建设工程施工合同补充协议书样本(2024版)

建设工程施工合同补充协议书样本(2024版)合同编号：__________建设工程施工合同补充协议书甲方：__________乙方：__________一、工程范围及内容（1）工程地点：__________（2）工程规模：__________（3）工程内容：__________1.2乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准及原合同的约定，完成本项目的施工任务。二、工程进度及工期2.1乙方应按照原合同约定的工期要求完成本项目。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。2.2甲方应按照原合同约定的付款进度向乙方支付工程进度款。如甲方逾期支付，应按照原合同约定的违约金比例向乙方支付违约金。三、工程质量及验收3.1乙方应保证本项目的设计、施工、材料和设备等符合国家相关法律法规、行业标准和原合同的约定。3.2工程验收按照原合同约定的验收程序进行。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。3.3乙方应承担因工程质量问题导致的全部修复、返工及赔偿责任。四、工程造价及支付4.1本项目的造价按照原合同约定的计价方式确定。如双方另有约定的，从其约定。4.2甲方应按照原合同约定的付款进度向乙方支付工程款。支付方式如下：（1）甲方支付工程进度款的比例为：__________（2）甲方支付工程进度款的时限为：__________4.3乙方应按照原合同约定的期限向甲方提供正式的工程造价决算报告。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照原合同约定的违约金比例向乙方主张违约金。5.2甲方未按照约定支付工程款，乙方有权按照原合同约定的违约金比例向甲方主张违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效，与原合同具有同等法律效力。7.2本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.原建设工程施工合同2.工程设计文件3.施工图纸4.工程量清单5.材料及设备采购合同6.工程验收报告7.工程造价决算报告8.付款凭证9.工程进度报告10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，甲方有权按照原合同约定的违约金比例向乙方主张违约金。2.甲方未按照约定支付工程款，乙方有权按照原合同约定的违约金比例向甲方主张违约金。3.乙方未按照原合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方整改或赔偿。4.乙方未按照原合同约定的工期完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。5.甲方未按照原合同约定的付款进度支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金。三、法律名词及解释：1.建设工程施工合同：是指甲方委托乙方进行工程建设，乙方按照甲方的要求完成施工任务的合同。2.违约金：是指当一方未履行合同约定的义务时，按照约定向对方支付的违约赔偿金。3.工期：是指乙方按照原合同约定的时间完成本项目的时间。4.工程质量：是指乙方完成工程的设计、施工、材料和设备等符合国家相关法律法规、行业标准和原合同的约定。5.工程验收：是指对乙方完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定工程是否符合合同约定和验收标准的程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，向甲方报告工程进度情况，并与甲方协商调整付款进度。2.工程质量问题：乙方应及时整改，直至达到验收标准。若乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方支付违约金或要求解除合同。3.付款延误：甲方应及时支付工程款，如发生延误，应按照原合同约定的违约金比例向乙方支付违约金。4.合同争议：双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方委托乙方进行建设工程施工的情况。2.适用于乙方按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准及原合同的约定完成施工任