混凝土地面工程承包合同

混凝土地面工程承包合同发包方：（下称甲方）承包方：（下称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规规定，本着公平、公正、公开的原则，经甲乙双方协商，具体事宜如下：第一条工程项目概况1、1工程名称：1、2工程地址：1、3承包方式：包工（不包料），自备各工种人员，一切使用工具及所有耗材。1、4程范围与内容：1）甲方负责厂房内混凝土地面的基层处理工作：回填、碾压、夯实、机械找平、交通道的钢筋绑扎（承包方负责人工配合找平）。2）乙方负责C20混凝土地面施工：定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、粗刮、细刮、机械提浆、磨光、养护、割缝等相关混凝土地面所有工序的施工。3）使用说有机械设备材料均由乙方自带，甲方只提供砂石、水泥。4）混凝土地面质量标准：见后附：5）乙方严格按照后附施工。6）本工程实行验收制度，乙方需缴纳元（大写：）作为工程质量保证金。施工完毕，经甲方、业主部位及相关部门组成的工程验收组验收合格，甲方无息返还乙方质量保证金元（大写：）。如乙方施工工程验收不合格，乙方重新施工所产生的一切费用由乙方自理，直至验收合格为止。第二条工程量及工期暂定工程量：混凝土地面5000平米工期：年月日开工，年月日竣工。日历工期10天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。甲方负责提供材料及施工图纸，乙方根据施工图纸及设计变更单等技术资料编制施工方案、施工进度计划。第三条工程质量标准甲乙双方签订工程质量保修书（后附），乙方按照国家现行规范施工，达到室外混凝土地面验收合格标准。第四条合同价款4.1合同价款计算：总价=综合单价x实际完成工程量4.2本工程无工程预付款。4.3本工程单价为固定综合单价，综合单价为固定价格，乙方不得以任何理由擅自改变，工程量按实际发生结算。第五条工程款支付按形象进度付款，当完成项目地面混凝土工程量后经甲方驻工地代表确认工程量后，支付已完成的50％。工程竣工后经甲方驻工地代表及业主方确认后支付工程总价的95％；剩余的5％作为工程质保金，质保期为一年，质保印件，进场人员必须进行三级教育才能上岗，要求在进场前对每个进场人员进行教育考试工作，进行消防安全教育，必须本人签字。8.2乙方施工人员进场后，必须先到甲方进行登记，特殊工种必须持上岗证，方可上岗操作，并正确使用安全劳保用品，劳动保护用品必须为合格产品，手续证件齐全。8.3乙方施工人员上班前必须进行班前安全技术交底，并做好班前安全记录，每个职工必须懂得安全技术操作规程。对违章操作造成事故发生的，一切经济责任和事故责任均由乙方负责承担，对违反安全生产规程的行为，甲方安全员有权利进行制止，并对违章者进行教育罚款或勒令停工，罚款从工资扣除。8.4乙方管理人员安全工作要做到“三必读”发现情绪不正常的人必读、对受到批评的人必谈、每月必须召开一次谈心会。谈安全工作经验，消除急躁和消极情绪，反思存在问题和不足，使其保持良好的心态投入工作。8.5施工前，甲乙双方签订安全生产协议书（后附）。施工期间，乙方应严格遵守建筑工程安全技术规程、建筑工人安全操作规程、及其他相关法规以及施工期间国家颁发的新的法律法规，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方必须做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐。8.6乙方应遵守建设工程安全生产有关规定，严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施、消除事故隐患，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方自行承担。第九条文明施工、治安管理方面9.1在工作或休息期间不得闹事、打架斗殴，在施工现场以外所发的一切不道德事情，被公安机关查扣、罚款及刑事责任由乙方自负。晚上必须遵照工地所规定的作息时间，禁止躺在床上吸烟。9.2乙方施工人员必须遵纪守法，讲究社会公德，不准随地大小便，宿舍内必须每天打扫卫生，轮流值日扫地，服装、鞋帽必须成线放齐，文明有秩序。严禁在宿舍烧电炉、电饭锅、煤气灶、热得快，做到文明施工，确保双标准化工作。9.3乙方不得安排18岁以下及55岁以上人员从事工地现场作业。第十条关于工期延误以下原因造成工期延误，经过甲方现场项目经理确认，工期相应顺延。甲方未按约定日期提供施工场面及相关开工条件。甲方工程师未按照合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。不可抗力：自然灾害等。合同约定或甲方项目经理同意工期顺延的其他情况。第十一条违约合同双方任何一方履行合同义务或不按照合同约定履行义务的其他情况，均属违约。由违约方承担违约责任，赔偿另一方因其他违约造成的损失，并支付合同价款的10％作为违约金。在施工现场野蛮施工，不按操作规程施工，不服从甲方安排的，情节严重者要赔偿给甲方带来的一切经济损失，解除合同无条件退出现场。第十二条合同争议解决方式12.1本合同履行过程中所发生的争议及本合同未尽事宜，由甲乙双方协调解决。12.2如协商不成时任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十三条合同生效与终止13.1本合同经甲乙双方法人代表或其委托代理人签字加盖章后生效。13.2本工程按照甲乙双方按照合同约定，甲方付清全部工程款之日，此合同自动终止。第十四条合同份数14.1本合同一式三份，甲乙双方各持一份，备案一份，具有同等法律效力。如有本合同未尽事宜处，甲乙双方共同协商签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同发生冲突部分以补充协议为准。发包人（公章）承包