2024年建设工程施工合同专业版（四篇）

第3页共3页2024年建设工程施工合同专业版发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：_____元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：____年____月____日合同订立地点：本合同双方约定后生效2024年建设工程施工合同专业版（二）合同编号：【填写】甲方：【填写】乙方：【填写】鉴于甲方欲委托乙方承揽下述建设工程，在友好协商的基础上，甲乙双方达成协议，依法签订本建设工程施工合同并共同遵守。现将合同条款具体规定如下：第一条合同标的1.1项目名称：【填写】1.2地址：【填写】1.3工程规模及内容：【填写】1.4合同对价：【填写】1.5合同约定工期：【填写】1.6合同执行期限：自双方签署本合同后【填写】个月内完工。第二条岗位责任2.1甲方负责提供建设工程相关资料、土地、办理有关手续等。2.2乙方负责按照甲方提供的设计文件、境内法律法规、标准规范等施工，并确保施工质量达到合同约定的标准要求。2.3双方应遵守国家安全生产、环境保护等相关规定，确保施工过程中安全、环保。第三条施工条件3.1甲方应按时提供乙方施工所需的场地、用电、用水等基本施工条件。3.2乙方应按合同约定的工期组织施工，确保施工按期完工。第四条工程质量4.1乙方应按照设计文件要求进行施工，确保工程质量符合相关标准和规范。4.2乙方应严格按照施工方案和工艺流程进行施工，保证质量检测各项指标达标。4.3工程竣工后，乙方应主动提供相关资料，配合甲方办理竣工验收手续。第五条工程变更5.1若因设计文件修改等原因导致工程需要变更，应经甲乙双方协商一致后，签订工程变更协议。5.2工程变更应明确变更范围、变更价格及变更后的工期，并按照工程变更协议执行。第六条违约责任6.1若乙方未按合同约定的质量、工期要求完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。6.2若甲方拖欠乙方工程款项超过【填写】天，乙方有权要求停工，并有权按日向甲方计收合同金额【填写】%的违约金。6.3在合同履行过程中，如因不可抗力事件导致工程无法完成或延期完成，双方可协商解决或书面终止合同。第七条合同解除7.1一方违反本合同的条款，应书面通知对方并提出解除合同的意向。7.2解除合同应经甲乙双方协商一致，并办理解除手续。第八条法律适用本合同条款解释、补充以及执行均适用中国法律。第九条争议解决合同履行过程中发生的争议，可以友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字盖章后生效。10.2本合同一式【填写】份，甲乙双方各执【填写】份，具有同等效力。甲方：（盖章）日期：年月日乙方：（盖章）日期：年月日2024年建设工程施工合同专业版（三）合同编号：2024-XXX建设工程施工合同甲方（委托方）：____________________（以下简称甲方）地址：______________________________联系人：____________________________联系电话：__________________________乙方（承包方）：____________________（以下简称乙方）地址：______________________________联系人：____________________________联系电话：__________________________鉴于甲方拟委托乙方对以下建设工程进行施工，双方本着平等、自愿的原则，达成如下协议：第一条项目概述甲方拟委托乙方进行以下建设工程的施工（以下简称“工程”）：工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________第二条施工期限1.工程的施工期限为自本合同生效之日起，至工程竣工验收合格之日止。2.如甲方请求加快工程进度，乙方应根据甲方的要求，合理调整施工计划，并向甲方提供相应的计划变更申请。第三条工程价款1.工程总价款为____________________（大写：____________________）。2.工程价款的支付方式如下：（1）甲方应按照以下阶段性施工进度，将款项支付给乙方：首期款：支付工程总价款的____________________%作为首期款；第二期款：支付工程总价款的____________________%作为第二期款；合计剩余款项：支付工程总价款的____________________%作为合计剩余款项。（2）每笔款项支付前，乙方应向甲方提交相应的结算报告，并提供所需的资料以供甲方核查。3.乙方应在每次款项支付后的____________________（天/周/月）内提供相应的发票，并在合同约定的时间内办理税务手续。如因乙方原因未按时提供发票或未按时办理税务手续，甲方有权暂停或延迟支付相应的款项。第四条工程质量与验收1.乙方应按照相关法律法规和合同约定，确保工程的质量符合国家标准和行业规范。2.乙方应按照甲方的指示，指定专业人员对工程进行巡视、检查和验收。3.工程竣工后，乙方应提供相关的竣工文件和验收报告，并协助甲方办理相关的竣工验收手续。第五条违约责任1.若乙方未能按照合同约定履行施工义务，甲方有权要求乙方限期改正。若乙方拒绝改正或延期改正，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。2.若甲方未能按照合同约定支付工程价款，乙方有权要求甲方限期支付。若甲方逾期未支付或拒绝支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担相应的违约责任。3.双方因不可抗力因素导致无法履行合同的，应及时通知对方，并根据实际情况协商解决办法。第六条争议解决本合同的解释与履行均适用中国法律。如因合同履行过程中发生争议，双方应协商解决；如协商不成，双方同意提交有管辖权的人民法院解决。第七条合同变更和解除1.本合同的任何变更、补充、解除或放弃应经双方书面协议，并由双方的授权代表签字。2.本合同解除时，应根据实际情况协商确定解除后的各方权益和责任。第八条其他事项1.双方同意将有关本合同的所有通知、通告、文件等以书面形式交付，除非另有书面约定，交付的地址为双方在本合同第一条约定的地址。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。（以下无正文）甲方：______________________乙方：_______________________日期：______________________日期：_______________________2024年建设工程施工合同专业版（四）发包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：___________________________________。（二）工程地点：___________________________________。（三）工程内容：_____层栋，建筑面积____平方米，其它_____。（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_____。（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。（六）承包方式：___________________________________。第二条工程造价（预算或概算）人民币大写：____万元，其中土建____万元，安装____万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条工期（一）按定标规定工期为____天（日历天），自____年____月____日至____年____月____日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。（二）开工前____天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_____。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_____。第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_________。（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条材料设备供应（一）工程所需：材料及设备由____方采购供应至_____场地（仓库）。（二）工程所需：材料及设备_____由方采购供应至_____场地（仓库）。（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。（四）工程材料和设备差价的处理办法：_________________。（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条工程款支付和结算（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：_____；帐号：_____。（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：1.建筑工程按当年计划工作量35％；2.安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40％；3.________________________________________________。（三）工程款支付方式：1.工程进度达到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50％时，每次按当月完成工程工作量的____％付（收）款。2.工程累计进度达到____％时，按合同工程量付（收）款____％；进度达到____％时付（收）款____％；进度达到____％时付（收）款____％；进度达到____％时付（收）款____％，其余工程进度款由备料款抵充，余额____％待验收后结算，____万元待保修期满后____天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后____天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。第七条双方责任（一）甲方责任：1.办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前____天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸____份，机电设备安装图____份及有关资料____份，地质勘探报告____份，（其中包括竣工用图_____套）。2.开工前____天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3.审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4.对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。5.委派_____为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。6.如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7.组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8.在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。（二）乙方责任：1.收图后，在开工前____天内完成施工图会审，在____天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。2.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安