2024年建设工程施工合同样本（5篇）

第5页共5页2024年建设工程施工合同样本发包方(以下称甲方)：_____承包方(以下称乙方)：_____为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《民法典》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程内容：_____4、工程面积：_____5、工程立项批准文号：_____第二条工程项目期限1、合同工期总共历时____天(日历天);开工日期：____年____月____日;竣工日期：____年____月____日。2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：(1)在施工中如因停电、停水____小时以上或连续间歇性停水、停电____天以上(每次连续____小时以上)，影响正常施工;停水停电____天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程承包内容1、工程承包形式：_____2、工程承包范围：_____第四条工程项目结算及付款方式1、合同生效后____日内，甲方付____万元(大写)(￥____元)工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报____日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的____%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付____%的款，留____%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之三罚款。7、拨付工程款时乙方应到有关部门开“建筑安装专用发票”，甲方凭盖有乙方印章的发票拨付工程款。8、甲方应将工程款拨至乙方指定帐户内，不得直接拨至施工队或班组，否则，所造成的一切质量和经济责任，由甲方负责。第五条工程质量标准1、工程质量应当达到达到设计施工图纸要求及甲方规定的有关质量要求以及合同约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。2、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别达到设计施工图纸要求及发包规定的有关质量要求，竣工验收备案合格。第六条工程验收乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸，相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。第七条安全施工乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第八条违约责任1、乙方无故逾期开工或逾期完工的，每逾期一天应按工程总造价的____%支付违约金。2、甲方逾期付款的，每逾期一天应按合同应付工程款的____%支付违约金。3、乙方采购工程材料及施工质量不合格或有重大质量隐患，影响甲方正常使用的，除应一次性支付工程总额____%的违约金，并及时采取措施返工更改外，每影响正常使用一天，还应按工程总造价的____%支付违约金。第九条双方的权利与义务1、甲方的权利与义务。(1)解决材料物资的堆放和临时设施场地。(2)在乙方不违反合同条例的情况下，保证按照合同约定方式按时支付工程款。2、乙方的权利与义务。(1)在施工期间严格遵守甲方的一切规章制度，保护甲方设施，乙方人员不得随意在甲方厂区内走动、闲逛，服从甲方进出门管理。(2)承担本工程施工中的一切安全事故责任。(3)按合同工期组织施工，以确保工程按期完成。(4)把好质量关，确保工程质量达到验收标准并根据有关规定组织工程验收工作。(5)组织落实施工管理人员和材料设备进场。(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然灾害影响，不能按原计划正常施工，乙方应及时向甲方通报，由此而发生的费用增减或损失，双方协商解决。(7)安全文明施工。第十条争议解决因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议于____年____月____日在_____签署。3、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。4、本协议一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_________年____月____日____年____月____日2024年建设工程施工合同样本（2）甲方（委托方）：（甲方全称）（注册地址）乙方（承建方）：（乙方全称）（注册地址）鉴于甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用、互利共赢的原则，就甲方委托乙方承建工程的有关事宜达成如下协议：一、工程信息甲方委托乙方承建的工程项目为（工程名称），位于（工程地址），建设规模、内容等详细说明见附件《工程项目内容说明》。二、合同价款乙方完成工程项目后，甲方应向乙方支付合同价款（人民币）（金额）元整。合同价款支付方式、分期支付情况详见附件《支付条款》。三、工程质量1.乙方应按照相关国家标准和甲方要求，确保工程质量达到规定标准。2.工程竣工验收后，若甲方提出质量异议，乙方应及时进行整改直至满足要求。四、工期安排1.工程开工日期：（具体日期）；竣工日期：（具体日期）。2.若因不可抗力等特殊情况而导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并经甲方同意后调整工期计划。五、合同变更1.若因工程实际情况变化需要进行合同变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.未经双方书面协议一致，不得擅自变更合同内容。六、安全责任1.乙方承建工程过程中，应严格遵守相关安全规定，确保施工过程安全。2.若发生安全事故，乙方应承担相应责任，并赔偿因此而造成的损失。七、保修期工程竣工验收合格后，乙方应对工程实行保修，保修期为（保修期限）。在保修期内，若出现质量问题，乙方应及时进行维修并承担相应费用。八、验收标准工程竣工后，由双方组成验收组进行验收。验收标准以国家相关规定及本合同约定为准。九、违约责任1.若一方未履行合同约定，应承担相应的违约责任。2.如因一方违约导致损失，应赔偿对方因此而造成的损失。十、争议解决1.若双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向相关仲裁机构申请仲裁。2.本合同签订地为（签订地），双方任一方提出解释权属于签订地法院。十一、其他事项1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同未尽事宜，可通过双方协商，签订补充协议。甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________签订日期：______________________2024年建设工程施工合同样本（3）合同编号：_____发包方：_____法定住址：_____法定代表人：_____职务：_____委托代理人：_____身份证号码：_____通讯地址：_____邮政编码：_____联系人：_____电话：_____传真：_____帐号：_____电子信箱：_____承包方：_____法定住址：_____法定代表人：_____职务：_____委托代理人：_____身份证号码：_____通讯地址：_____邮政编码：_____联系人：_____电话：_____传真：_____帐号：_____电子信箱：_____依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。第一章工程第一条工程概况1.工程名称：_____工程2.工程地点：____市____区（县）3.工程内容：（1）_____房型_____房_____厅_____套，施工面积____平方米。（2）群体工程应附承包方承揽工程项目一览表4.承包范围：（1）______________________________________________。（2）应注明是否包括土建、设备安装、装饰装修等工作。5.承包方式：工程承包方式：双方商定采取下列第_____种承包方式。（1）承包方包工、包全部材料。（2）承包方包工、部分包料，发包方提供部分材料。（3）承包方包工、发包方包全部材料。6.资金来源：______________________________________。7.批准文号：______________________________________。8.业主或主管单位：________________________________。第二条工程监理若本工程实行工程监理，发包方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包方。第三条工期：工程期限____天，其中：1.开工日期：本合同工程定于____年____月____日开工，从签定合同后第____日算起。2.竣工日期：本合同工程定于____年____月____日竣工。3.凡是延期开工或顺延工期的约定，都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。第四条工程造价：总价款：____元，大写（人民币）：_____。其中：材料费：____元（人民币）人工费：____元（人民币）管理费：____元（人民币）设计费：____元（人民币）垃圾清运费：____元（人民币）税金：____元（人民币）其他费用：____元（人民币）经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。第二章词语涵义及合同文件第五条词语涵义1.有关合同双方和监理人的词语（1）发包方：指与承包方签订本合同协议书的当事人。（2）承包方：指与发包方签订本合同协议书的当事人。（3）分包人：指本合同中从承包方处分包某一部分工程的当事人。（4）监理人：指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。2.有关合同组成文件的词语（1）合同文件（或称合同）：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同第六条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。（2）技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。（3）图纸：指列入合同的招标图纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有图纸（包括配套说明和有关资料），以及列入合同的投标图纸和由承包方提交并经监理人批准的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。（4）施工图纸：指上述第（3）项规定的图纸中由发包方提供或由承包方提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸（包括配套说明和有关资料）。（5）投标文件：指承包方为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包方提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。（6）中标通知书：指发包方正式向中标人授标的通知书。3.有关工程和设备的词语（1）工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。（2）永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包方使用的工程（包括工程设备）。（3）临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程（不包括施工设备）。（4）主体工程：指合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。（5）单位工程：指合同条款中写明的单位工程。（6）工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备装置。（7）施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品（不包括临时工程和材料）。（8）承包方设备：指承包方的施工设备。（9）进点：指承包方接到开工通知后进入施工场地。4.有关工期的词语（1）开工通知：指发包方委托监理人通知承包方开工的函件。（2）开工日期：指承包方接到监理人发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。2024年建设工程施工合同样本（4）建设工程施工合同合同编号：[合同编号]合同签订日期：[签订日期]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟进行建设工程项目，乙方具有相应的设计和施工资质，在双方友好协商的基础上，达成如下合作意向，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条项目概况1.1项目名称：[项目名称]1.2项目地点：[项目地点]1.3项目规模：[项目规模]1.4项目工期：[项目工期]第二条合同价款及付款方式2.1合同价款总额为人民币[合同金额]元整（大写：[合同金额大写]）。2.2乙方按照项目进度和完成情况，向甲方递交工程进度报告和支付申请单，甲方收到上述报告和申请单后于7个工作日内支付相应款项。第三条设计和施工内容3.1乙方负责项目的设计、施工和相关配套服务。3.2乙方应按照甲方提供的项目要求和技术规范，保证设计和施工的质量合格。3.3乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范，确保施工安全。3.4乙方应按照工艺流程和施工计划，合理组织施工队伍和使用施工材料，保证施工进度。3.5乙方应监督施工现场，确保施工期间周边环境、市政设施和居民安全。第四条竣工验收4.1乙方完成项目后，应通知甲方进行竣工验收。4.2甲方将聘请专业第三方机构对项目进行竣工验收，验收费用由甲方承担。4.3竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。第五条违约责任5.1若乙方未按照合同约定和工程要求履行义务，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。5.2若甲方未按照合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金按照拖欠金额每日千分之一的标准计算。第六条争议解决6.1本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向人民法院提起诉讼。第七条合同生效及变更7.1本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.2本合同经甲乙双方代表签字盖章后生效，并于签署日起开始执行。7.3本合同如有任何变更，应经双方协商一致，并以书面形式作为补充协议。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：地址：地址：电话：电话：（以下无正文）以上为2024年建设工程施工合同的简要样本，具体的合同内容应根据实际需求进行调整和编写，确保合同内容真实有效，并能够满足相应法律法规的要求。建议在编写合同前咨询法律专业人士的意见，以确保合同的合法性和有效性。2024年建设工程施工合同样本（5）发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国合同法》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》jgj79_____要求。5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于____年____月____日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款____%的款项，计____元;地基基础工程完成强夯工作量____%时，甲方向乙方支付工程进度款____%的款项，计____元。剩余____%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日建设工程施工合同书范文2发包人(全称)：(以下简称甲方)承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：黄金堡学府花园d栋工程地点：重庆市渝北区龙溪镇工程内容：建筑面积31200m2、结构类型：框架、剪力墙结构、地上二十九层，地下一层，全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：自筹。二、工程承包范围承包范围：土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系统除外)和环境工程。三、合同工期开工日期：____年____月____日。竣工日期：____年____月____日。合同工期总日历天数548天。四、质量标准工程质量标准：优良。五、合同价款金额(大写)：暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币)￥：____万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工