建筑施工支付二次结构施工合同

建筑施工支付二次结构施工合同合同编号：__________甲方地址：甲方联系人：联系电话：乙方地址：乙方联系人：联系电话：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建结构施工、安装工程、装饰工程等二次结构施工内容。二、合同价格及支付方式2.1本合同的价格为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。2.2甲方应按照双方约定的进度节点支付乙方工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的5%作为预付款。（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付相应工程进度款的70%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的35%工程款。2.3乙方应向甲方提供正规发票，甲方按照乙方提供的发票金额进行付款。三、工期及质量标准3.1乙方应按照双方约定的施工周期完成施工，具体工期如下：（1）土建结构施工：自合同签订之日起____个月内完成。（2）安装工程：自土建结构施工完成后____个月内完成。（3）装饰工程：自安装工程完成后____个月内完成。3.2乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。工程质量标准如下：（1）土建结构施工：达到____级标准。（2）安装工程：达到____级标准。（3）装饰工程：达到____级标准。四、违约责任4.1乙方未按照约定的工期完成施工，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×同期银行贷款利率。4.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，计算方式同4.1。4.3因乙方施工原因导致工程质量不符合约定，乙方应负责返工、维修，并承担由此产生的费用。若乙方拒绝维修或维修后仍不符合约定，甲方有权扣除相应工程款，并有权要求乙方支付违约金。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成所有合同义务之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：_______________乙方代表（签字）：_______________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单及报价单4.乙方资质证明文件5.甲方支付凭证及验收报告6.工程变更通知书7.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工，即构成违约。2.甲方未按照约定支付工程款，即构成违约。3.工程质量不符合约定的，视为乙方违约。4.乙方拒绝维修或维修后仍不符合约定的，视为乙方违约。5.双方未履行友好协商解决争议的义务，即构成违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或开发商。2.乙方：指具有相应资质和能力的施工企业。3.工期：指双方约定的完成施工的时间段。4.工程质量：指工程符合国家及行业标准的程度。5.违约金：指一方未履行合同义务时，应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方应积极沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.遇到支付纠纷：应及时对工程进度及付款节点进行确认，提供相关证据，必要时可通过法律途径解决。3.遇到质量问题：应及时通知对方，要求乙方进行返工、维修，直至符合约定标准。4.遇到合同争议：应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于建筑项目中的二次结构施工，如土建、安装、装饰等工程。2.适用于具有相应资质