、在物业效劳中心指定的位置摆放空调外机；

4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗；

5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内；

6、需改动空调孔位置必需向物业中心提交申请，通过审批流程前方可进展施工；

7、进展施工安装时不得损坏建筑本体外立面。

空调安装除应留意以上事项外，还应满意其他一切安装空调所要到达的安全、质量等要求。

我已阅读上述提示并承诺根据上述要求安装空调并自行担当因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。

栋室业主：空调安装人员：年月日

本提示一式两份，业主及效劳中心各执一份

空调安装安全协议书

甲方：XX

乙方：XX

为了保证空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条、甲方安全责任

甲方在乙方进展空调安装前，对乙方现场负责人进展口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全留意事项。

其次条、乙方安全责任

1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

2、后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的.，由乙方负全部责任。

3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责供应安装人员的安全带、等劳动爱护用品。

4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格根据国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械损害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的全部损失和责任均由乙方担当，与甲方无关。

6、乙方在安装前，必需与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

7、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方担当。

8、乙方进场后要听从甲方的指挥，承受甲方的监视，甲方有检查处理的权利。

9、乙方要做好成品爱护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进展清理、恢复原样，或进展赔偿，到达甲方满足为止。因成品爱护不力造成的损失由乙方担当。

10、乙方要做好劳动爱护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到牢靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的爱护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得损害到他人，否则造成的损失由乙方担当。

12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要准时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

13、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进展惩罚。第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（签字）：

地址：XX

托付代理人：XX

电话：XXXXXX

日期：XXXX年XX月XX日

乙方（签字）：XX

地址：XXXXXX

托付代理人：XX

电话：XXXXXX

日期：XXXX年XX月XX日

空调安装安全协议书

中心空调系统安装协议书

甲方：宣城百汇置业有限公司

乙方：河北明康机电设备有限公司

经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：

一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区（大馆离心机局部）空调安装工程交由乙方承包，由乙方为本空调工程供应优质快捷的安装效劳、

二、甲、乙双方的责任和义务

甲方

1、协作乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺当施工，如期竣工；

2、协作乙方将工程施工所需的水，电，材料场地供应到位；

3、指导和监视施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，准时通知乙方；

4、按本协议准时向乙方拨付施工费用；

5、遵守本协议其他相关条款、

乙方

1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中亲密协作甲方有关涉及本工种的全面的质量治理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象；

2、制定合理的材料进场规划，积极协作现场物料选购，对进场设备、材料妥当分类和保管，对阶段性材料使用状况有具体书面记录；

3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；

4、合理使用并节省安装材料，杜绝铺张和丧失，对有意损坏及治理不善造成的物料损失，由乙方担当此费用；

5、防火、防盗，文明施工，加强安全治理并自负由于安全措施不利发生的费用；

6、工程安装严格根据国家相关标准施工，确保工程质量；

7、有效掌握施工进度，定期上报工程进展状况，确保工程如期竣工、对因自身缘由导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责担当；

8、协作设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇合整理；

9、乙方对所担当的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

三、本工程施工范围、工期要求

本工程施工范围为：离心制冷机组掩盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场局部一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜掌握箱及主机的安装需协作装修单位确定日期）

如因乙方缘由导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不担当给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方担当50万元违约金。

四、安装费用及付与方式

1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78。48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆A区540000元；大馆B区244800元。

2、安装费用的付与：

（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

（2）安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元（其中A区49。68万元；B区22。5216万元）元；

（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期完毕两年后后十日内付清。

（4）安装费的3%为总包协作费用。

五、甲乙双方需补充说明的事项

六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供给方报备一份，自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中心空调系统设备选购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不全都的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

甲方（代表）签字：XX

XXXX年XX月XX日

乙方（代表）签字：XX

XXXX年XX月XX日

安装协议书篇5

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经双方本着公正、公正、互惠、互利的原则，依据国家现行的法律法规。经双方共同协商达成以下协议。

一、甲方愿将承建的xx工程中的钢筋制作安装承包给乙方施工。

二、承包范围

乙方承包xx工程的全部钢筋制作安装人工作业，甲方供应钢筋、扎丝、垫块等材料及钢筋的调直。

三、承包价格

甲方按建筑面积承包给乙方，每平方米为xx元。共计xx元。（大写）

四、付款方式

1、根底混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。

2、每标准层混凝土浇筑完成后甲方付给乙方xx元。

3、二次构造混凝土浇筑完后甲方付给乙方xx元。

4、工程主体验收合格后甲方在一个月内付清剩余款。

五、质量及安全

1、乙方在施工中严格根据甲方技术人员的技术交底内容及国家施工验收标准要求进展施工。每项工程完工后甲方组织有关人员进展验收，如在验收中消失质量问题乙方要准时进展整改已保证工程验收顺当通过。

2、乙方在施工过程中要留意安全施工，在工程施工中按甲方要求及交底对工人进展安全教育，杜绝违章作业。如在施工中消失安全事故由责任方负责。

六、本协议一式二份共二页经双方签字后生效，本协议未尽事项甲乙双方协商解决。

甲方：

乙方：

安装协议书篇6

发包人:诚信建安公司第四工程部

承包方：泥阳铝塑门窗厂（以下简称乙方）

甲、乙双方就成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程承包事宜，为明确双方的权利义务，经双方自愿协商，遵循公正和诚恳信用的原则，达成以下协议供双方相互遵照执行：

一、工程概况：

1、工程名称：。

2、工程地点：。

二、承包内容：

1、包工包料。

2、乙方依据甲方要求制作50平开窗成品，按该建立工程负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误（审核签字确认）后，乙方按制作工艺流程进展有序制作及安装。

三、承包价格：

1、制作单价为：元/平方米（大写：）。

2、乙方按甲方要求制作出成品窗，制作工序包括窗框拼接、包爱护膜、上固定片、窗扇、纱网等。

四、质量要求：

乙方必需按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求，审核甲方图集无误，经甲方签字后进展制作，确保外观无明显瑕疵，尺寸标准，窗体美观并到达合格标准。

五、制作工期及责任：

1、乙方在甲方按时分期付款的前提下，乙方依据工程工程的进度，确保在甲方要求的工期内完成商定的工作量；

2、如无特别缘由（如停电、设备故障等）造成的工期延误，乙方须马上调整人员配制和岗位安排或者准时增加人员投入赶上工程进度；

3、乙方应承受甲方人员的监视，遵守甲方施工场地的规章制度。

六、工程计算规章：

1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。

七、付款方式：

1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30％,款到账后开头计算工期,乙方必需在甲方工期内安装完全部窗框.。

2、在乙方窗框加工完成后，在安装窗框的过程中，经甲方核实后再预付总工程款的50％，以便乙方准时按期完成剩余工程工作量；

3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后，甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方；乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。

八、安全事项：

1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责治理好自己的工作人员，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。

2、在窗户安装过程中，乙方工作人员必需配戴安全帽，高空作业时必需配戴保险绳，若非甲方缘由造成的安全事故，甲方不担当任何安全责任。

九、其他商定：

1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决，或者根据法律规定办理；

2、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议经双方签字后生效。

甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

电话：电话：

日月

安装协议书篇7

甲方：

乙方：

为了保证XXX空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

第一条甲方安全责任

甲方在乙方进展空调安装前，对乙方现场负责人进展口头安全教育，甲方现场安全负责人为XXX（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全留意事项。

其次条乙方安全责任

1．安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

2．后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。

3．乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责供应安装人员的安全带、等劳动爱护用品。

4．乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格根据国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

5．乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械损害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的全部损失和责任均由乙方担当，与甲方无关。

6．乙方在安装前，必需与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

7．乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方担当。

8．乙方进场后要听从甲方的指挥，承受甲方的监视，甲方有检查处理的权利。

9．乙方要做好成品爱护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进展清理、恢复原样，或进展赔偿，到达甲方满足为止。因成品爱护不力造成的损失由乙方担当。

10．乙方要做好劳动爱护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到牢靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。

11．乙方要做好建筑物、管线、室内物品的爱护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得损害到他人，否则造成的损失由乙方担当。

12．乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要准时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

13．乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进展惩罚。

第三条本协议一式两份，甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（签字）：乙方（签字）：

地址：地址：

托付代理人：托付代理人：

电话：电话：

日期：20xx年X月XX日

安装协议书篇8

甲方：

乙方：

甲方将西航住宅新区（E区）、龙山花园、室外消防系统和泵房整个消防工程托付给乙方施工，为明确双方职责，保证工程顺当完成，经甲、乙双方友好协商，签订本合同，以资共同遵守执行。

一、工程工程及承包方式

1、工程工程：西航住宅新区（E区）、龙山花园、室外消防、泵房及防排烟工程，详细工程详见工程预算书。

2、承包方式：以包工包料一次性承包。

3税金费用）。

二、工程工期

1、紧随土建、装修工程进度进展管线敷设，待装修施工队伍完全退场后，于壹月内安装好消防设备和完成设备的调试开通。

2、施工过程中如发生以下状况之一的，经双方现场代表签定确认后，工期顺延。

（1）因受水、电缘由影响安装及调试的；

（2）遇到人力不行抗拒的灾难而引起的延误工期的。

三、甲方职责

1、对工程进度、工程质量进展监视，会同乙方检查隐藏工程办理中间交工验收手续，负责准时签证和有关隐藏试验记录签字以及其他事宜，解决有关事宜并帮助乙方搞好施工现场保卫工作。

2、负责安排工作间、施工场所，并供应施工所需之水、电、协调施工现场各单位间相互穿插作业所遇到的问题。

3、本工程竣工通知三天内，协作乙方办理交工验收手续，并帮助安排整体验收工作。

四、乙方职责

1、依据甲方确认后的工程设计图纸组织施工，保质保量按时完成。

2、在施工过程中，依据现场实际状况认为需要转变施工方案的，应准时通知甲方，待甲方同意前方可按新的方案施工。

3、乙方在施工中，应加强对本单位职工的安全教育，做好现场安全和保卫工作，确保按安全操作标准施工，消防施工的安全责任由乙方自负。

4、调试期间乙方通知甲方派专人到场跟班熟识操作规程并上报消防监视局部备案。

5、乙方在工程竣工时应准时通知甲方办理工程实际工程量验收及相关手续。

五、验收方法及标准

1、工程验收：甲、乙双方以施工图、说明书、消防审核意见书、会审纪要及验收技术标准为依据进展。

2、电气设备及线路和气体管道按国家标准及消防标准进展验收。

2、全部消防设备、材料均应有明确产品品牌、质量要求、管厚，且符合设计和消防技术标准要求，材料进场须经甲方验收合格前方可使用，并供应产品品牌证书、质保资料、内业资料。

六、工程款支付方式

本合同签订之日至主管材料进场后10天，甲方预付25%工程款；待主设备进场安装

完善后再付25%工程款；其余待消防验收合格及相关竣工验收手续完善后30天付工程决算价45