一级建造师之一建矿业工程实务高分通关题库

一级建造师之一建矿业工程实务高分通关题库

单选题（共60题）1、机械落矿法主要用于开采（）的软矿石和煤矿。A.f>2?3B.f<2?3C.f>3?4D.f<3?4【答案】D2、井筒工程的子单位工程是按井筒单位工程的（）划分的部分。A.不同工程材料B.不同施工年度C.不同工程部位D.不同施工工种【答案】B3、矿山地质中，土的坚实系数为f=0．8～1．0，则土属于()类土。A.一B.二C.三D.四【答案】C4、地面建筑防水层施工时宜采用（）水泥。A.矿渣硅酸盐B.粉煤灰硅酸盐C.普通硅酸盐D.复合硅酸盐【答案】C5、露天深孔台阶爆破时钻孔形式一般采用()两种。A.垂直深孔和水平深孔B.水平深孔和倾斜深孔C.放射状深孔D.垂直深孔和倾斜深孔【答案】D6、对钢材进行冷加工强化的目的是()。A.提高钢材低温强度B.提高钢材韧性C.改善钢材的硬度D.提高钢材的屈服强度【答案】D7、长12.5m，宽7.5m，深7.5m的基坑可以采用什么方式降水（）。A.喷射井点、单排管路B.管井降水、单排管路C.喷射井点、双排管路D.管井降水、双排管路【答案】A8、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871—2002的规定，属于外照射的防护方法的是()。A.中和法B.缩短受辐照时间C.包容、集中法D.稀释、分散法【答案】B9、土方压实机械中振动碾适用的土质是()。A.湿陷性黄土B.黏性土C.碎石类填土D.淤泥质土【答案】C10、按《非煤露天矿边坡工程技术规范》GB51016--2014的规定，下列坡高属于低边坡的是()。A.20mB.50mC.100mD.120m【答案】C11、关于井巷工程施工质量验收的合格要求，正确的是（）。A.裸体井巷光面爆破周边眼的眼痕率不应小于50％B.现浇混凝土井壁表面应无明显裂痕C.井巷掘进的坡度偏差应小于5％D.井下主排水泵房不允许渗水【答案】B12、混凝土结构检验中，梁、柱的钢筋保护层厚度允许误差是()。A.不应大于±5mmB.不应小于±5mmC.不应大于±5cmD.不应小于±l5cm【答案】A13、关于复合井壁，说法不正确的是()。A.采用一种复合材料砌筑B.用作井筒的永久支护C.具有抗渗性能好的特点D.抵抗围岩变形能力强【答案】A14、硝铵类炸药的主要化学成分是()。A.硝酸钾B.硝酸铵C.硝酸钠D.氯化铵【答案】B15、立井井筒表土段施工为冻结法施工时，其冻结深度应穿过风化带延深至稳定的基岩（）以上。A.8mB.10mC.15mD.20m【答案】B16、机械落矿法主要用于开采()的软矿石和煤矿。A.?＞2～3B.?<2～3C.?>3～4D.?<3～4【答案】D17、关于利用永久井架凿井，说法错误的是()。A.有利于加快缩短主副井交替装备时间B.可以增加建设方的收益C.可以节省临时装备费用D.有利于加快建井进度【答案】B18、单位工程施工组织设计由承担施工任务的单位负责编制，吸收建设单位、设计部门参加，由（）审批。A.编制单位报上一级领导机关B.工程处审批C.公司（局）D.建设单位【答案】A19、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.合理安排土建与安装的综合施工B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D20、在立井井筒施工中，抓岩机布置不正确的是()。A.抓岩机的布置要与吊桶位置协调B.中心回转抓岩机布置在井筒中心点位置C.长绳悬吊抓岩机的布置要有利于抓斗出矸D.环行轨道抓岩机的布置要与吊盘尺寸相匹配【答案】B21、关于正台阶工作面(下行分层)施工法上分层超前距离的说法，正确的是()。A.超前距离应大于10m，以保证上分层掘砌施工设备的布置B.超前距离一般2～3m，以方便上分层凿岩施工和方便出渣工作C.超前距离应满足上分层爆破施工对下分层不产生影响D.超前距离应满足上分层支护施工对下分层不产生影响【答案】B22、井筒冻结深度为（）的工程，属于中型建设工程规模。A.280mB.300mC.320mD.350m【答案】A23、《尾矿库安全管理规定》关于尾矿库闭库的规定，说法正确的是（）。A.尾矿库使用到期后，应设计尾矿库闭库工程B.尾矿库的闭库设计和施工由企业自行组织、实施C.尾矿库闭库工程结束后，由企业自行聘请专家验收D.未经安全生产监督管理部门验收，企业不得关闭尾矿库【答案】D24、断层面近乎直立，而断层的两盘基本呈水平移动的断层是（）。A.正断层B.逆断层C.平推断层D.直立断层【答案】C25、矿井工程的总承包项目售后服务期一般在（）后开始。A.井上、下所有安装工程施工完毕并验收B.完成建安工程施工并经单机及系统联动空负荷试运转C.完成投料试车工作D.合同约定的质量保修期满【答案】B26、工程质量事故分为四个等级，下列不属于其中四个等级的是（）。A.特别重大事故B.较重大事故C.较大事故D.一般事故【答案】B27、确定屋面防水卷材采用搭接法铺贴时，其搭接方向和长度与()无关。A.屋面高度B.主要风向C.粘贴方法D.卷材性质【答案】A28、矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（）。A.合理安排土建与安装的综合施工B.要因地制宜，量力而行C.合理配备所需资源D.总工期必须大于合同工期【答案】D29、关于炸药库库区的布置原则，不正确的是炸药库库区应远离（）。A.井口B.居住区C.输电线路D.专用水池【答案】D30、地下连续墙槽段接头时应待混凝土（）后即拔出接头管。A.浇筑完毕B.初凝C.终凝D.养护7d【答案】B31、露天深孔台阶爆破时的台阶高度以()为宜。A.5～8mB.8～10mC.10～15mD.15～20m【答案】C32、关于岩石性质，叙述正确的是（）。A.含高岭石、蒙脱石等成分的岩石孔隙率小、渗透性差，遇水后极易泥化B.含有硅质和铁质胶结成分的岩石较坚固，钙质胶结难于溶解C.深成的侵入性岩浆岩形体大、结晶较均匀，强度高，抗风化能力弱D.变质岩一般具有结晶和定向排列结构，变质程度越高岩性越差【答案】A33、关于主、副井筒位置与工业广场位置确定的基本原则，说法正确的是()。A.一般主、副井筒应设在井田四周B.工业场地内必须设立铁路装运站C.采用近长方形布置，且长边与岩层走向垂直D.选矿工业场地一般应远离采矿工业场地【答案】C34、事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对事故发生单位及主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）。A.处以罚款B.依法追究刑事责任C.依法给予处分D.依法给予治安管理处罚【答案】B35、矿山地面严重下沉的主要原因是()。A.疏干排水B.地下开挖C.山体滑坡D.山体开裂【答案】B36、关于露天矿疏干井工程验收合格要求，以下说法错误的是（）。A.钻井管井深度小于100m，管井斜度小于2。B.导正器规格、设置的数量应符合疏干井设计要求，且不影响滤料的填入C.钻井管井深度大于100m时，每增加100m，管井斜度小于1。D.过滤器的综合孔隙率与设计值的误差不得超过10％【答案】C37、钻井法凿井施工中，泥浆洗井具有（）的作用。A.保证井壁清洁B.提高钻机扭矩C.粉碎土块D.保护井壁防止片帮【答案】D38、水泥体积安定性不良的原因一般是由于（）。A.熟料中存在游离氧化钙和氧化镁或掺人石膏过量B.熟料中不存在游离氧化钙和氧化镁C.掺入石膏过少D.熟料中不存在游离氧化钙和氧化镁或掺入石膏少【答案】A39、混凝土的主要胶结成分是()。A.矿渣B.砂子C.水泥D.石子混【答案】C40、钢材疲劳破坏是指钢材在()作用下，抵抗破坏的能力。A.冲击荷载B.交变荷载C.重复荷载D.恒定荷载【答案】B41、矿山专用钢材中，竖向抗弯能力与横向抗弯能力强，横向稳定性较好，可以制作具有可缩性的支架的是()。A.矿用工字钢B.矿用U型钢C.轻轨D.重轨【答案】B42、以下招标人对投标人提出的要求，不合理的是（）。A.有同类项目的业绩证明B.提供良好商务信誉证明C.独立承包要求D.充足的资金并同意垫资【答案】D43、较薄的平面结构混凝土通常采用（）进行振捣。A.振捣棒B.平板振捣器C.附壁振动器D.表面加压振动【答案】B44、立井井筒基岩炮眼钻进时，不符合要求的是（）。A.应避开残眼和岩层裂隙B.井径直径小于5m时，宜采用伞形钻架钻眼C.掏槽眼应按要求增加深度D.每圈炮眼应钻至同一水平位置【答案】B45、关于瓦斯发生爆炸的条件，不正确的说法是（）。A.瓦斯浓度5％～16％B.空气中的氧含量不低于12％C.引爆火源温度650～750℃D.空气中的氧含量必须在18％以上【答案】D46、关于混凝土和易性的说法，正确的是()。A.混凝土的水灰比越高，和易性越好B.混凝土的砂率越高，和易性越好C.影响混凝土和易性的关键因素是水泥的强度等级D.混凝土的和易性用坍落度评价【答案】D47、基坑边缘的施工机械应与基坑边缘保持（）m以上距离。A.0.3B.0.5C.1D.2【答案】C48、关于瓦斯发生爆炸的条件，不正确的说法是（）。A.瓦斯浓度5％～16％B.空气中的氧含量在12％以上C.火源温度650～750℃D.温度650～750℃【答案】D49、下面属于分项工程的是（）。A.尾矿坝工程中的护坡工程B.尾矿坝工程中的导流工程C.露天煤矿道路工程中的基层工程D.井筒施工中的掘进工程【答案】D50、斜井与平巷维修工作的安全作业要求，错误的是（）。A.平巷修理或扩大断面，应首先加固工作地点附近的支架，然后进行拆除工作B.修理密集支架巷道时，密集支架的拆除一次不得超过两架C.维修斜井时，应停止车辆运行，并设警戒和明显标志D.修理独头巷道时，修理工作应从里向外进行【答案】D51、下列关于矿产资源属性的说法中，正确的是（）。A.矿产资源属于国家所有，并由各级政府行使所有权B.国家实行探矿权、采矿权授权制度C.矿产资源的探矿权、采矿权一律不得转让D.勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请，经批准取得探矿权、采矿权【答案】D52、砂浆流动性好坏对砌体质量的影响主要是其有利于提高（）。A.灰缝的饱满性和密实性B.砌块的厚度C.灰缝的抗压强度D.砌块强度【答案】A53、药室法爆破可用于()爆破施工。A.井下水泵房B.地面场地平整C.井下变电所D.地面建筑物拆除【答案】B54、矿山专用钢材中，专门设计的具有翼缘宽、小高度、厚腹板几何特性，既适于作梁，也适于制作柱腿的是()。A.矿用工字钢B.矿用U型钢C.轻轨D.重轨【答案】A55、巷道与硐室的钻眼爆破法施工，其主要施工程序不包括（）。A.临时支护B.通风C.安全检查D.装渣出渣【答案】B56、混凝土中配置钢筋主要是代替混凝土（）或协助混凝土受压，提高构件的承载力并改善其受力性能。A.受拉B.受压C.中部D.上部【答案】A57、采用调查打分法获取风险影响评价值，应有评定专家数、风险等级值和()参数。A.专家赋予各风险的权重?B.各专家的权重?C.风险类型总数?D.风险等级总数【答案】A58、尾矿库应当每()至少进行一次安全现状评价。A.6个月B.18个月C.1年D.3年【答案】D59、关于工程量清单中其他项目清单包含的总承包服务费，表示（）。A.分包单位应给总承包单位服务费B.发包人自行采购并委托总包保管的服务费C.总承包商和分包单位提供的服务费D.有专业工程分包就应设总承包服务费【答案】B60、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015的规定，()可用于可焊性较差的钢筋。A.绑扎搭接B.套管灌浆连接C.焊接D.机械连接【答案】D多选题（共45题）1、矿业工程施工顺序的安排中，需要优先考虑的项目是（）。A.临时工程B.关键工程C.井下供电系统D.井下排水系统E.通风系统【答案】BCD2、硐室的施工方法主要分为（）。A.全断面施工法B.分层施工法C.导硐施工法D.间接施工法E.平行施工法【答案】ABC3、符合立井井筒基岩爆破作业规定的有（）。A.短段掘砌混合作业的眼深应为3.5～5.0mB.宜采用低威力、防水性能好的水胶炸药C.浅眼多循环作业的眼深应为1.2～2.0mD.周边眼药卷直径不小于45mmE.光面爆破周边眼的眼距应控制在0.4～0.6m【答案】AC4、关于三类工程平衡的做法，正确的是（）。A.矿、土、安工程平衡要以关键线路为基础B.土建、安装工程都应排在矿建工程后面进行C.施工准备期不要安排土建、安装的永久工程内容D.一般民用建筑工程可以集中在竣工前兴建或完成E.机电设备进场应考虑相应工程的排队，不宜过早【答案】AD5、关于防水混凝土工程施工缝的留设，说法正确的有()。A.可留设在结构变形缝处B.可设在应力较大的部位C.墙体不得留垂直缝D.地下室顶板不宜留设施工缝E.地下室底板不宜留设施工缝【答案】ACD6、关于土层锚杆施工时对土层锚杆技术要求，说法正确的有()。A.间排距应不小于2.0m×2.5mB.上覆层厚度不大于2mC.锚固段长度应在2m以上D.预应力应和设计受拉荷载一致E.倾斜锚杆的角度宜在15°～35°的范围【答案】A7、关于地层的断裂构造，说法正确的是（）。A.断层是岩层完全断裂且有移动B.单斜构造是岩层部分断裂且仅一个方向C.节理是岩层完全断裂但无移动D.褶皱是岩层有断裂且有若干方向E.裂隙是岩层未完全断裂而仍有部分联系【答案】AC8、关于矿井联系测量，叙述正确的是（）。A.矿井联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统B.矿井定向可分为几何定向和用投向仪定向两大类C.导入高程的方法与矿井的开拓方式无关，只与所用仪器有关D.矿井联系测量的主要任务是确定矿井地面测量起始点的坐标、方位角和高程E.矿井联系测量是将矿井地面的平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量【答案】A9、量高低分为（ ）。A.普通钢B.优质钢C.低碳钢D.中碳钢E.高碳钢【答案】CD10、重锤夯实地基的特点有（）。A.施工简便B.费用较高C.工期较长D.孔隙水易消散E.加固深度有限【答案】AC11、关于矿井项目招标应满足的条件，正确的说法包括（）等。A.项目所在矿区已获准开发B.资源勘察已经审查同意C.补充地质勘探已经列入计划D.安全设施设计已经安全监察部门审查同意E.建设用地已购置且完成临时用地规划和部分租赁工作【答案】ABD12、关于屋面建筑防水卷材搭接，说法正确的有()。A.屋面的防水搭接缝有屋面的和屋脊上的两种B.垂直于屋脊的搭接缝的搭接要顺常年风向C.搭接缝用的密封膏要根据卷材的性质来选用D.两层卷材的搭接缝重叠可减少其漏水影响E.平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向【答案】BC13、以下不能用水扑灭火情的情况是（）。A.金属钾、钙等物质着火B.轻于水的物质着火C.金属结构房屋D.咖啡馆E.浓硫酸仓库着火【答案】AB14、关于井巷贯通容许偏差的说法，正确的是（）。A.井巷贯通的容许偏差由矿井技术负责人单独决定B.一井内贯通巷道的水平重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小C.一井内贯通巷道的竖直重要方向容许偏差，要较两井间贯通的小D.对立井贯通，采用小断面掘进、贯通后刷大方法的容许偏差较大E.采用贯通前预先安装罐梁、罐道的立井贯通容许偏差较小【答案】BD15、矿业工程项目的费用计算类型的划分标准范围，包括有（）。A.井巷工程B.矿山地质勘查工程C.井下其他工程D.地面土建工程E.安装工程【答案】ACD16、矿业工程合同文件包括有（）等。A.合同协议书B.中标通知书C.技术标准和要求D.专用条款E.发包方相关要求的备忘录【答案】ABCD17、重锤夯实地基的特点有()。A.施工简便B.费用较高C.工期较长D.孔隙水易消散E.加固深度有限【答案】AC18、桩基施工时，正确的打桩的顺序有()。A.先深后浅B.先浅后深C.先大后小D.先小后大E.先长后短【答案】AC19、下列关于矿山井巷工程中单位(子单位)工程质量合格条件的说法正确的是（）。A.单位工程的各分部工程合格B.质量控制资料文件应完整C.各分部工程有关安全和功能的检测资料应复查完整D.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定E.观感质量得分率应达到65％及以上【答案】ABCD20、两翼对角式通风方式适用于()的矿井条件。A.有害气体涌出量大B.矿体(煤层)易自燃C.有害气体有突出危险D.井田或矿体面积小E.井田或矿体走向长度小【答案】ABC21、根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010的规定，工程项目的质量验收划分包括()。A.分部工程B.子分部工程C.分项工程D.子分项工程E.检验批【答案】ABC22、喷锚施工中喷混凝土的工艺方法有()。A.干喷B.湿喷C.潮喷D.旋喷E.水泥裹砂【答案】ABC23、以下不能用水扑灭火情的情况是（）。A.金属钾、钙等物质着火B.轻于水的物质着火C.金属结构房屋D.咖啡馆E.浓硫酸仓库着火【答案】AB24、关于钢筋代用的说法，错误的有()。A.代用钢筋的强度不一定要相等B.钢筋代用前后的配筋率是一致的C.强度相等时普通钢筋可以代替变形钢筋D.强度高的钢筋就可以代替强度低的钢筋E.强度较高的钢筋代用作锚杆时不能减少其锚固长度【答案】BCD25、平面巷道断面形状的选择，说法正确的有()。A.作用在巷道上的地压大小和方向是巷道断面形状选择考虑的主要因素B.当顶压和侧压均不大时，可选用矩形或梯形断面C.当顶压、侧压均较大时，则须选用圆弧拱或三心拱直墙拱形断面D.服务年限长的开拓巷道，采用砖石、混凝土的拱形断面较为有利E.服务年限短的回采巷道，多采用梯形断面。【答案】ABD26、根据我国目前政府对资源开发进行审批的制度规定，矿业工程的项目总承包流程可以包括有（）的内容。（）A.项目立项B.可行性研究C.初步设计D.工程施工E.项目试车和培训【答案】CD27、矿业工程项目的直接工程费包括（）。A.人工费B.材料费C.井巷工程辅助费D.大临工程费E.施工机械使用费【答案】ABC28、关于井筒施工的测量工作，做法正确的是()。A.通常井壁竖直度检查采用井筒中心线完成B.井筒掘进不允许采用激光指向C.井壁砌筑采用激光指向时的偏差不得超过5mmD.井筒掘进到装载硐室时应重新测量井深E.井筒到底后的巷道掘进，有重新定向的测量要求【答案】CD29、关于斜井施工的通风方式，说法正确的是（）。A.单斜井通常采用压入式通风B.单斜井压入式通风靠巷道回风C.双斜井需分别采用抽出式通风D.抽出式通风时需要靠巷道回风E.双斜井施工可实现一进一出的通风方式【答案】AB30、改变传统混凝土性能的矿物掺合料的主要成分有（）。A.氧化硅B.氧化镁C.氧化铝D.氧化钙E.氧化钠【答案】AC31、井点降水的优点是（）。A.可以不放坡B.可以不用机械开挖C.施工时土体干燥D.可防止流砂发生E.减少挖土量【答案】CD32、下列关于水泥的说法，正确的有（）。A.水泥是由水泥熟料.石膏和混合料磨细而成的一种水硬性胶凝材料。B.水泥颗粒粒径愈细，水化愈快，则其早期强度高，而后期强度较低。C.初凝时间不符合规定的水泥属于废品。D.水化热对大体积混凝土工程是有益的。E.在干燥环境中应优先选用粉煤灰水泥。【答案】AC33、对角式通风方式特点，说法正确的是（）。A.有害气体涌出量大B.漏风量少C.通风系统简单可靠D.占用通风设备多E.适用于井田或矿体走向长度小【答案】ABCD34、关于立井井筒表土普通法施工，说法正确的有（）。A.井圈背板法施工不用临时支护B.吊挂井壁法的井壁吊挂在临时井架上C.土对吊挂井壁围抱力小是施工的不利因素D.板桩法施工一般要求表土层不能太厚E.板桩法施工可采用木板或者槽钢作桩【答案】CD35、钢筋混凝土预制桩振动沉桩施工的特点有（）。A.设备构造简单B.效能高C.所用机具设备较多D.施工方便E.适用范围较广【答案】ABD36、矿业工程项目试运行与交付工作的主要内容是（）。A.编制项目开车计划B.编制项目操作手册C.根据培训合同进行培训D.指导业主编制试车方案E.试车并进行考核工作【答案】ABD37、关于矿业工程项目的特点，说法比较合理的是（）。A.矿井地质资料不准的重要因素是客观上勘察能力不够B.矿业工程必须有井上和井下系统间的联系C.矿井施工必须从地上通过井筒向地下逐步进行D.每个矿山工业场地都布置有自己的选矿生产系统E.矿业工程项目内容到公路或铁路的储运站为止【答案】ABC38、矿山工程项目施工的进度控制阶段，可分为()。A.施工准备阶段B.井筒施工阶段C.井下与地面建筑施工阶段D.竣工验收阶段E.矿井生产阶段【答案】ABCD39、为保证混凝土的质量，现场搅拌混凝土时可采取的措施有（）。A.严格控制水灰比和坍落度B.在保证最低搅拌时间的情况下尽可能延长搅拌时间C.改变拌合物的配比需经试验人员同意D.搅拌好的混凝土要做到基本卸尽E.根据施工方便确定投料顺序【答案】ACD40、关于井筒施工的测量工作，做法正确的是()。A.通常井壁竖直度检查采用井筒中心线完成B.井筒掘进不允许采用激光指向C.井壁砌筑采用激光指向时的偏差不得超过5mmD.井筒掘进到装载硐室时应重新测量井深E.井筒到底后的巷道掘进，有重新定向的测量要求【答案】CD41、选择防水涂料种类的主要依据是（）。A.施工方法B.工程的防水等级C.地下水位情况D.结构环境E.防水层厚度【答案】BCD42、关于矿山安全施工的说法，正确的是（）。A.采用普通法凿井，空帮距离不得大于2mB.井筒注浆的深度应深入不透水岩层或坚硬岩层5～10mC.采用井壁注浆时，井壁必须能承受最大注浆压力的强度D.锚杆的质量检验属于压力试验，锚杆不发生滑动说明锚杆质量合格E.锚杆的托板必须紧贴巷壁，并用螺母拧紧【答案】ABC43、矿山工程中防尘措施做法正确的是（）。A.采区湿式凿岩、水炮泥B.采用水幕净化风流C.冲洗岩帮、洒水降尘D.冻结法凿井采用湿式凿岩E.加强个人防护【答案】ABC44、起重与吊装工作的安全管理规定说法正确的是（）。A.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场B.施工指挥和操作人员均需佩戴标记C.作业区域设有警戒标志，必要时派人监护D.吊装过程中发生意外，各操作岗位应迅速撤离现场E.施工人员必须戴好安全帽【答案】ABC45、梁板间的刚性防水施工的内容包括(??)。A.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端密封处理【答案】AB大题（共18题）一、背景某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出了索赔。3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1.分别分析几次事件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28天，正确的做法应该是索赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。2)业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3)确定合理的补偿额。经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担则事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。二、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员．取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题1．库房值班人员的错误行为在哪里？2．分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，在库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣镝警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此，对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。三、背景某矿区已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中一个新建1．2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比原设计的要小得多。最后项目只能改成为0．45Mt的矿井。问题1．怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?2．试分析勘察资料对项目建设的影响。3．当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?4．本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?【答案】1．矿产资源属国家所有，是国家的战略物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战略角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成；精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2．地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，极易导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然，目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、施工的需要，例如，资料不准确、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3．巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：(1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱；(2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形)；(3)减小断面大小；(4)另行选择压力小的路径；(5)采用卸压技术等。4．说明：(1)矿业工程专业内容的综合性；(2)矿业工程与矿业生产的联系密切；(3)矿业工程施工条件复杂；(4)矿业工程项目的高风险性等。四、背景某施工单位承建一立井工程，井筒深度500m。应建设单位要求，合同约定建成后的井筒涌水量不超过10m3／h。施工单位施工至井深360m处发现岩壁有较大出水点，且井筒涌水量突然超过原地质资料提供数据的2倍多。施工单位经过紧急抢险处理后才完成混凝土浇筑工作，然后报告了监理工程师。三个月后验收井筒质量时，虽无集中出水，但井筒涌水量达到8m3／h。质量检验部门不予签字。建设单位怀疑井壁质量有问题，强行要求在360m处破壁打4个检查孔，施工单位不仅拒绝，且提出抢险损失的索赔。事后还引起了建设单位以质量检验部门不签字为由的拒付工程款纠纷。问题?1．质量检验单位不予签字认可是否合理?说明理由。?2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工是否正确?应如何处理??3．井筒岩壁有出水点时可采取哪些保证井壁施工质量的措施?有较大出水点时，应如何处理??4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是否合理?说明理由。【答案】1．质量检验单位不予签字认可是合理的。根据《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213--2010规定，立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)，合同的井筒涌水量要求不符合《煤矿井巷工程质量验收规范》GB50213—2010的要求有权拒绝签字。2．施工单位按建成后井筒涌水量不超过10m3／h的合同要求组织施工不正确。10m3／h不符合规范要求，施工单位应在合同签订前明确向建设单位提出要求：立井井筒建成后总漏水量≤6m3／h(井筒深度≤600m)。并在投标书中提出相应的施工技术措施，工程费用和工期要求。3．岩壁有出水点时，可采取的方法有“堵、截、导”。当水大时，一般应采用导水管将水导到井内，避免冲淋正在浇筑的井壁，待混凝土凝固后进行注浆。4．施工单位拒绝建设单位破壁检查的做法是合理的。按规定，破壁检查孔不得超过2个。五、背景资料某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5m，基坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成的损失向建设单位索赔。该基坑宜采用何种降水方式？其最小降水深度应为多少？【答案】宜采用井点降水方式(2分);最小降水深度应将水降至基坑底以下0.5m，即地表以下5.5m以下(2分)。六、背景资料：某单位施工一胶带大巷，巷道净断面22m2，长度2500m，采用锚喷支护。地质资料显示胶带大巷在840m—860m左右将穿过一断层，断层可能导水。设计单位要求巷道穿越断层段增加U29钢支架加强支护，钢支架间距0.5m。在巷道施工到835m时，施工单位发现巷道围岩较稳定；施工到840m时，发现巷道围岩逐渐破碎，岩帮有少量出水。施工技术负责人要求立即进行短掘短喷（支护），并按设计要求增加U29钢支架支护。在采用U29钢支架支护时，为确保支架稳定，施工人员在柱腿底部用浮矸填平，并用拉杆将相邻钢支架连接牢固；同时，施工人员按现场质检人员的要求，将支架顶部和帮部用背板背实。施工过程中，巷道出水情况一直比较稳定。巷道施工穿越断层后约一个月，当班班长发现833m—843m段巷道顶部喷射混凝土局部离层、开裂严重，于是立即安排一名工人留下进行处理，其余人员撤离该巷道，安排到其他巷道工作面施工。在处理过程中。发生冒顶事故，造成该工人死亡的安全事故。问题：（1）施工单位在穿越断层前，应做好哪一项工作简要说明理由及具体的工作内容。（2）在穿越断层和处理喷射混凝土施工质量问题中，施工单位的做法存在哪些不妥之处分析喷射混凝土开裂可能原因。（3）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故为哪一等级事故说明理由。（4）该事故的责任应由施工单位哪些人员承担【答案】七、某施工单位承建一主井井筒工程，井筒设计深度500m。合同约定分项工程量增减10％以内时，按已有类似工程综合单价调整。建设单位提供了距离该主井井筒40m的普通地质钻孔资料作为井筒检查孔资料，施工单位据此编制了施工组织设计，并通过监理审批后组织施工。项目实施过程中，发生如下事件：事件1：在井筒施工到450m深度时发现了井筒地质资料没有揭示的断层，围岩破碎严重，施工过程中出现有局部岩帮冒落的情况，原锚杆支护井壁的设计方案达不到支护效果。施工单位口头提出要求变更支护方案。事件2：在继续掘进前，施工单位对断层进行了探水作业，发现含水层涌水量远远大于地质资料提供的井筒涌水量，造成井筒排水费用大幅度增加，井筒施工速度降低，施工单位采取了注浆和更有力的排水措施。同时，设计单位根据断层涌水的影响，决定延深井筒深度，并出具了井筒延深40m的设计变更。根据事件1和事件2，建设单位同意就井筒涌水量大及设计变更调增合同价款，施工单位提出了相应的索赔和调增价款报告。【问题】1．事件1中，施工单位要求变更支护方案，监理单位应如何处理?针对该井筒条件和围岩破碎的情况，施工单位可采用哪些加强支护的措施?说明这些措施的作用。2．事件1中，施工单位可以进行工程索赔的理由是什么?如何确定相关索赔费用?3．事件2中，施工单位接到设计变更后，进行索赔的程序是什么?4．事件2中，井筒延深40m，施工单位应如何进行价款调增?【答案】1．监理单位应要求施工单位提出详细的书面变更请求报告，收到报告后与建设单位、设计单位商定变更方案并要求，设计单位出具新的设计变更后，签发正式的变更通知单。可采用的加强措施是增加钢筋网和喷混凝土，采用锚网喷支护，局部增设锚索。这些加强支护的作用是封闭岩面，避免碎石脱落，提高围岩整体性，及其稳定性。2．理由是：实际地质情况与地质资料不符合，井壁支护形式改变，费用增加。施工单位可根据新的支护方法，计算该新的支护工程的分部分项工程量，并给出相应分部分项的综合单价，进行索赔。3．施工单位应在建设单位设计变更后的14d内，提交合同价款调增报告，并附上相关资料，提交给建设单位确认。4．井筒延深40m，工程量增加在10％以内，执行原合同已有类似工程的综合单价；延深井筒，需要改装提升悬吊设施，应补偿相关的费用。八、背景某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破工作。放炮员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受伤，同行的另一行人被飞石打伤。问题?1．库房值班人员的错误行为在哪里??2．分析事故发生的原因及其预防措施。【答案】1．根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2．根据爆破安全规程要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地面和水下爆破。需在夜间进行爆破时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案例分析，可能出现的问题包括：晚问爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许晚间爆破，必须进行爆破工作时，应制定充分的安全措施，并高度重视和严格执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破过程中的各种安全要求。九、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3，直接费单价5.2元/m，综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1m3的反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开工，6月20日完工。施工中发生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质复査，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3：6月20日至22日遇百年不遇的暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4：6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为30%）【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质条件，由甲方承担；可索赔工期5日（15~19日），用工费25×5×(1+30%)=487.5元；机械费550×5=2750元。工程师指令变更设计加深基坑，可索赔，其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元；事件3：因大暴雨停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25×30×(1+30%)=975元；机械费550×1=550元。一十、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1．3月1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2．在施工下山时，5月1日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d，回来后，项目经理提出了索赔。3．8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移，重新找到煤层后，影响工期10d，施工单位额外支出费用30万元。施工单位在找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了28d，正确的做法应该是索赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2．承包人的索赔程序是：(1)首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主(监理工程师)有权拒绝承包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主(监理工程师)递交索赔报告。索赔意向通知提交后的28d内，或业主(监理工程师)同意的其他合理时间，承包人应递送正式的索赔报告。(2)业主(监理工程师)审核索赔报告。接到承包人的索赔意向通知后，业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料，以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。(3)确定合理的补偿额。经业主(监理工程师)核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。一十一、某施工单位施工一个主斜井。斜井的倾角22。斜长1306m。根据地质资料分析，井筒在747m处将遇煤层，施工单位提前编制了穿过煤层的技术措施，经设计单位同意将该段支护改为锚喷网与支架联合支护，其中支架采用20#槽钢，间距为0．6m。施工中，掘进队队长发现煤层较完整，就未安装支架，仅采用锚喷网支护，并将施工中的混凝土回弹料复用，快速通过了该地段。次日，技术人员检查发现过煤层段的支护有啧层开裂现象，并及时进行了汇报。经现场勘察分析后，施工技术负责人向掘进队下达了补设槽钢支架的通知单，间距为1．0～1．2m。实际施工中支架棚腿未能生根到巷道的实底中。工作面继续向前推进约25m后，该地段发生了顶板冒落事故．造成正在该地段进行风水管路回收的副班长被埋而死亡。【问题】1．该斜井过煤层段混凝土喷层开裂的原因是什么2．该事故发生的主要原因是什么具体表现在哪几方面3．该事故的责任应由哪些人承担4．该事故应按怎样的程序进行处理【答案】1．混凝土喷层开裂的原因：(1)围岩压力大，煤层自身强度低；(2)混凝土喷层施工质量不符合要求。2．该事故发生的主要原因：(1)没有按技术措施进行操作；(2)施工质量不符合要求，安全管理不严。具体表现：(1)施工队随意修改支护参数；(2)支架未落实底，不符合规定；(3)施工质量管理不到位。3．该事故的责任的承担：(1)施工技术负责人承担；(2)棚式支架安装人员承担；(3)质检人员和监理人员承担。4．该事故的处理程序：一十二、某厂新建一条生产线，工期要求9月10日投产，因遇到“非典”时期，机械设备于7月28日才陆续到位，晚到45d，而且设备制造质量粗糙，造成施工安装单位一边进行设备安装一边整修不规范设备。设备在试生产2个月后，密封装置性能较差。检查发现制造的曲轨误差超限，同时导致了施工中出现违反操作规程、强行安装的情况，使曲轨产生变形，最终密封装置出现20ram偏差而形成漏风。为处理事故，停产5d整修，设备制造厂家支出6．8万元，施工承包商支出3．4万元。经过设备制造单位修补后，协同施工单位一起安装，使密封性能满足要求。问题1．上述背景材料中的质量事故属哪一类?2．对质量事故处理检查和鉴定的结论有哪几种?3．背景材料中质量事故的处理分别属于哪种处理方案?【答案】1．曲轨设备制造出现变形，误差超限，是安装困难、达不到质量要求的根本原因，造成经济损失6．8万元，属于一般事故。设备安装操作不符合规范要求的失误，经济损失3．4万元，属于一般事故。2．对于质量问题，严重的缺陷应推倒重来；一般的缺陷通过翻修或更换器具、设备予以解决，如能够符合相应的专业工程质量验收规范，则应认为该检验批合格。检查和鉴定的结论通常可能有以下几种：1)事故已处理，可继续施工；2)隐患已消除，结构安全有保证；3)经修补处理后，完全能够满足使用要求；以上应属于“允许施工单位在采取相应的措施后重新验收”的内容。4)基本满足使用要求，但使用时应加附加的限制条件。此项应属于“为了避免社会财富更大的损失，在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理技术方案和协商文件进行验收”的内容。5)对短期难以做出结论者，提请设计单位验证或专门检验机构检验。此项属于“如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可以予以验收”的内容。6)其他鉴定结论。3．因设备制造产生的变形，经过修整后可以正常安装，并可达到设计的密封要求，此应属于“经修补可满足使用要求”；因设备安装操作失误，经过重新安装后满足密封要求，属于返工处理。一十三、【背景资料】某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元／d，工程保修期为1年。在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。【问题】1．按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故?2．根据《矿山安全法实施条例》，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的?3．施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额?4．该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?【答案】1．按事故发生的原因，本工程发生的人身伤害事故属于物体打击类安全事故；按事故后果严重性属于重大伤亡事故。2．根据《矿山安全法实施条例》，矿山事故调查处理工作应当自事故发生之日起90日内结束，遇有特殊情况可以适当延长，但不得超过180日。矿山事故结案后，应当处理结果。3．工期延误20d，其中设计变更影响的10d和停电影响的工期延误20d由建设单位承担；对于雨季影响材料进场和冒顶是一个有经验的承包商应当可以预见的，可以认为已经包含在合同工期内或者说是施工单位应当承担的风险。工期应该按提前10d计算，应该奖励施工单位5万元。4．工程未经验收建设单位就投入使用，投入使用之日起即可视为工程移交日，由此发生的质量问题由业主承担责任。但出现质量问题的时间在保修期内，施工单位应当承担保修责任，派人检查维修；检查质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量造成的，施工单位应当承担维修费用。一十四、施工单位在施工某工业工程项目时，为保证原生产线的生产，采用了不停产的施工方法。施工单位制定了如下的基础施工方案：基础施工采用土钉墙支护，按设计要求自上而下分段分层进行，上层土钉墙及喷射混凝土面层达到设计强度的50％后方可开挖下层土方及下层土钉施工。但在施工过程中发现，由于新基础的开挖，原有设备基础有下沉的危险。问题1．施工单位制定的基础施工方案是否妥当?为什么?2．土钉墙施工时，土钉施工有哪些具体的质量要求?【答案】1．施工单位制定的基础施工方案不妥。原因是土钉墙施工时，上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及进行下层土钉施工。2．土钉施工的具体质量要求有：(1)上层土钉墙及喷射混凝土面需达到设计强度的70％后方可开挖下层土方及下层土钉施工。(2)土钉成孔孔深允许偏差50mm；孔径允许偏差_+5mm；孔距允许偏差±100mm；成孔倾角允许偏差±5％。(3)土钉注浆材料宜选水泥浆或水泥砂浆；水泥浆的水灰比宜为0．5，水泥砂浆配合比宜为1：1～1：2(重量比)，水灰比宜为0．38～0．45；水泥浆、水泥砂浆应拌合均匀，随拌随用，一次拌合的水泥浆、水泥砂浆应在初凝前用完。(4)土钉注浆前应将孔内残留或松动的杂土清除干净；注浆开始或中途停止超过30min时，应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及其管路；注浆时，注浆管应插至距孔底250～500mm处，空N部位宜设置止浆塞及排气管；土钉钢筋应设定位架。一十五、设计某钢筋混凝土机电硐室为半圆拱形，宽5600mm，高4600mm，净面积23m2，按验收规程要求，净宽、高的偏差允许值均为0～50mm。巷道施工技术措施表明，施工二个月后，钢筋混凝土浇筑工程已经全部完成，专业监理工程师组织验收，施工单位提交了钢筋施工、混凝土支护施工以及混凝土强度试验报告的全部质量检查记录表格；核查表格，发现混凝土墙的个别测点有不合格数据，但是这些位置检查点的总体数据符合要求(合格率在75％以上)。在施工现场，监理_丁程师在勘察硐室混凝土支护时发现，墙壁表面平整度差，混凝土喷层厚薄不匀。检测混凝土墙的50个测点，计算硐室净宽平均值为5626mm，标准差为?10．4mm。除此之外，还实测检查了变电柜、水泵混凝土等设备基础的规格尺寸。问题?1．指出钢筋混凝土施工的主要工序内容。?2．计算工序能力指数，评价该工序能力指数高低，并指出该工序指数可以评价哪个工序的质量??3．指出这次质量验收检查存在哪些问题。【答案】1．钢筋混凝土浇筑支护所涉及的工序有：钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌、充填、养护等工序。??2．计算工序能力指数：工序能力大小：A=6×σ=62．4mm工序能力指数计算：因为数据的平均值为5626mm，近似认为与公差中心一致，故可以计算其工序能力指数为：CP=(Tu-T1)／6σ=50／6×10．4=0．801工序能力指数为0．801<1．0，说明工序能力不足，且有不合格数据。因为统计的数据是硐室墙面最终的断面尺寸数据，因此，该工序指数是指钢筋绑扎、立模、混凝土浇筑、搅拌(除充填、养护等不影响墙体断面尺寸的工序)以外的所有工序，甚至是包括支护之前的掘进工序的总体工序质量状况。?3．本次质量检查存在的问题包括：(1)本次质量检查属于(子)分部工程(硐身钢筋混凝土支护工程)验收检查，按照验收规定，应有总监理工程师负责；采取由专业监理工程师组织验收的做法不符合规程要求。(2)本项工程内容不仅是钢筋混凝土支护工程，也包括有一般的混凝土工程，验收内容还应包括：混凝土工程验收项目的相关材料(混凝土原材料检验、配合比检验)、其他混凝土工程项目(主要是设备基础的位置、规格和预留底脚螺栓位置与深度等混凝土工程内容、水沟、地面标高与平整)验收材料等的内容。一十六、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：事件1：3月5日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生冒顶，造成施工单位增加施工费用支出35万元，影响工期10天。施工单位在3月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。事件2：在施工下山时，5月9日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失68万元，影响总工期26天。事故处理完成后继续施工，于12月26日竣工后，项目经理提出了索赔。事件3：7月21日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，影响工期9天，施工单位额外支出费用23万元。施工单位立即向工程师提出了索赔。问题1．分别分析几次事件中的索赔。2．试述承包人的索赔程序。【答案】1．事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。事件2索赔理由成立，因为