苗圃施工合同签订判决申诉

苗圃施工合同签订判决申诉合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为苗圃的业主，乙方为苗圃施工方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本施工合同。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________天。2.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。三、工程质量3.1工程质量标准应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范和标准。3.2乙方应按照甲方的要求和技术标准施工，确保工程质量。3.3工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至达到验收标准。四、工程造价及支付4.1工程造价为：__________元（大写：_______________________元整）。4.2甲方应按照合同约定的付款节点向乙方支付工程进度款。4.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余工程款。4.4支付方式为：__________（银行转账、现金等）。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定的工期完成工程的，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。5.2乙方工程质量不符合合同约定的，甲方有权要求乙方无偿返工，直至达到验收标准。5.3甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权按合同约定向甲方追究违约责任。六、争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日附件：__________（包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术要求等）合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为苗圃的业主，乙方为苗圃施工方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，签订本施工合同。一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总投资：__________二、合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________天。2.2乙方应按合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按合同约定向乙方追究违约责任。三、工程质量3.1工程质量标准应符合国家、行业及地方的相关法律法规、规范和标准。3.2乙方应按照甲方的要求和技术标准施工，确保工程质量。3.3工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至达到验收标准。四、工程造价及支付4.1工程造价为：__________元（大写：_______________________元整）。4.2甲方应按照合同约定的付款节点向乙方支付工程进度款。4.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余工程款。4.4一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.技术要求4.工程量清单5.材料及设备清单6.施工组织设计7.安全生产措施8.质量保证措施9.工程验收标准10.合同履行过程中的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的工期完成工程的，属于违约行为。2.乙方工程质量不符合合同约定的，属于违约行为。3.甲方未按照合同约定支付工程款的，属于违约行为。4.双方未按照合同约定履行其他义务的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指苗圃的业主。2.乙方：指苗圃施工方。3.工期：指合同约定的工程完成时间。4.工程质量：指工程符合国家、行业及地方相关法律法规、规范和标准的情况。5.工程造价：指工程的总价值。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：如遇到不可抗力等因素导致工程延期，双方应立即协商解决办法，合理调整工期。2.工程质量问题：如遇到工程质量问题，乙方应立即整改，直至达到验收标准。3.工程款支付：如甲方未按约定支付工程款，乙方可与甲方协商解决，