劳务木工分包合同范本范文(2024版)

劳务木工分包合同范本[范文](2024版)合同编号：__________劳务木工分包合同范本[范文](2024版)一、工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程单价：__________1.5工程总价：__________二、施工范围及要求2.1乙方应按甲方的要求完成木工工程的施工，包括__________等各项工作。2.2乙方应严格按照图纸、施工方案以及相关规范进行施工，确保工程质量。2.3乙方应按时完成施工任务，不得延误工期。2.4乙方应承担施工过程中的安全责任，确保施工安全。三、合同价格及支付3.1双方约定，本工程合同价为__________元（大写：__________元整）。3.2甲方应按照双方约定的付款节点和付款比例，向乙方支付工程款。3.3乙方完成施工任务且质量合格后，甲方应支付乙方剩余工程款。3.4乙方应开具合法的税务发票，甲方据此进行税前扣除。四、工期及进度4.1双方约定，本工程工期为__________天。4.2乙方应按照甲方要求的施工进度，确保按时完成施工任务。4.3乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可延长。五、违约责任5.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.3双方如因履行合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1乙方应在合同签订后__________天内，向甲方提供完整的相关资料。6.2乙方不得将其承包的工程转包或分包给他人。6.3乙方应遵守施工现场的规章制度，服从甲方的管理。6.4乙方应承担施工过程中产生的所有税费。七、合同的生效、变更和解除7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2合同生效后，双方应严格履行合同约定，不得擅自变更或解除合同。7.3合同的变更或解除，应经双方协商一致，并书面确认。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________一、附件列表：

1.工程图纸

2.施工方案

3.相关规范

4.税务发票

5.工程量清单

6.工程进度计划

7.安全防护措施方案

8.乙方资质证明文件

9.合同补充协议二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成施工任务：包括但不限于延期完工、工程质量不符合约定标准等。

2.甲方未按照约定支付工程款：包括但不限于延期支付、少支付或多支付等。

3.乙方未按照图纸、施工方案和相关规范进行施工：包括但不限于施工工艺不符合要求、使用不合格材料等。

4.乙方未按时完成施工任务：包括但不限于延期完工、影响工程整体进度等。

5.乙方未承担施工过程中的安全责任：包括但不限于发生安全事故、未采取安全防护措施等。三、法律名词及解释：

1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整合同关系、保障合同当事人合法权益的法律。

2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑施工活动、保障建筑质量安全等方面的法律。

3.违约金：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当向对方支付的金钱。

4.分包：指总承建商将所承建的工程的一部分或几部分分给其他承包商完成的活动。

5.工期：指合同双方约定的完成工程的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.乙方延期完工：甲方有权按合同约定要求乙方支付违约金，并要求乙方尽快完成施工。

2.甲方延期支付工程款：甲方应按照合同约定的付款时间支付，如延期支付，应承担相应的违约责任。

3.工程质量问题：发现问题及时与乙方沟通，要求乙方按约定标准进行整改或返工。

4.安全事故：立即启动应急预案，按程序报告并处理，同时追究责任方相应的法律责任。

5.施工过程中的争议：双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.适用于各类建筑工程项目中的木工分包施工。

2.适用于甲方为工程项目总包单位，乙方为专业木工分包单位的情况。

3.