一级造价工程师《造价管理》2024年江西省吉安市安福县考前冲刺预测试卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年江西省吉安市安福县考前冲刺预测试卷第1题：单选题(本题1分)根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，应当依据规定实行的采购方式是（）。A.询价B.单一来源采购C.直接确定D.框架协议第2题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，施工单位向建设单位提交工程质量保修书的时间为（）。A.竣工验收后B.竣工验收时C.提交竣工验收报告时D.竣工结算后第3题：单选题(本题1分)下列关于商业银行贷款期限的说法正确的是（）。A.贷款期限在1年以内的为短期贷款B.超过1年至2年的为中期贷款C.超过2年至5年的为中期贷款D.5年以上期限的为长期贷款第4题：单选题(本题1分)在工程费用监控过程中，在纠偏方面主要是对索赔进行管理，属于费用偏差纠正的（）。A.合同措施B.技术措施C.经济措施D.组织措施第5题：单选题(本题1分)下列基于互联网的工程项目信息平台的功能中，属于基本功能的是（）。A.在线项目管理、任务管理、多媒体信息交互管理B.工作流程管理、电子采购、任务管理C.工作流程管理、项目沟通与讨论、文档管理D.在线项目管理、项目沟通与讨论、文档管理第6题：单选题(本题1分)某施工企业承包一项工程，2011年3月1日将施工设备运抵工地，2011年3月6日破土动工，工程于2012年5月20日完工，6月份联动试车，所有设备都是新设备。7月1日正式投产。则该项目的建筑工程一切险的保险期限最短为（）。A.2011年3月6日到2012年5月20日B.2011年3月1日到2012年6月30日C.2011年3月6日到2012年6月30日D.2011年3月1日到2012年5月20日第7题：单选题(本题1分)美国建筑师学会（AIA）合同条件体系分为A.B.C.D.F.G、系列，用于合同和办公管理表格的是（）。A.D系列B.E系列C.F系列D.G系列第8题：单选题(本题1分)为新建项目筹集债务资金时，对利率结构起决定性作用的因素是（）.A.进入市场的利率走向B.借款人对于融资风险的态度C.项目现金流量的特征D.资金筹集难易程度第9题：单选题(本题1分)建设项目工程造价的组合过程是（）。A.分部分项工程单价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价B.单位工程造价→分部分项工程单价→单项工程造价→建设项目总造价C.分部分项工程单价→单项工程造价→单位工程造价→建设项目总造价D.单项工程造价→分部分项工程单价→单位工程造价→建设项目总造价第10题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，乙级造价咨询企业中专职从事工程造价专业工作人员应不少于（）人。A.12B.10C.8D.6第11题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》中关于工程竣工验收的说法正确的是（）。A.建设单位使用未经验收合格的工程应有施工单位签署的工程保修书B.施工单位在建设工程竣工验收后，需及时向建设行政主管部门移交项目档案C.竣工验收不需要勘察单位签署的质量合格文件D.竣工验收应有施工单位签署的工程保修书第12题：单选题(本题1分)下列不能体现工程寿命周期成本分析法的局限性的是（）。A.假定项目方案有确定的寿命周期B.在项目早期进行评价的准确性难以保证C.工程寿命周期成本分析的高成本未必适用于所有项目D.进行费用设计，将寿命周期成本作为系统开发的主要因素第13题：单选题(本题1分)不同的资金成本形式有不同的作用，可作为追加筹资决策依据的资金成本是（）。A.边际资金成本B.个别资金成本C.综合资金成本D.加权资金成本第14题：单选题(本题1分)企业应纳税所得额是其收入总额减去准予扣除项目的金额。其中准予扣除项目包括()。A.资本性支出B.税收滞纳金C.贷款担保支出D.营业外支出第15题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送有关部门备案。A.14B.15C.30D.45第16题：单选题(本题1分)根据《合同法》，可撤销合同是指（）的合同。A.因重大误解订立B.当事人恶意串通损害第三方利益所订立C.违反行政法规强制性规定而订立D.当事人未能履行保密义务而订立第17题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当作出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款第18题：单选题(本题1分)当事人订立合同，需要经过要约和承诺两个阶段，承诺生效时表示（）。A.合同订立B.合同成立C.合同生效D.合同有效第19题：单选题(本题1分)某楼板结构工程由三个施工段组成，每个施工段均包括模板安装、钢筋绑扎和混凝土浇筑三个施工过程，每个施工过程由各自专业工作队施工，流水节拍如下表。该工程钢筋绑扎与混凝土浇筑之间的流水步距为（）。A.2B.5C.8D.10第20题：单选题(本题1分)根据现行《建设工程监理规范》要求，监理工程师对建设工程实施监理的形式包括（）。A.旁站、巡视和班组自检B.巡视、平行检验和班组自检C.平行检验、班组互检和旁站D.旁站、巡视和平行检验第21题：单选题(本题1分)下列工程项目管理组织机构形式中，易于实现统一指挥的是（）。A.矩阵制和职能制B.职能制和直线制C.直线制和直线职能制D.直线职能制和矩阵制第22题：单选题(本题1分)按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系，反映了（）造价管理的思想。A.全寿命期B.全要素C.全过程D.全方位第23题：单选题(本题1分)招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期时间至少（）日前以书面形式发出。A.10B.15C.20D.30第24题：单选题(本题1分)某建筑装饰工程公司取得施工许可证后，建设单位资金不到位，准备延期8个月开工。关于该施工许可证有效期的说法，正确的是（）。A.在发证机关收回前一直有效B.由建设单位报发证机关核验1次，即可连续有效C.在取得后第3个月申请延期3个月，在第6个月再申请延期3个月，才能有效D.无论如何，到3个月自行作废第25题：单选题(本题1分)根据《标准勘察招标文件》（2017年版），由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，（）。A.应当延长设计服务期限并增加设计费用B.只增加设计费用给予补偿C.只延长设计服务期限D.双方协商解决第26题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应在监理人出具最终结清证书后的（）内，将应支付款支付给承包人。A.30B.25C.14D.10第27题：单选题(本题1分)根据税收征收管理法，未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。A.千分之二B.千分之五C.万分之二D.万分之五第28题：单选题(本题1分)某企业转让房地产，收入总额为1000万元，扣除项目金额为400万元，则应缴纳土地增值税（）万元。A.180B.200C.240D.300第29题：单选题(本题1分)（）是一种用于工程进度控制的有效方法，在工程项目目标控制中采用这种方法也有助于工程成本的控制和资源的优化配置。A.直方图法B.网络计划法C.控制图法D.香蕉曲线法第30题：单选题(本题1分)单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该（）为纳税人。否则，以（）为纳税人。A.发包人，承包人B.承包人，发包人C.单位法人，承包人D.发包人，单位法人第31题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程项目目标，可采取的组织措施之一是（）。A.制定工作考核标准B.论证技术方案C.审查工程付款D.选择合同计价方式第32题：单选题(本题1分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（）周。A.1B.2C.3D.4第33题：单选题(本题1分)下列资金成本中，属于筹集阶段发生且具有一次性特征的是（）。A.债券发行手续费B.债券利息C.股息和红利D.银行贷款利息第34题：单选题(本题1分)价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.功能B.成本C.价值D.结构第35题：单选题(本题1分)根据《合同法》，合同的成立需要顺序经过（）。A.要约和承诺两个阶段B.要约邀请、要约和承诺三个阶段C.承诺和要约两个阶段D.承诺、要约邀请和要约三个阶段第36题：单选题(本题1分)据现行的规定，甲级工程造价咨询单位的资质标准之一是：具有从事工程造价专业工作的专职人员和取得一级造价工程师注册证书的专业人员分别不少于（）人。A.20和10B.20和8C.12和6D.12和4第37题：单选题(本题1分)经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析，以下说法正确是（）。A.融资前分析以静态分析为主，动态分析为辅B.融资后分析只进行动态分析，不考虑静态分析C.融资前分析以动态分析为主，静态分析为辅D.融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析第38题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后（）天内完成审核。A.7B.14C.28D.42第39题：单选题(本题1分)评标报告应由评标委员会全体成员签字，下列处理方式错误的是（）。A.对评标结果有不同意见的评标委员会成员应以书面形式说明其不同意见和理由B.评标报告应注明该不同意见C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为同意评标结果D.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为弃权第40题：单选题(本题1分)在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。A.3和0B.3和2C.5和0D.5和3第41题：单选题(本题1分)下列施工机械折旧方法中，年折旧率为固定值的是（）。A.平均年限法和年数总和法B.工作量法和加速折旧法C.平均年限法和双倍余额递减法D.工作量法和年数总和法第42题：单选题(本题1分)按照资金使用用途分，商业银行贷款在银行内部管理中分为（）。A.长期贷款和短期贷款B.固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款C.固定利率贷款和浮动利率贷款D.境内贷款和境外贷款第43题：单选题(本题1分)选择债务融资结构时，需要考虑债务偿还顺序，正确的债务偿还方式是（）。A.以债券形式融资的，应在一定年限内尽量提前还款B.对于固定利率的银行贷款，应尽量提前还款C.对于有外债的项目，应后偿还硬货币债务D.在多种债务中，应后偿还利率较低的债务第44题：单选题(本题1分)下列关于工程监理单位的安全责任表述不正确的是（）。A.如发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改B.情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工C.情况严重的，应当及时报告建设单位D.施工单位如拒不整改或者不停止施工，工程监理单位应当及时向建设单位报告第45题：单选题(本题1分)下列各组投资方案经济效果评价指标中，在评价同一个项目时，其评价结论总是一致的是（）。A.静态投资回收期和动态投资回收期B.资本金净利润和总投资收益率C.利息备付率和资产负债率D.净现值和净年值第46题：单选题(本题1分)某企业一项固定资产的原价为20000元，预计使用年限为5年，预计净残值200元。按双倍余额递减法计算折旧，第4年的折旧额为（）元。A.4000B.3960C.2880D.2060第47题：单选题(本题1分)某项目期初投资额为2000万元，从第一年末开始每年净收益480万元。若基准收益率为10%，并已知（P/A，10%，5）=3.7908和（P/A，10%，6）=4.3553，则该项目的静态投资回收期和动态投资回收期分别为（）年。A.4.17和5.33B.4.17和5.67C.4.83和5.33D.4.83和5.67第48题：单选题(本题1分)应用价值工程原理进行功能评价时，表明评价对象的功能与成本较匹配，暂不需考虑改进的情形是价值系数（）。A.大于0B.等于1C.大于1D.小于1第49题：单选题(本题1分)下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是（）。A.项目施工成本降低率B.目标总成本降低率C.施工责任目标成本实际降低率D.施工计划成本实际降低率第50题：单选题(本题1分)以下关于项目资本金的描述中，正确的是（）。A.项目资本金属于建设项目法人的债务，应按期偿付本息B.项目资本金是项目总投资中的固定资产投资部分C.项目资本金是项目总投资中由投资者认缴的出资额D.出资者根据项目资本金出资比例享有权益，出资不得转让第51题：单选题(本题1分)在工程项目建设程序的（），通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算。A.可行性研究阶段B.施工图设计阶段C.技术设计阶段D.初步设计阶段第52题：单选题(本题1分)建设工程造价从业主和市场交易的角度可分别理解为（）。A.建设工程固定资产投资和建设工程总费用B.建设工程总投资和建设工程承发包价格C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资D.建设工程动态投资和建设工程静态投资第53题：单选题(本题1分)某企业年初从银行借款600万元，年利率12%，按月计算并支付利息，则每月末应支付利息（）万元。A.5.69B.6.00C.6.03D.6.55第54题：单选题(本题1分)限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现（）的目标。A.设计方案和施工组织最优化B.总体布局和施工方案最优化C.建设规模和投资效益最大化D.使用功能和建设规模最大化第55题：单选题(本题1分)根据《民法典》合同编，下列关于定金的说法，正确的是（）。A.债务人准备履行债务时，定金应当收回B.给付定金的一方如不履行债务，无权要求返还定金C.收受定金的一方如不履行债务，应当返还定金D.当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时适用违约金条款第56题：单选题(本题1分)根据九部委发布的《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程变更不包括（）。A.取消合同中任何一项工作转由建设单位实施B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性C.改变合同工程的基线D.改变已批准的施工工艺或顺序第57题：单选题(本题1分)根据《国务院关于调整和完善固定资产项目资本金制度的通知》，对于保障性住房和普通商品住房项目，项目资本金占项目总投资的最低比例是（）。A.20%B.25%C.30%D.35%第58题：单选题(本题1分)在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。A.总时差B.最迟开始时间C.自由时差D.最迟完成时间第59题：单选题(本题1分)某企业年初借款2000万元，按年复利计息，年利率为8%。第3年末还款1200万元，剩余本息在第5年末全部还清，则第5年应还本付息（）万元。A.1388.80B.1484.80C.1538.98D.1738.66第60题：单选题(本题1分)建筑工程一切险中，安装工程项目的保险金额是该项目的（）。A.概算造价B.结算造价C.重置价值D.实际价值第61题：多选题(本题2分)工程网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最小B.总时差最小C.时间间隔为零D.最迟完成时间与最早完成时间之差最小E.开始节点和完成节点均为关键节点第62题：多选题(本题2分)建设工程项目采用平行模式的特点有（）。A.有利于控制工程质量B.有利于缩短建设周期C.有利于组织管理D.有利于控制工程造价E.有利于业主选择承包商第63题：多选题(本题2分)关于建设工程限额设计的说法，正确的有（）。A.限额设计应遵循全寿命期费用最低原则B.限额设计的重要依据是批准的投资总额C.限额设计时工程使用功能不能减少D.限额设计应追求技术经济合理的最佳整体目标E.限额设计可分为限额初步设计和限额施工图设计第64题：多选题(本题2分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，由此可以判断出（）。A.工作B为关键工作B.工作C的总时差为2C.工作E的总时差为0D.工作G的自由时差为0E.工作K的总时差与自由时差相等第65题：多选题(本题2分)在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则（）。A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B.没有违背诚实信用原则，不应禁止C.是降低了工程造价，应当提倡D.该投标文件应作废标处理E.其做法符合低价中标原则，不应禁止第66题：多选题(本题2分)关于工程竣工结算的说法，正确的有（）。A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算和单项工程竣工结算B.工程竣工结算均由总承包单位编制C.建设单位要审查工程竣工结算的递交程序和资料的完备性D.施工承包单位要审查工程竣工结算的项目内容与合同约定内容的一致性E.建设单位要审查实际施工工期对工程造价的影响程度第67题：多选题(本题2分)以下各项财务分析指标中，可用于判断项目偿债能力的指标有（）。A.内部收益率B.资产负债率C.总投资收益率D.速动比率E.项目资本金净利润率第68题：多选题(本题2分)施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容包括（）。A.审查结算的项目范围、内容与合同约定的项目范围、内容的一致性B.审查工程量计算的准确性、工程量计算规则与计价规范或定额的一致性C.审查执行合同约定或现行的计价原则、方法的严格性D.审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核准变更工程费用E.审查工程竣工结算的递交程序和资料的完备性第69题：多选题(本题2分)下列各项费用中，构成融资租赁租金的有（）。A.租赁资产的成本B.承租人的使用成本C.出租人购买租赁资产的贷款利息D.出租人的利润E.承租人承办租赁业务的费用第70题：多选题(本题2分)当网络计划工期等于计算工期时，下列有关时标网络计划的说法正确的是（）。A.以终点节点为完成节点的工作．其自由时差应等于计划工期与本工作最早开始时间之差B.以终点节点为完成节点的工作．其自由时差与总时差是相等的C.中间工作的自由时差就是该工作箭线中波形线的水平投影长度D.当工作之后只紧接虚工作时．则该工作的箭线上可能存在波形线E.当工作之后只紧接虚工作时．其紧接的虚箭线中波形线水平投影长度的最短者为该工作的自由时差第71题：多选题(本题2分)对于技术进步较快的施工机具设备计提折旧可采用的方法有（）。A.平均年限法B.工作量法C.双倍余额递减法D.年数总和法E.平均台班法第72题：多选题(本题2分)在对计算期相同的互斥方案进行评价时，常采用的动态评价方法有（）。A.净现值法B.净年值法C.综合总费用D.增量投资回收期E.增量投资内部收益率法第73题：多选题(本题2分)根据《合同法》，下列关于承诺的说法，不正确的是（）。A.承诺通知到达要约人时生效B.承诺通知一经发出不得撤回C.承诺可对要约的内容做出实质性变更D.承诺的内容应当与要约的内容一致E.要约到达受要约人、承诺通知发出时生效第74题：多选题(本题2分)与传统的贷款方式相比，项目融资的优点有（）。A.融资成本较低B.信用结构多样化C.投资风险小D.可利用税务优势E.属于资产负债表外融资第75题：多选题(本题2分)根据《政府釆购法实施条例》，下列说法正确的是（）A.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%B.履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%C.履约保证金的数额不得超过采购项目预算金额的10%D.投标保证金不得超过采购项目预算金额的2%E.投标保证金不得超过政府采购合同金额的2%第76题：多选题(本题2分)资金筹措方式中，项目新设法人筹措方式有（）。A.合资合作B.公开募集C.融资租赁D.私募E.政策性贷款第77题：多选题(本题2分)下列关于该现金流量图的说法，正确的有（）。A.图为典型的投资项目现金流量图B.可反应该活动借款资本状况C.0点可作为第一期起点D.向上的箭头表示流入E.若i=7%，NPV=-9.23第78题：多选题(本题2分)根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会（DAB）及其裁决的说法，正确的有（）。A.DAB须由3人组成B.合同双方共同确定DAB主席C.DAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受DAB的裁决E.合同双方对DAB的约定排除了合同仲裁的可能性第79题：多选题(本题2分)债券筹资的优点是指（）。A.经营灵活性提高B.筹资成本较低C.利息允许在所得税后支付D.保障股东控制权E.便于调整资本结构第80题：多选题(本题2分)一人准备在今后7年每年年末存入A元，利率为I，则第8年年末可以得到F的正确表达式是（）。A.F=A（P/A,I,7）（F/P,I,8）B.F=A（P/A,I,6）（F/P,I,7）C.F=A（F/A,I,7）（F/P,I,1）D.F=A（F/A,I,6）（F/P,I,2）E.F=A（F/A，I，7）

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P42知识点：政府采购法。根据相关规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依法采用竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。2、【正确答案】：C【试题解析】：施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，出具质量保修书。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。3、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P232按照贷款期限，商业银行的贷款分为短期贷款、中期贷款和长期贷款。贷款期限在1年以内的为短期贷款，超过1年至3年的为中期贷款，3年以上期限的为长期贷款。4、【正确答案】：A【试题解析】：合同措施在纠偏方面主要是指索赔管理。5、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P156本题考查的是工程项目信息管理。基于互联网的工程项目信息平台功能分为基本功能和拓展功能两个层次。基本功能包括：（1）变更与桌面管理。（2）日历和任务管理。（3）文档管理。（4）项目沟通与讨论。（5）工作流程管理。（6）网站管理与报告。6、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P277建筑工程一切险的保险期限包括建筑期、试车期。保证期是否投保由投保人自己决定。建筑期保险责任的开始时间是：工程破土动工之日或工程材料、设备返抵工地之日，以先发生者为准。试车期对旧设备不保，对新设备保险责任存在。因此该项目的保险期限应该从工程设备运抵工地到试车结束。7、【正确答案】：B【试题解析】：8、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P244利率结构。项目融资中的债务资金利率主要为浮动利率、固定利率以及浮动/固定利率三种机制。评价项目融资中应该采用何种利率结构、需要综合考虑三方面的因素:（1）项目现金流量的特征起着决定性的作用。（2）对进入市场中利率的走向分析在决定债务资金利率结构时也起到很重要的作用。（3）任何一种利率结构都有可能为借款人带来一定的利益，但也会相应增加一定的成本，最终取决于借款人如何在控制融资风险和减少融资成本之间的权衡。9、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P2知识点：工程造价及其计价特征。工程造价的组合过程是：分部分项工程单价→单位工程造价→单项工程造价→建设项目总造价。10、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询企业资质管理。乙级工程造价咨询企业专职专业人员不少于6人，其中，具有工程（或工程经济）类中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书的人员不少于4人；取得一级造价工程师注册证书的人员不少于3人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。11、【正确答案】：D【试题解析】：选项A错误，建设工程经验收合格的，方可交付使用。选项B错误，建设单位应建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。选项C错误，建设工程竣工验收应当具备下列条件:（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。12、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P225～226知识点：工程寿命周期成本分析方法。工程寿命周期成本分析法的局限性：（1）假定项目方案有确定的寿命周期；（2）在项目早期进行评价的准确性难以保证；（3）工程寿命周期成本分析的高成本未必适用于所有项目。13、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P238边际资金成本是追加筹资决策的重要依据。选项B，个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低，是确定筹资方式的重要依据。选项C，综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据。14、【正确答案】：D【试题解析】：企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。同时，企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除。15、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建设单位的安全责任。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。16、【正确答案】：A【试题解析】：1:合同可以变更或者撤销的情形有：(1)因重大误解订立的；(2)在订立合同时显失公平的；(3)一方以欺诈、胁迫的手段或乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损’害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销.见教材第五章第二节P274。【考核要点】：合同可以撤销的情形。17、【正确答案】：B【试题解析】：选项A，由于格式条款的提供者往往在经济地位方面具有明显的优势，在行业中居于垄断地位，因而导致其在拟订格式条款时，会更多地考虑自己的利益，而较少考虑另一方当事人的权利或者附加种种限制条件。为此，提供格式条款的一方应当遵循公平的原则确定当事人之间的权利义务关系。选项C，对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。选项D，格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。18、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是合同订立。承诺生效时合同成立。19、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P115本题考查的是流水施工的基本组织方式。钢筋绑扎累加数列分别为4，9，15；混凝土浇筑累加数列分别为2，5，7；错位相减后依次是：4、7、10、-7，取最大值是1020、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P26本题考查的是建设工程质量管理条例。工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。21、【正确答案】：C【试题解析】：直线制的优点包括结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。直线职能制的优点包括：既保持了直线制统一指挥的特点，又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求。其主要优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率。22、【正确答案】：B【试题解析】：影响工程造价的因素很多。为此，控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程造价、工期、质量、安全、环境的集成管理。全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。23、【正确答案】：B【试题解析】：招标人对已发出的招标文件进行必要澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止日期时间至少15日前以书面形式发出。24、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P21本题考查的是建筑法。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。25、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P142页发包人应按约定的数量和期限交给设计人。由于发包人未按时提供文件造成设计服务期限延误的，应当延长设计服务期限并增加设计费用。26、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是《标准设计施工总承包招标文件》的合同条款。发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。27、【正确答案】：D【试题解析】：纳税人因有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局批准，可以延期缴纳税款，但是最长不得超过3个月。未按期缴纳税款的，税务机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。28、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P271知识点：土地增值税。（1000-400）/400=150%，600×50%－400×15%＝240（万元）。29、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是网络计划法。网络计划技术是一种用于工程进度控制的有效方法，在工程项目目标控制中采用这种方法也有助于工程成本的控制和资源的优化配置。30、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是增值税。单位以承包、承租、挂靠方式经营的，承包人、承租人、挂靠人（以下统称承包人）以发包人、出租人、被挂靠人（以下统称发包人）名义对外经营并由发包人承担相关法律责任的，以该发包人为纳税人。否则，以承包人为纳税人。31、【正确答案】：A【试题解析】：工程项目目标控制的措施通常有(1)组织措施。事先委任执行人员，授予相应职权，确定职责，制定工作考核标准；充实控制机构，挑选与其工作相称的人员；对工作进行考评，以便评估工作、改进工作、挖掘潜在工作能力、加强相互沟通；在控制过程中激励人们以调动和发挥他们实现.目标的积极性、创造性；培训人员等；(2)技术措施。对多个可能的主要技术方案进行技术可行性分析，对各种技术数据进行审核、比较，通过科学试验确定新材料、新工艺、新设备、新结构的适用性，对各投标文件中的主要技术方案做必要的论证，对施工组织设计进行审查等；(3)经济措施。对各种实现目标的计划进行资源、经济、财务诸方面的可行性分析，对经常出现的各种设计变更和其他工程变更方案进行技术经济分析，对工程概、预算进行审核，编制资金使用计划，对工程付款进行审查等；(4)合同措施。确定对目标控制有利的承发包模式和合同结构，拟订合同条款，参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题，以及彳故好防止和处理索赔的工作等。B项属于技术措施，C项属于经济措施，D项属于合同措施。见教材第四章第三节P211、P212。【考核要点】工程项目目标控制的措施。32、【正确答案】：A【试题解析】：A工作的紧后工作DEG的总时差分别为2、0、1，A工作的总时差为MIN（0+2，1+0，1+1）=133、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资金成本。资金筹集成本指在资金筹集过程中所支付的各项费用，如发行股票或债券支付的印刷费、发行手续费、律师费、资信评估费、公证费、担保费、广告费等。一般属于一次性费用，筹资次数越多，资金筹集成本越大。资金使用成本又称为资金占用费，指占用资金而支付的费用，主要包括支付给股东的各种股息和红利、向债权人支付的贷款利息以及支付给其他债权人的各种利息费用等。一般与所筹集的资金多少以及使用时间的长短有关，具有经常性、定期性的特征，是资金成本的主要内容。34、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P203知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。35、【正确答案】：A【试题解析】：当事人訂立合同，需要经过要约和承诺两个阶段。有些合同在要约之前还会有要约邀请，但它并不是合同成立过程中的必经过程。见教材第五章第二节P270。【考核要点】合同订立的程序。36、【正确答案】：C【试题解析】：甲级企业资质标准：专职专业人员不少于12人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称或者取得二级造价工程师注册证书的人员不少于8人，取得一级造价工程师注册证书的人员不少于6人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。37、【正确答案】：C【试题解析】：融资前分析应以动态分析（考虑资金的时间价值）为主，静态分析（不考虑资金的时间价值）为辅；融资后的盈利能力分析应包括动态分析和静态分析。38、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P316-331监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。39、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P338评标报告应由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。40、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是网络计划时间参数计算。自由时差的计算：（1）对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值；（2）对于无紧后工作的工作，也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完成时间之差，TF=LS－ES=25－20=5天，FF=32－（20+9）=3天。41、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P346本题考核的是施工机械折旧方法。平均年限法的计算公式为：年折旧率=（1-预计净残值率）/折旧年限×100%双倍余额递减法的计算方法为：年折旧率=2/折旧年限×100%42、【正确答案】：B【试题解析】：按照资金使用用途分，商业银行贷款在银行内部管理中分为固定资产贷款、流动资金贷款、房地产开发贷款等。43、【正确答案】：D【试题解析】：一些债券形式要求至少一定年限内借款人不能提前还款，故A选项错误。采用固定利率的银行贷款，因为银行安排固定利率的成本原因，如果提前还款，借款人可能会被要求承担一定的罚款或分担银行的成本，故B选项错误。对于有外债的项目，由于有汇率风险，通常应先偿还硬货币的债务，后偿还软货币的债务，故C选项错误。44、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P28知识点：勘察、设计等单位的安全责任。工程监理单位在实施监理过程中，如发现存在安全事故隐患，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位如拒不整改或者不停止施工，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。45、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P176-185由于同一现金流量的现值和等额年值是等价的（或等效的），因此，净现值法与净年值法在方案评价中能得出相同的结论。而在多方案评价时，特别是各方案的计算期不相同时，应用净年值比净现值更为方便。46、【正确答案】：D【试题解析】：双倍余额递减法是指按照固定资产账面净值和固定的折旧率计算折旧的方法，它属于一种加速折旧的方法。其年折旧率是平均年限法的两倍，并且在计算年折旧率时不考虑预计净残值率。实行双倍余额递减法的固定资产，应当在其固定资产折旧年限到期前两年内，将固定资产账面净值扣除预计净残值后的净额平均摊销。年折旧率=2/折旧年限=2/5=40%。第1年折旧额=20000x40%=8000元第2年折旧额=（20000-8000）x40%=4800元第3年折旧额=（20000-8000-4800）x40%=2880元第4年折旧额=第5年折旧额=（20000-8000-4800-2880-200）/2=2060元。47、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容及指标体系。静态投资回收期Pt=2000/480=4.17年。动态投资回收期是使累计现值等于零的年份；内部收益率是使累计现值等于零的折现率；两者概念有相似之处，因此可以用插值法。内部收益率是对折现率插值，动态投资回收期可以对时间插值。假设动态回收期是i，i-5/6-5=4.17-3.7908/4.3553-3.7908。得出i=5.67。48、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：功能评价。第i个评价对象的价值系数V=第i个评价对象的功能评价值F/第i个评价对象的现实成本C。功能价值系数1）V＝1。评价对象的价值为最佳，无须改进。2）V＜1。功能现实成本大于功能评价值。一种可能是由于存在着过剩的功能，另一种可能是功能虽无过剩，但实现功能的条件或方法不佳，以致使实现功能的成本大于功能的实际需要。剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向，使成本与功能比例趋于合理。3）V＞1。功能现实成本低于功能评价值，表明该部件功能比较重要，但分配的成本较少。功能与成本的分配可能已较理想，或者有不必要的功能，或者应该提高成本。49、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P3521）企业的项目成本考核指标：项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本（6.4.22）项目施工成本降低率=项目施工成本降低额/项目施工合同成本×100%（6.4.23）50、【正确答案】：C【试题解析】：对项目来说，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务，A项错误；项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额，B项错误、C项正确；投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回，D项错误。51、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P63知识点：工程建设程序。在工程项目建设程序的初步设计阶段，通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算。52、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P1知识点：工程造价的含义。建设工程造价从业主角度可以理解为全部固定资产投资费用，从市场交易的角度可以理解为建设工程总费用或建筑安装工程费用。53、【正确答案】：B【试题解析】：月利率：i=r/m=12%/12=1%，每月支付利息：I=600*1%=6（万元）。54、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是限额设计。限额设计中，工程使用功能不能减少，技术标准不能降低，工程规模也不能削减。因此，限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化55、【正确答案】：B【试题解析】：当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。（A错误）给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。（C错误）当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。（D错误）56、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P353知识点：工程变更与索赔管理。根据九部委发布的《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程变更包括以下五个方面：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。57、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P227本题考查的是项目资本金制度。58、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P122工作总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作必须开始的最迟时刻。最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作必须完成的最迟时刻。59、【正确答案】：C【试题解析】：2000×（1+8%）5-1200×（1+8%）2=1538.98（万元）。60、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P274本题考查的是建筑工程一切险。安装工程项目该项目的保险金额为其重置价值。61、【正确答案】：BD【试题解析】：总时差最小的工作为关键工作。特别当Tp=Tc时，总时差为零的工作就是关键工作。网络计划中工作的总时差等于最迟完成时间与最早完成时间之差或最迟开始时间与最早开始时间之差。62、【正确答案】：ABE【试题解析】：2021教材P76平行承包模式的特点包括：（1）有利于业主择优选择承包商。（2）有利于控制工程质量。（3）有利于缩短建设工期。（4）组织管理和协调工作量大。（5）工程造价控制难度大。（6）相对于总承包模式而言，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包商的综合优势。63、【正确答案】：BCD【试题解析】：2021教材P306本题考查的是限额设计。选项A错误，限额设计需要在投资额度不变的情况下，实现使用功能和建设规模的最大化。选项E错误，限额设计的工作内容分为三个阶段：投资决策阶段；初步设计阶段；施工图设计阶段。64、【正确答案】：BDE【试题解析】：题中关键线路为A→D→H，工作B为非关键工作。工作C的总时差=2，工作E的总时差=1，工作G的自由时差=0，工作K的自由时差=2，工作K的总时差=2。所以选项B.D.E正确。65、【正确答案】：AD【试题解析】：知识点：开标、评标和中标。投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人或其他投标人的合法权益。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。66、【正确答案】：CDE【试题解析】：2021教材P361本题考查的是工程价款结算及其审查。选项A错误，工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和工程项目竣工总结算。选项B错误，单位工程竣工结算由施工承包单位编制，建设单位审查；实行总承包的工程，由具体承包单位编制单位工程竣工结算，在总承包单位审查的基础上，由建设单位审查。单项工程竣工结算、工程项目竣工总结算由总承包单位编制，建设单位可直