工程施工合同范本电子版

工程施工合同范本电子版合同编号：__________合同各方：甲方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________乙方：名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：_________________鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件，并愿意委托乙方承担该工程的施工任务；乙方具备相应的施工资质和能力，愿意承担该工程的施工任务，双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程质量标准：________________第二条合同价款2.1工程总价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。2.2乙方报价是基于甲乙双方共同认可的工程量及工程单价计算得出。2.3乙方报价包含：工程材料、施工设备、人工费用、管理费用、税费等一切与工程有关的费用。2.4乙方报价为一次性报价，合同签订后，除非甲乙双方另有约定，否则乙方不得以任何理由提出调价。第三条合同履行3.1甲方责任：（1）负责办理工程项目的相关审批手续，提供施工场地。（2）按照合同约定支付工程价款。（3）提供工程设计图纸及相关技术资料，并对乙方的施工提供必要的指导。（4）协调解决工程施工过程中遇到的问题，确保工程顺利进行。3.2乙方责任：（1）按照设计图纸和施工规范要求，保质保量完成施工任务。（2）严格按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。（3）负责工程现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故。（4）负责工程现场的环境保护，遵守相关环保法规。（5）协助甲方办理工程验收手续。第四条合同价款的支付与结算4.1甲方按照工程进度，分阶段支付工程价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款。（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%。（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价款的20%。（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。4.2乙方开具正规发票，甲方按照税务规定支付税费。4.3双方约定，如乙方提前完成工程，甲方应按照实际完成时间提前支付相应比例的工程价款。4.4工程验收不合格，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担。第五条违约责任5.1甲方逾期支付工程价款，应按照逾期部分价款的每日千分之一支付违约金。5.2乙方未按照约定工期完成工程，应按照逾期部分工程价款的每日千分之一支付违约金。5.3乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用由乙方承担。5.4双方因不可抗力导致无法履行合同，经协商一致，可以解除合同，互不承担违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：____________乙方代表（签名）：____________签订日期：________________一、附件列表：1.工程施工设计图纸及相关技术资料2.工程量清单及报价单3.乙方施工资质证明文件4.工程验收标准及方法5.工程进度计划及时间表6.付款凭证及转账记录7.工程变更通知单8.安全事故报告及处理结果9.环保检查报告及相关文件10.法院判决书或仲裁裁决书（如适用）二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付工程价款：甲方未按照合同约定的付款时间节点支付相应比例的工程价款。2.乙方未按约定工期完成工程：乙方未按照合同约定的时间节点完成工程进度。3.乙方施工质量不符合约定：乙方施工的质量不符合合同约定的质量标准。4.乙方现场安全管理不到位：乙方在施工现场未能确保施工安全，导致安全事故发生。5.乙方现场环境保护不符合规定：乙方在施工现场未能遵守相关环保法规。三、法律名词及解释：1.工程施工合同：双方约定乙方承担某项工程施工任务的合同。2.合同价款：双方约定的工程施工总价款。3.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.质量保证金：为确保工程质量，双方约定保留的一定比例的工程价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权要求乙方采取措施加快进度。2.工程质量问题：如发现乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用。3.甲方逾期支付价款：甲方逾期支付工程价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金。4.安全事故发生：立即启动应急预案，及时报告甲方和相关部门，并按照相关规定处理。5.环保问题：乙方应遵守相关环保法规，如发生环保问题，甲方有权要求乙方停止施工，并承担相应责任。五、所有应用场景：1.新建工程施工