水电安装合同范本

水电安装合同范本甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：________________________二、工程造价本工程总造价为：（大写）________________________元整（小写）：________________________元三、付款方式1.乙方进场后，甲方按工程造价的百分之XX支付乙方进场费，即：________元整。2.乙方完成全部工程的XX时，甲方支付乙方工程造价的百分之XX工程款，即：________元整。3.乙方完成全部工程，甲方支付乙方工程造价的百分之XX工程款，即：________元整。4.乙方所承包工程完工经验收合格之后，甲方支付乙方工程总造价的百分之XX，即：________元整。5.保修金：________元整，保修期为：XX个月，从工程验收合格签字起算。保修期满后甲方付清余款，乙方同时做好工程的维修工作。四、材料及设备供应方式1.本工程所需按报价单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场，采购数量由乙方提供，如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家，由此造成甲方的损失由乙方承担，如材料数量不够，由甲方补够，工期不变。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。2.乙方无权擅自更换甲方提供的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。3.甲方如果要求更换不同档次或品牌的材料，则根据市场价格作差额增减补贴。在施工过程中，如原定材料缺货时，乙方可在甲方认可下更换由公司指定的相同质量的材料。4.乙方采购的材料，如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料原价格的三倍补偿给甲方。5.乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责五、安全生产和防火1.因乙方违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。六、奖励和违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方XX元；甲方不按合同的约定拨款，每拖期一天，按付款额的XX支付滞纳金。2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已付款的XX向甲方支付违约金，甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方付乙方XX元，作为奖励。3.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.因甲方原因未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。5.因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。6.因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力等因素影响，导致停工XX小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。七、质量验收1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB）、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2.甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。3.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知XX日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。八、工程保修本工程保修期为XX年，自竣工验收签字之日起计算。在正常使用条件下装饰装修工程保修期限应为XX年，有防水要求的厨房、卫生间等房间和外墙水电安装合同范本（1）根据《中华人民共和国合同法》甲乙双方本着平等、自愿、公平、互利、诚实信用的原则。就乙方承接：XXX工程水电安装工程施工事项协商一致，达成如下协议事项：一、工程地点：XXX二、工程承包方式：单包（包人工）三、工程承包范围1.工程范围与内容：水施、电施等安装工程所包含的相关工作内容。2.乙方应完成工作内容：（1）施工、竣工直至验收合格交付使用等全部工作内容。（2）施工期间乙方必须配合甲方，土建施工队进度进行穿插施工，做好水、电预埋预留工作。四、工期1.乙方必须在保证工程质量的前提下按甲方要求的工期完成全部工作。2.乙方必须满足甲方总进度工期要求，若因乙方原因造成工期延误，则每延误一天罚款XX元，罚款最多不超过合同总价的XX。五、质量标准1.本工程质量经双方研究要求达到优良工程。2.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方代表的监督检查。六、合同价款1.本合同承包价以单价包干形式承包，单价以预算书为准（详见附件）。2.工程结算以实际发生量结算。七、付款和结算方式1.工人进场预付总价款的XX；2.按工程进度付款至XX；3.验收合格付款至XX；4.余款XX待保修期满后一次性付清。八、材料供应约定1.本工程所需，按报价单规定应由甲方自购的施工材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在各项工程开工之日前三天内由甲方采购供应到工地现场，采购数量由乙方提供，如因乙方计算不准确导致材料浪费并超出规定时间不能退回给商家，由此造成甲方的损失由乙方承担，如材料数量不够，由甲方补够，工期不变。甲方供应材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。2.乙方无权擅自更换甲方提供的材料，没有甲方签字确认，不支付费用。九、安全生产和防火约定1.甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和相关防火设计规范。2.乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规范》、《中华人民共和国消防法》和其它相关的法规、规范。3.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方承担由此引发的一切经济损失。十、奖励和违约责任1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方XX元；甲方不按合同的约定拨款，每拖期一天，按付款额的XX支付滞纳金。2.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已付款的XX向甲方支付违约金，甲方有权直接从应付给乙方的工程款中扣付。3.未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。4.未经甲方同意，乙方中途擅自退包，乙方应按合同总价款的XX向甲方支付违约金。甲方有权直接从应付给乙方的工程款中扣付。5.未能按合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿甲方因此发生的实际损失。6.对竣工验收后，所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题，乙方免费返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害，责任乙方自负。7.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设或工程成品，如造成损失，应照价赔偿。8.由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责。9.由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由乙方负责并承担责任。十一、附则1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。2.本合同履行完成后自动终止。3.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及甲乙双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。4.合同执行中如发生纠纷，双方应协商解决。协商不成可直接向甲方住所地人民法院起诉。甲方（盖章水电安装合同范本（2）甲方：（发包方）乙方：（承包方）根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围和内容：1.承包范围：水电安装工程（强电、弱电、给排水）。2.承包内容：（1）强电：所有图纸设计的灯具、电器（包括双控开关、空调开关、应急照明）、插座、防雷接地等强电安装工程。（2）弱电：所有图纸设计的电视、电话、宽带网络、智能化系统等弱电安装工程。（3）给排水：所有图纸设计的给排水、洁具等安装工程。四、承包方式：包工不包料。五、工期要求：1.乙方必须在XXXX年XX月XX日前竣工。乙方在收到甲方通知后，三天内进场施工。2.乙方必须配合土建施工进度，按照甲方要求的施工节点，按时完成承包范围内的所有工程。如因乙方原因造成工期延误，每延误一天，乙方须向甲方支付违约金XXX元。若因业主方原因造成的停工，工期顺延。六、工程质量：1.乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方代表的监督检查。2.乙方应按工程进度，及时向甲方提供关于工程质量的技术资料等。隐蔽工程未经甲方专业人员检查不得隐蔽，否则将承担有关责任。3.工程竣工验收，应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。4.工程竣工后双方共同组织有关单位进行竣工验收。5.验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，由乙方负责修好再进行检验。乙方如不能在安排的期限内整改完成且达到竣工要求时，甲方有权按计划合法使用而不被视为验收通过，乙方须在有限的时间内处理完毕，直至验收合格。七、工程造价：本工程总造价：（大写）：XXXX元整，（小写）：XXXX元。该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险及风险等各项费用。八、付款方式：1.乙方进场后，甲方按乙方进场人数的多少预付生活费，每人XX元，每X天支付一次，待工程完成XX后，甲方支付乙方已完成工程量的XX工程款。2.工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付乙方至总工程价款的XX。3.工程竣工验收合格后一年内，甲方支付乙方总工程价款的XX。_______余款作为质量保证金，待保修期满后付清。九、保修期限：1.本工程保修期为壹年，自工程竣工验收合格并交付使用之日起计算。2.在保修期内，因乙方施工质量问题，乙方应在接到修理通知之后XX天内派人修理完善。否则，甲方有权另派请人员修理，一切费用由乙方支付。因甲方使用不当造成的损坏，则不在保修范围内，但乙方应协助甲方处理。十、安全施工：1.乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，进行安全技术培训，设置安全保障设施，自费办理工伤保险，严格遵守安全操作规程，施工中如发生伤亡事故，其损失由乙方负责。2.在施工过程中，造成的火灾事故，由乙方负责。十一、违约责任：1.甲方不按合同支付工程款（进度款），每延期一天，按应付款额的XX支付滞纳金。2.乙方未按合同规定的工期交付使用的，每延期一天，须支付合同价款XX的违约金给甲方。工期延误超过XX天，甲方有权单方面终止合同，乙方须在XX天内向甲方返还已收款项，并支付合同价款的XX作为违约金。十二、附则：1.本合同一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。合同自双方签字盖章之日起生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。2.本合同签订后，双方应共同遵守，如有一方违约，应赔偿因违约给对方造成的一切经济损失。3.因执行本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地人民法院负责处理。甲方（盖章）：法定代表人：委托代理人：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：法定代表人：委托代理人：XXXX年XX月XX日水电安装合同范本（3）合同编号：_______甲方（业主方）：_______地址：_______法定代表人负责人：_______联系电话：_______乙方（施工方）：_______地址：_______法定代表人负责人：_______联系电话：_______鉴于甲方需对位于_______进行水电安装工作，现甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，就水电安装事宜达成如下合同：一、工程概况1.工程名称：_______水电安装工程2.工程地点：_______3.工程内容：包括但不限于水管、电线、开关、插座、灯具等设备的安装及调试工作。二、工期1.开工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.总工期：_______天。三、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币（大写）_______元）。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX作为预付款，即人民币（大写）_______元）。（2）工程进度达到XX时，甲方支付乙方合同总价款的XX，即人民币（大写）_______元）。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余合同价款，即人民币（大写）_______元）。四、双方权利和义务1.甲方权利和义务：（1）按约定支付合同价款；（2）提供施工所需的水、电等基础设施；（3）监督乙方施工进度及质量；（4）组织工程竣工验收。2.乙方权利和义务：（1）按约定完成水电安装工作；（2）确保施工质量符合相关标准；（3）负责施工现场的安全管理；（4）提供必要的施工技术支持和售后服务。五、违约责任1.若甲方未按约定支付合同价款，每逾期一日，应按未付款项的XX向乙方支付违约金。2.若乙方未按约定完成工程或施工质量不符合约定，乙方应负责整改并承担由此产生的费用。六、争议解决如甲乙双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主方）：_______法定代表人负责人签字：_______签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（施工方）：_______法定代表人负责人签字：_______签订日期：XXXX年XX月XX日水电安装合同范本（4）甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，就甲方水电安装工程项目达成一致意见，订立本合同，双方共同遵守。一、工程概况1.工程名称：水电安装工程2.工程地点：3.工程内容：水电安装，包括材料、设备采购、施工安装、调试等。二、合同价款及支付方式1.合同总价款为人民币（大写）：__________________元整（小写：__________元）。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的____作为预付款，即人民币（大写）：__________________元整（小写：__________元）。（2）乙方完成全部工程施工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的____作为尾款，即人民币（大写）：__________________元整（小写：__________元）。三、工期1.乙方应按照甲方的要求，在合同签订后____天内完成全部工程施工。2.如有特殊情况需延长工期，双方应协商确定并签署书面协议。四、质量标准及验收1.乙方应按照国家现行水电安装施工及验收规范、质量评定标准和施工图集组织施工，确保工程质量合格。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到验收通知后____天内组织验收，验收合格后签署验收合格证明。五、保修期及售后服务1.本工程保修期为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。2.保修期内，乙方应负责免费维修因乙方施工质量问题造成的损坏。3.保修期满后，乙方应提供优质的售后服务，如需维修，乙方应收取合理的维修费用。六、违约责任1.甲方未按照合同约定支付价款的，每逾期一天，应按照逾期未支付价款的____向乙方支付违约金。2.乙方未按照合同约定完成工程施工或工程质量不合格的，应负责返工并承担由此给甲方造成的损失。七、争议解决如双方在执行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、附则1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年____月____日乙方（盖章）：法定代