总价包干合同范本建设工程

总价包干合同范本建设工程合同编号：__________合同双方：甲方：全称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系电话：____________________乙方：全称：________________________地址：________________________法定代表人：__________________联系电话：____________________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程质量标准：________________1.6工程进度要求：________________二、合同价格2.1乙方向甲方提供的建设工程施工服务，总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2乙方应当按照本合同约定的工程内容和质量标准，完成全部施工任务。2.3甲方应当按照本合同约定的付款方式和时间，向乙方支付合同价款。三、合同履行3.1乙方应当按照约定的工期、工程质量和安全标准，完成施工任务。3.2乙方应当遵守国家的法律法规，严格按照施工图纸、技术规范和操作规程进行施工。3.3乙方应当做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工过程中的人身和财产安全。3.4甲方应当提供乙方施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施，并保障施工现场的畅通。3.5甲方应当按时支付合同价款，不得无故拖欠。四、合同价款的支付4.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____%；（4）剩余的合同价款，甲方在缺陷责任期结束后____个工作日内支付给乙方。4.2甲方支付合同价款时，应当提供相应的付款凭证。五、合同的变更和解除5.1合同的变更和解除，应当经双方协商一致，并签订书面协议。5.2合同变更和解除后，乙方应当按照变更或解除后的合同内容继续履行。5.3合同变更和解除导致乙方损失的，甲方应当予以赔偿。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的____%。6.3一方违反合同约定，导致合同无法履行，应当承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：________法定代表人（或授权代表）：________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.施工方案和安全操作规程3.工程量清单和报价单4.施工进度计划和验收标准5.合同变更和解除协议6.违约金计算公式和支付凭证7.争议解决方式和相关法律法规8.补充协议及其它相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务：未能按照合同约定的工期、工程质量和安全标准完成施工任务。2.甲方未按照约定支付合同价款：未能按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。3.甲方无故拖欠合同价款：甲方无正当理由延迟支付合同价款。4.乙方违反合同约定导致合同无法履行：乙方违反合同约定的条款，导致合同无法正常履行。三、法律名词及解释：1.总价包干合同：指合同双方约定以固定总价的方式完成合同约定的工程。2.建设工程施工服务：指乙方按照甲方的要求，进行的建筑工程施工活动。3.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方因自身原因导致工程进度延误，应按约定支付违约金，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方及时整改，并承担相应责任。3.支付价款纠纷：甲方未按约定时间支付价款，乙方可以催告甲方支付，必要时可以依法申请仲裁或提起诉讼。4.合同变更和解除：双方因客观原因需变更或解除合同时，应签订书面协议，明确变更或解除的内容和责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化等。2.