2024版公厕建造合同公厕建设合同

2024版公厕建造合同公厕建设合同合同编号：__________鉴于甲方需要建造公厕，并委托乙方承担该公厕的建造工作，双方经充分协商，达成如下协议：一、公厕建设内容1.1公厕建设地点：____________________1.2公厕建设规模：____________________1.3公厕建设标准：____________________1.4公厕建设项目内容：包括但不限于土建、装修、给排水、供电、通风、照明等。二、合同价格与支付2.1本合同的公厕建造费用为人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）公厕主体结构封顶后，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）公厕建设完成后，经甲方验收合格，甲方支付乙方合同总价款的40%。2.3乙方应提供合法等值的发票，甲方据此进行付款。三、工期与质量3.1本公厕建造项目的工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成公厕建设，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证公厕建设质量，确保公厕建设符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。四、甲乙双方的权利和义务4.1甲方权利和义务：（1）提供公厕建设用地，并保证土地权属清晰，符合法律法规规定；（2）办理公厕建设所需的相关审批手续，并将审批结果通知乙方；（3）按照合同约定支付乙方合同价款；（4）对乙方建设过程中的施工质量、进度等进行监督和检查；（5）验收合格后，按照合同约定接收公厕并支付尾款。4.2乙方权利和义务：（1）按照合同约定，按时完成公厕建设；（2）保证公厕建设质量，确保公厕安全、环保、美观；（3）协助甲方办理公厕建设所需的相关审批手续；（4）按照甲方要求，对公厕建设过程中的问题进行整改；（5）提供公厕建设过程中的相关资料和文件。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成公厕建设的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付乙方合同价款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按照乙方实际损失向乙方支付赔偿金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至公厕建设完成并通过验收合格之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.公厕建设设计图纸2.公厕建设施工方案3.工程量清单4.建筑材料及设备明细5.相关审批文件6.施工许可证7.质量检验报告8.安全评估报告9.环保评估报告10.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成公厕建设，视为违约。2.甲方未按照约定支付乙方合同价款，视为违约。3.乙方未按照约定的建设标准进行建设，视为违约。4.乙方未保证公厕建设质量，导致公厕存在安全隐患、环保问题或美观问题，视为违约。5.甲方未提供clearandunencumberedland或未办理相关审批手续，导致工程停工、窝工，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担公厕建设项目的当事人。2.乙方：指承担公厕建设任务的当事人。3.公厕建设内容：指土建、装修、给排水、供电、通风、照明等建设项目。4.合同价款：指双方约定的公厕建造费用。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指甲方未按约定支付合同价款时，应向乙方支付的违约金。7.赔偿金：指因甲方原因导致工程停工、窝工时，应向乙方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误的问题，应及时与乙方沟通，了解原因，并采取措施督促乙方加快进度。2.遇到甲方付款滞后的问题，乙方应及时向甲方催款，并可依法保留追讨的权利。3.遇到施工质量问题，应立即要求乙方进行整改，必要时可请第三方专业机构进行评估和修复。4.遇到审批手续问题，甲方应积极与相关部门沟通，确保手续齐全，以免影响工程进度。5.遇到不可抗力因素导致工程无法正常进行时，双方应协商解决办法，必要时可签订补充协议。五、所有应用场景：本合同适用