别墅土建需要的合同范本

别墅土建需要的合同范本合同编号：__________合同各方：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________1.5工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成土建工程的施工。2.2乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。2.3乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应支付违约金。2.4乙方应承担施工过程中的安全事故责任。2.5乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方和监理的管理。第三条甲方义务3.1甲方应按照约定时间向乙方支付工程进度款。3.2甲方应提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.3甲方应协助乙方办理相关施工手续。3.4甲方应对乙方施工过程中的合理诉求给予支持。第四条工程价款及支付4.1工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____。4.2甲方按照工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方工程预算的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程预算的30%作为进度款。（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程预算的20%作为尾款。4.3乙方应开具合法的税务发票。第五条违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为工程预算的1%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的1%。5.3由于乙方原因导致工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用。5.4由于甲方原因导致工程停工、窝工，甲方应承担相应损失。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程预算明细4.工程进度计划5.安全事故应急预案6.税务发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。3.工程质量不符合约定，经双方确认，视为违约。4.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.别墅土建工程：指在别墅区域内进行的建筑施工活动。2.工程进度款：指按照工程进度，甲方支付给乙方的款项。3.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。4.滞纳金：指未按约定时间支付款项方应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如需延长工期，乙方应支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责整改，直至符合质量要求，相关费用由乙方承担。3.工程款支付问题：解决办法：甲方按时支付工程款，如延迟支付，应支付滞纳金。4.施工手续办理：解决办法：甲方协助乙方办理相关施工手续，确保工程顺利进行。五、所有应用场景：1.甲方为别墅土建工程业主，乙方为施工方。2.甲方委托乙方进行别墅土建工程施工。3.双方