2024建设工程工程施工委托协议书

2024建设工程工程施工委托协议书合同编号：__________建设工程工程施工委托协议书1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系电话：__________5.电子邮箱：__________1.名称：__________2.地址：__________3.法定代表人：__________4.联系电话：__________5.电子邮箱：__________第一条工程概况1.1本项目的工程名称：__________1.2本项目的工程地点：__________1.3本项目的工程规模：__________1.4本项目的工程内容：__________第二条合同范围与内容2.1委托方同意乙方为本项目的施工方，负责本项目的施工建设。2.2乙方应按照本协议约定的工程内容、工程规模、工程地点及相关法律法规的要求，完成本项目的施工建设。第三条合同价格与支付3.1本项目的合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2委托方应按照本协议约定的付款方式及时向乙方支付合同款项。具体付款方式如下：（1）合同签订后，委托方支付乙方合同总金额的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，乙方提交相关进度报告，委托方支付相应的进度款；（3）工程验收合格后，委托方支付乙方合同总金额的60%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下，由委托方支付给乙方。3.3委托方支付款项时，应提供等额的发票。第四条工程进度与质量4.1乙方应按照约定的工期完成本项目的施工建设。具体工期如下：（1）开工日期：__________；（2）竣工日期：__________。4.2乙方应保证本项目的施工质量，符合国家相关法律法规及行业标准的要求。4.3乙方应按照约定的工程进度向委托方报告工程进度情况。第五条保密条款5.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。未经对方同意，不得向任何第三方泄露。5.2保密期限自本协议签订之日起算，至本协议终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1双方应严格履行本协议的约定，如一方违反本协议，导致另一方损失的，应承担相应的违约责任。6.2乙方如未能按照约定的工期完成本项目的施工建设，应按照逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：合同总金额的0.5%乘以逾期天数。6.3委托方如未能按照约定的付款方式及时向乙方支付合同款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的0.5%乘以逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。8.3本协议的有效期为__________年，自本协议签订之日起计算。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计文件

2.施工图纸

3.工程量清单

4.施工方案

5.材料及设备采购合同

6.工程验收标准

7.质保协议

8.保密协议

9.付款凭证

10.进度报告二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定的工期完成施工建设，视为违约。

2.乙方施工质量不符合国家法律法规及行业标准，视为违约。

3.乙方未按照约定的工程进度向委托方报告，视为违约。

4.委托方未按照约定的付款方式及时支付合同款项，视为违约。

5.双方泄露对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，视为违约。三、法律名词及解释：

1.委托方：指本协议中甲方，负责对本项目的施工建设进行委托。

2.受托方：指本协议中乙方，负责完成本项目的施工建设。

3.工期：指本协议中约定的工程开工日期至竣工日期的时间段。

4.违约金：指一方违反本协议约定，应向对方支付的赔偿金。

5.质保期：指本协议中约定的质量保证期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度滞后：及时沟通，调整施工计划，增加施工人员或设备，确保工程按期完成。

2.施工质量问题：立即整改，停工整顿，直至符合质量要求。

3.付款延误：双方协商确定付款时间，提前通知对方准备付款凭证。

4.泄露商业秘密：违约方承担违约责任，赔偿损失，签订补充协议加强保密措施。

5.工程变更：双方协商一致后，签订变更协议，调整工程内容、规模、工期等。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程