2024版建设工程施工合同示范文本

编号：__________2024版建设工程施工合同(示范文本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同(示范文本合同目录第一章：一般约定1.1合同主体1.2合同文件1.3合同生效与终止1.4合同争议解决第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程投资第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四章：工期与进度4.1施工工期4.2关键节点工期4.3进度计划4.4工期延误第五章：质量与标准5.1工程质量5.2材料与设备标准5.3施工工艺标准5.4验收标准第六章：施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3施工安全管理6.4环境保护与节能减排第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3质量检验7.4交付与接收第八章：变更与调整8.1合同变更8.2工程量调整8.3单价调整8.4工期调整第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定9.3违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3解除后的责任处理第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让12.2分包管理12.3分包合同第十三章：其他约定13.1保险13.2知识产权13.3保密13.4法律法规变化第十四章：附则14.1合同的签订与生效14.2合同的修改与补充14.3合同解除或终止后的权利义务14.4合同解释权合同编号：2024版建设工程施工合同(示范文本)第一章：一般约定1.1合同主体1.1.1发包人：__________1.1.2承包人：__________1.2合同文件1.2.1合同协议书1.2.2中标通知书1.2.3投标书及其附件1.2.4专用合同条款1.2.5通用合同条款1.2.6技术标准和要求1.2.7图纸1.2.8已标价工程量清单1.2.9其他合同文件1.3合同生效与终止1.3.1合同生效条件1.3.2合同终止条件1.3.3合同解除程序1.4合同争议解决1.4.1争议解决方式1.4.2仲裁程序1.4.3诉讼管辖第二章：工程概况2.1工程地点：__________2.2工程规模：__________2.3工程内容：__________2.4工程投资：__________第三章：合同价格3.1合同总价：__________3.2价格调整3.2.1价格调整条件3.2.2价格调整方法3.3预付款3.3.1预付款金额3.3.2预付款支付时间3.3.3预付款抵扣方式3.4进度付款3.4.1进度付款条件3.4.2进度付款周期3.4.3进度付款比例3.5竣工结算3.5.1竣工结算条件3.5.2竣工结算程序第四章：工期与进度4.1施工工期：__________4.2关键节点工期：__________4.3进度计划：__________4.4工期延误4.4.1工期延误责任4.4.2工期延误的索赔第五章：质量与标准5.1工程质量5.1.1质量标准5.1.2质量保证措施5.2材料与设备标准5.2.1材料标准5.2.2设备标准5.3施工工艺标准5.3.1施工工艺要求5.3.2施工工艺流程5.4验收标准5.4.1验收条件5.4.2验收程序第六章：施工组织与管理6.1施工组织设计6.1.1施工组织设计要求6.1.2施工组织设计审批6.2施工现场管理6.2.1施工现场安全管理6.2.2施工现场环境保护6.3施工安全管理6.3.1安全管理措施6.3.2安全事故处理6.4环境保护与节能减排6.4.1环境保护措施6.4.2节能减排要求第八章：变更与调整8.1合同变更8.1.1变更条件8.1.2变更程序8.1.3变更费用8.2工程量调整8.2.1工程量调整条件8.2.2工程量调整程序8.3单价调整8.3.1单价调整条件8.3.2单价调整方法8.4工期调整8.4.1工期调整条件8.4.2工期调整程序第九章：违约责任9.1违约行为9.1.1发包人违约行为9.1.2承包人违约行为9.2违约责任认定9.2.1违约责任认定条件9.2.2违约责任认定程序9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额9.3.2违约赔偿方式第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1友好协商解决10.1.2调解解决10.1.3仲裁解决10.1.4诉讼解决10.2仲裁10.2.1仲裁机构10.2.2仲裁程序10.3诉讼10.3.1诉讼管辖法院10.3.2诉讼程序第十一章：合同的解除11.1合同解除条件11.1.1合同解除的法定条件11.1.2合同解除的约定条件11.2合同解除程序11.2.1合同解除的申请11.2.2合同解除的批准11.3解除后的责任处理11.3.1解除后的合同终止11.3.2解除后的赔偿责任第十二章：合同的转让与分包12.1合同转让12.1.1合同转让的条件12.1.2合同转让的程序12.2分包管理12.2.1分包商的资格条件12.2.2分包合同的管理12.3分包合同12.3.1分包合同的内容12.3.2分包合同的签订第十三章：其他约定13.1保险13.1.1保险种类13.1.2保险费用13.2知识产权13.2.1知识产权的保护13.2.2知识产权的归属13.3保密13.3.1保密信息的内容13.3.2保密信息的泄露处理13.4法律法规变化13.4.1法律法规变化的处理13.4.2法律法规变化的影响第十四章：附则14.1合同的签订与生效14.1.1合同签订程序14.1.2合同生效条件14.2合同的修改与补充14.2.1合同修改程序14.2.2合同补充协议14.3合同解除或终止后的权利义务14.3.1解除或终止后的义务履行14.3.2解除或终止后的权利处理14.4合同解释权14.4.1合同条款的解释14.4.2合同争议的解释合同方签字：发包人签字：__________日期：__________承包人签字：__________日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商1.1甲方有权指定材料供应商，乙方应接受甲方的选择。1.2甲方应提供材料供应商的详细信息，包括企业资质、产品质量证明等。1.3乙方在施工过程中，应按照甲方的要求使用指定材料供应商的产品。2.甲方监督施工过程2.1甲方有权对施工过程进行监督，确保施工质量符合约定标准。2.2甲方应委派代表常驻施工现场，对施工进度、质量等进行监督。2.3乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和信息。3.甲方变更设计3.1甲方有权根据实际情况变更设计，乙方应予以执行。3.2甲方提出设计变更时，应提供变更的详细说明和相关图纸。3.3乙方应根据甲方的要求，及时调整施工计划，确保工程顺利进行。4.甲方提前或延期付款4.1甲方在合同约定的付款时间内，有权提前或延期付款。4.2甲方提前付款时，应提前通知乙方，并按照实际付款时间计算利息。4.3甲方延期付款时，应承担相应的违约责任，按照延期付款金额的日利率支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主选择分包商1.1乙方有权自主选择分包商，甲方应接受乙方的选择。1.2乙方应提供分包商的详细信息，包括企业资质、施工能力等。1.3甲方不得干预乙方的分包商选择，但有权对分包商的施工质量进行监督。2.乙方负责施工质量2.1乙方应对施工质量负总责，确保工程质量符合约定标准。2.2乙方应严格按照施工图纸和规范进行施工，不得擅自变更设计。2.3乙方在施工过程中，应主动向甲方报告施工进度和质量情况。3.乙方保障甲方利益3.1乙方应确保工程进度按照合同约定进行，不得延误。3.2乙方在合同约定的保修期内，对工程质量问题负责修复和保养。3.3乙方在合同终止后，应按照甲方要求拆除临时设施，恢复现场。4.乙方承担价格波动风险4.1乙方应承担因市场价格波动导致的材料价格上涨风险。4.2乙方在合同签订后，应按照约定的价格支付工程款，不得以价格波动为由提出调整。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责1.1第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方履行合同义务。1.2第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。1.3第三方中介不得干预甲乙双方的正常施工和经营活动。2.第三方中介的费用2.1第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担。2.2甲方和乙方应在合同中明确第三方中介的费用金额和支付方式。2.3甲方和乙方应在合同签订后，按照约定向第三方中介支付费用。3.第三方中介的解除3.1甲方和乙方均有权解除第三方中介的合同。3.2甲方和乙方解除第三方中介合同时，应提前通知对方，并承担相应的违约责任。3.3解除第三方中介合同后，甲方和乙方应自行处理合同履行过程中的相关事宜。4.第三方中介的保密义务4.1第三方中介应对合同履行过程中的商业秘密和个人信息予以保密。4.2第三方中介违反保密义务的，应承担相应的违约责任。4.3甲方和乙方应在合同中明确第三方中介的保密义务内容和范围。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料和设备的技术规格书4.施工组织设计方案5.分包商资质证明文件6.保险单据7.知识产权授权证书8.保密协议9.第三方中介服务合同10.施工进度计划11.质量保修证书12.安全文明施工保证措施13.合同履行过程中的相关沟通记录二、违约行为及认定：1.甲方违约行为不按约定时间付款擅自变更设计导致工程延误不履行合同约定的义务2.乙方违约行为不按约定标准施工导致工程质量不符合要求未按约定时间完成工程导致工期延误使用不合格材料或设备3.第三方中介违约行为未能公正中立地处理合同争议泄露甲方和乙方的商业秘密未按约定时间完成协调工作三、法律名词及解释：1.违约行为：不履行合同约定的义务或履行义务不符合约定的行为。2.工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。3.质量不符合要求：工程质量未达到合同约定的标准。4.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.第三方中介：在合同履行过程中，协助甲方和乙方进行协调、监督等服务的独立第三方。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料价格上涨导致成本增加提前签订材料采购合同锁定价格按照合同约定的价格调整机制进行调整2.设计变更导致工程延误及时沟