2024建设工程内部承包协议书

2024建设工程内部承包协议书合同编号：__________协议书甲方：__________乙方：__________鉴于甲方为乙方提供工程承包服务，双方为明确双方权利义务，经友好协商，特订立本协议，以共同遵守。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、承包范围2.1乙方承包的工程范围包括但不限于：__________2.2乙方应按照甲方的要求和技术标准完成工程，并保证工程的质量和安全。三、合同价格3.1双方确认，本协议项下的工程承包价格为：__________元（大写：__________元整）。3.2乙方在合同签订后3个工作日内，向甲方支付合同总价的10%作为预付款。3.3乙方在工程进度达到50%时，向甲方支付合同总价的30%。3.4乙方在工程进度达到100%时，向甲方支付合同总价的60%。3.5乙方在工程验收合格后，向甲方支付合同总价的10%。四、工程进度及质量4.1乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。4.2乙方应保证工程的质量和安全，如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中，可能涉及到对方的商业秘密和机密信息，双方应对此类信息予以保密。5.2保密期限自本协议签订之日起至工程验收合格之日起终止。六、争议解决6.1对于因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决。6.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.工程预算明细表

3.工程进度计划表

4.工程质量标准和要求

5.乙方施工组织设计方案

6.乙方人员资格证明文件

7.工程验收标准和方法

8.保密协议

9.保险证明文件

10.其他双方认为需要附加的文件。二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间提供施工场地、材料、设备等，导致乙方无法按进度施工的，视为甲方违约。

2.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合约定的，视为乙方违约。

3.双方未按约定履行保密义务，泄露对方商业秘密的，视为违约。

4.甲方未按约定支付合同款项，视为甲方违约。

5.乙方未按约定支付合同款项，视为乙方违约。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中作为工程发包方的当事人。

2.乙方：指合同中作为工程承包方的当事人。

3.工程：指本协议约定的施工项目。

4.承包范围：指乙方在合同中约定的施工内容和范围。

5.合同价格：指双方约定的工程承包总价款。

6.违约：指合同当事人未按约定履行合同义务的行为。

7.违约责任：指违约方因违约行为应承担的民事责任。

8.保密义务：指合同当事人对合同履行过程中获悉的对方商业秘密和机密信息予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工程进度延误：乙方应提前制定详细的施工计划，并与甲方沟通，确保工程进度顺利进行。如遇不可抗力因素导致工程进度延误，双方可协商延长工期。

2.工程质量问题：乙方应严格按照约定的工程质量标准和要求施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责修复并承担相应费用。

3.合同款项支付：双方应按照约定的付款方式和时间及时支付合同款项，确保工程顺利进行。如发生付款纠纷，可协商解决或依法向人民法院提起诉讼。

4.保密义务履行：双方应严格遵守保密协议，不得泄露对方的商业秘密和机密信息。如发现泄露情况，可协商解决或依法向人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建设工程项目的内部承包合作。

2.适用于双方约定的一方为工程发包方，另一方为工程承包方的合作关系。

3.适用于工程承包方需按照工程设计图