一级造价工程师《造价管理》保定市蠡县2024年统考试题含解析

一级造价工程师《造价管理》保定市蠡县2024年统考试题第1题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形是（）。A.施工场地发现文物后需要采取合理保护措施的B.施工中遇到不利物质条件采取合理措施的C.发包人提供的测量基准点有误导致承包人测量放线工作返工的D.发包人提供的设备不符合合同要求需要更换的第2题：单选题(本题1分)在融资的每股收益分析中，根据每股收益的无差别点，可以分析判断（）。A.企业长期资金的加权平均资金成本B.市场投资组合条件下股东的预期收益率C.不同销售水平下适用的资本结构D.债务资金比率的变化所带来的风险第3题：单选题(本题1分)某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作，最早开始时间分别为12和13。工作M的最早开始时间为8，持续时间为3，则工作M的自由时差为（）。A.1B.2C.3D.4第4题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保修条例》，在正常使用条件下，设备安装和装修工程的最低保修期限为（）。A.2年B.5年C.3年D.4年第5题：单选题(本题1分)某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（）周。A.1B.2C.3D.4第6题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，实行备案制的项目是（）。A.政府直接投资的项目B.采用资本金注入方式的政府投资项目C.政府核准的投资项目目录外的企业投资项目D.政府核准的投资项目目录内的企业投资项目第7题：单选题(本题1分)福费廷（FORFEIT）作为一种专门的代理融资技术，其本质是以（）方式进行融资。A.债券B.租赁C.信贷D.股权第8题：单选题(本题1分)下列关于标底和投标限价的说法中，正确的是（）。A.关系到公共利益、安全的都需要编制标底B.以接近标底为中标条件C.设置最低投标限价作为否决投标的条件D.招标人自行决定是否编制标底第9题：单选题(本题1分)工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源第10题：单选题(本题1分)某工程计划外购商品混凝土3000mm³，计划单价420元/mm³，实际采购3100m³，实际单价450元/m³，则由于采购量增加而使外购商品混凝土成本增加（）万元。A.4.2B.4.5C.9.0D.9.3第11题：单选题(本题1分)根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程发包方式正确的是（）。A.必须实行招标发包B.由建设单位自主选择采取招标发包或直接发包C.由招标代理机构选择采取招标发包或直接发包D.依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包第12题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专项施工方案的专家论证会应当由（）组织召开。A.建设单位B.施工单位C.设计单位D.监理单位第13题：单选题(本题1分)下列工程项目计划表中，用来用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期的是（）。A.年度竣工投产交付使用计划表B.年度计划项目表C.工程项目进度平衡表D.投资计划年度分配表第14题：单选题(本题1分)下列有关工程造价咨询的行为准则，表述错误的是（）。A.应执行国家的宏观经济政策和产业政策B.应接受经济纠纷双方当事人的鉴证咨询业务C.应接受工程造价咨询行业自律组织业务指导D.应杜绝无序和恶性竞争，靠质量.信誉参加市场竞争第15题：单选题(本题1分)流水施工过程中的流水步距是指组织流水施工时（）。A.相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最大间隔时间B.相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间C.最早和最迟两个施工过程（或专业工作队）开始施工的最大间隔时间D.最早和最迟两个施工过程（或专业工作队）开始施工的最小间隔时间第16题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4第17题：单选题(本题1分)在施工成本管理流程中，（）是实现成本目标责任制的保证和手段。A.成本预测B.成本计划C.成本核算D.成本考核第18题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示。当计划工期等于计算工期时，工作D的自由时差和总时差分别是（）。A.2和2B.1和2C.0和2D.0和1第19题：单选题(本题1分)根据《合同法》，当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方的正确处理方式是（）。A.只能选择适用违约金条款B.只能选择适用定金条款C.同时适用违约金和定金条款D.可以选择适用违约金或者定金条款第20题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案的时间是（）。A.建设工程开工之日起15日内B.建设工程开工之日起30日内C.开工报告批准之日起15日D.开工报告批准之日起30日第21题：单选题(本题1分)项目边界条件是项目合同的核心内容，主要包括（）边界。A.融资条件、交易条件、履约保障和调整衔接B.权利义务、交易条件、履约保障和调整衔接C.权利义务、融资条件、履约保障和调整衔接D.权利义务、融资条件、交易条件和调整衔接第22题：单选题(本题1分)根据《合同法》，在执行政府定价的合同履行中，需要按新价格执行的情形是（）。A.逾期付款的，遇价格上涨时B.逾期付款的，遇价格下降时C.逾期提取标的物的，遇价格下降时D.逾期交付标的物的，遇价格上涨时第23题：单选题(本题1分)投保建筑工程一切险，在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内，有下列情形时，保险人应承担赔偿责任的是（）。A.因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物资损失时，被保险人采取施救措施而支出的合理费用B.设计错误引起的损失和费用C.因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险人财产本身的损失D.非外力引起的机械或电气装置的本身损失第24题：单选题(本题1分)（）是从BOT方式演变而来的一种新型方式，具体是指用社会资本购买某个项目资产的经营权，购买者在约定的时间内通过经营该资产，收回全部投资和得到合理的回报后再将项目无偿移交给原产权所有人。A.TOTB.ABSC.PPPD.BOT第25题：单选题(本题1分)工程施工过程中，对于施工承包单位要求的工程变更，施工承包单位提出的程序是（）。A.向建设单位提出书面变更请求，阐明变更理由B.向设计单位提出书面变更建议，并附变更图纸C.向监理人提出书面变更通知，并附变更详情D.向监理人提出书面变更建议，阐明变更依据第26题：单选题(本题1分)工程网络计划工期优化的目的是（）。A.计划工期满足合同工期B.计算工期满足计划工期C.要求工期满足合同工期D.计算工期满足要求工期第27题：单选题(本题1分)下列工程项目经济评价标准或参数中，用于项目财务分析的是（）A.市场利率B.社会折现率C.经济净现值D.净收益第28题：单选题(本题1分)在工程项目建设程序的（），通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算。A.可行性研究阶段B.施工图设计阶段C.技术设计阶段D.初步设计阶段第29题：单选题(本题1分)在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位第30题：单选题(本题1分)教育费附加以纳税人实际缴纳的增值税、消费税之和作为计税依据。现行教育费附加征收比率为（）。A.2%B.3%C.3.41%D.5%第31题：单选题(本题1分)某工程项目建设期为2年，建设期内第1年初和第2年初分别贷款600万元和400万元，年利率为8%。若运营期前3年每年末等额偿还贷款本息，到第3年末全部还清。则每年末应偿还贷款本息（）万元。A.406.66B.439.19C.587.69D.634.70第32题：单选题(本题1分)下列项目融资方式中，通过已建成项目为其他新项目进行融资的是（）。A.TOTB.BTC.BOTD.PFI第33题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，企业使用政府资金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，企业仅需向政府提交（）。A.项目申请报告B.项目可行性研究报告C.项目开工报告D.项目初步设计文件第34题：单选题(本题1分)工程网络计划中，对关键线路描述正确的是（）。A.双代号网络计划中由关键节点组成B.单代号网络计划中时间间隔均为零C.双代号时标网络计划中无虚工作D.单代号网络计划中由关键工作组成第35题：单选题(本题1分)在投资方案经济效果评价指标体系中，属于静态比率性指标的是（）。A.利息备付率和净现值率B.总投资利润率和净年值率C.内部收益率和自有资金利润率D.投资收益率和偿债备付率第36题：单选题(本题1分)关于资金成本性质的说法，正确的是（）。A.资金成本是指资金所有者的利息收入B.资金成本是指资金使用人的筹资费用和利息费用C.资金成本一般只表现为时间的函数D.资金成本表现为资金占用和利息额的函数第37题：单选题(本题1分)在建设单位的计划体系中，投资计划年度分配表是根据（）安排各个年度的投资。A.工程项目年度计划B.工程项目总进度计划C.工程项目进度平衡表D.年度建设资金平衡表第38题：单选题(本题1分)某产品各零部件功能重要程度采用0—4分析法评分，结果如下表，在不调整各功能累计得分的前提下，零部件Ⅲ的功能重要性系数为（）。A.0.167B.0.375C.0.292D.0.208第39题：单选题(本题1分)利用已建好的项目为新项目进行融资的模式是（）。A.BOTB.TOTC.ABSD.PPP第40题：单选题(本题1分)项目敏感性分析方法的主要局限是（）。A.计算过程比盈亏平衡分析复杂B.不能说明不确定因素发生变动的可能性大小C.需要主观确定不确定性因素变动的概率D.不能找出不确定因素变动的临界点第41题：单选题(本题1分)在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款（）。A.有效B.无效C.经公证后有效D.被拒绝后无效第42题：单选题(本题1分)工程项目信息管理实施模式中自行开发的优点和缺点分别是指（）。A.对项目的针对性最强和维护工作量较大B.对项目的针对性最强和维护费用较高C.安全性和可靠性较好和维护费用较高D.维护工作量最小和安全性和可靠性较差第43题：单选题(本题1分)某工程有甲、乙、丙、丁四个设计方案，各方案的功能系数和单方造价见下表，按价值系数应优选设计方案（）。A.甲B.乙C.丙D.丁第44题：单选题(本题1分)已知某工作总时差为8天，最迟完成时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的持续时间为（）天。A.8B.7C.4D.1第45题：单选题(本题1分)某公司原价发行总面额为4000万元的5年期债券，票面利率为5%，筹资费费率为4%，公司所得税税率为25%。该债券的资金成本率为（）。A.3.16%B.3.91％C.5.21%D.6.75%第46题：单选题(本题1分)下列工作中，属于工程招投标阶段造价管理内容的是（）。A.承发包模式选择B.融资方案设计C.组织实施模式选择D.索赔方案设计第47题：单选题(本题1分)根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计应由（）主持编制。A.建设单位项目负责人B.施工项目负责人C.施工单位技术负责人D.施工项目技术负责人第48题：单选题(本题1分)控制建设工程造价最有效的手段是（）。A.设计与施工结合B.定性与定量结合C.策划与实施结合D.技术与经济结合第49题：单选题(本题1分)在下列投资方案评价指标中，不应该考虑资金的时间价值的指标是（）。A.投资收益率和净现值B.投资收益率和动态回收期C.净年值和内部收益率D.静态投资回收期和利息备付率第50题：单选题(本题1分)对于投保安装工程一切险的工程，保险人应对（）承担责任。A.因工艺不善引起生产设备损坏的损失B.因冰雪造成工地临时设施损坏的损失C.因铸造缺陷更换铸件造成的损失D.因超负荷烧坏电气用具本身的损失第51题：单选题(本题1分)关于工程计价特征的说法，错误的是（）。A.建筑产品的单件性特点，决定了每项工程都必须单独计算造价B.工程项目多次计价有不同的计价依据，每次计价的精确度要求也不相同C.工程计价的特征具有单一性、多次性D.多次计价是逐步深化和细化，逐步接近实际造价的过程第52题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，均属于时间参数的是（）。A.流水节拍和流水步距B.流水步距和流水强度C.流水强度和流水段D.流水段和工作面第53题：单选题(本题1分)双代号网络计划中，关于关键节点的说法正确的是（）。A.关键工作两端的节点必然是关键节点B.关键节点的最早时间与最迟时间必然相等C.关键节点组成的线路必然是关键线路D.两端是关键节点的工作必然是关键工作第54题：单选题(本题1分)根据《民法典（合同编）》，下列变更中属于新要约的是（）的变更。A.要约确认方式B.合同文件寄送方式C.合同履行地点D.承诺生效地点第55题：单选题(本题1分)实行建设项目法人责任制的项目，项目董事会需要负责的工作是（）。A.筹措建设资金并按时偿还债务B.组织编制并上报项目初步设计文件C.编制和确定工程招标方案D.组织工程建设实施并控制项目目标第56题：单选题(本题1分)某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知（P/A，12%，18）=7.249，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。A.213.80万元和7.33年B.213.80万元和6.33年C.109.77万元和7.33年D.109.77万元和6.33年第57题：单选题(本题1分)某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。建成投产后每年净收益均为150万元。自建设开始年起，该项目的静态投资回收期为（）年。A.5.3B.6.0C.6.3D.7.0第58题：单选题(本题1分)价值工程中的价值指的是（）。A.交换价值B.比较价值C.使用价值D.功能价值第59题：单选题(本题1分)根据《施工合同法律解释一》规定，当事人就同一建设工程订立两份不同的建设工程施工合同，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照实际履行的合同支付工程价款的，正确的处理方式为（）。A.不予支持B.应予支持C.双方协商解决D.折价支付工程价款第60题：单选题(本题1分)专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告；对违章指挥、违章操作应当立即制止。A.项目负责人和安全生产管理机构B.项目负责人和技术负责人C.技术负责人和安全生产管理机构D.建设单位和安全生产管理机构第61题：多选题(本题2分)由于发包人下列（）原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。A.发包人提出索赔要求B.发包人增加合同工作内容C.发包人迟延提供材料D.发包人提供图纸有误E.未按合同约定及时支付进度款第62题：多选题(本题2分)应用价值工程，对所提出的替代方案进行定量综合评价可采用的方法有（）。A.优缺点列举法B.德尔菲法C.加权评分法D.强制评分法E.连环替代法第63题：多选题(本题2分)合同内容由当事人约定，下列属于合同内容的有（）。A.当事人的名称B.标的C.合同签订地D.质量E.履行的期限第64题：多选题(本题2分)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，对于经协商或调解确定的发包人应得的索赔款项，发包人可能的获得方式有（）。A.从预付款保函中抵扣B.从履约保函中抵扣C.从支付保函中抵扣D.从当月工程进度款中抵扣E.按支付协议支付第65题：多选题(本题2分)施工组织总设计的主要内容包括（）。A.总体施工部署B.施工总进度计划C.施工方法及工艺要求D.总体施工准备E.施工总平面布置第66题：多选题(本题2分)根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计中的施工部署应包括（）。A.施工资源配置计划B.施工进度安排和空间组织C.施工重点和难点分析D.工程项目管理组织机构E.施工现场平面布置第67题：多选题(本题2分)工程网络计划优化是指（）的过程。A.寻求工程总成本最低时工期安排B.使计算工期满足要求工期C.按要求工期寻求最低成本D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E.在满足资源限制条件下使工期延长最少第68题：多选题(本题2分)根据FIDIC《土木工程施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会（DAB）及其裁决的说法，正确的有（）。A.DAB须由3人组成B.合同双方共同确定DAB主席C.DAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受DAB的裁决E.合同双方对DAB的约定排除了合同仲裁的可能性第69题：多选题(本题2分)为实施有效的工程造价，应遵循的工程造价管理原则有（）。A.技术与经济措施相结合B.以设计阶段为重点进行控制C.以建设单位造价控制为核心D.主动控制与被动控制相结合E.深化造价控制在全要素控制中的作用第70题：多选题(本题2分)按国际造价管理联合会（ICEC）给出的定义，全面造价管理是指有效地利用专业知识与技术，对项目（）进行筹划和控制。A.过程B.资源C.成本D.盈利E.风险第71题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》工程变更的情形有（）。A.改变合同中某项工作的质量B.改变合同工程原定的位置C.改变合同中已批准的施工顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消某项工作改由建设单位自行完成第72题：多选题(本题2分)在价值工程活动中，强制确定法可应用于（）。A.对象选择B.功能分析C.功能评价D.方案创造E.方案评价第73题：多选题(本题2分)在下列投资项目评价指标中，属于静态评价指标的有（）。A.净年值B.资产负债率C.投资收益率D.内部收益率E.偿债备付率第74题：多选题(本题2分)在建设工程项目的招投标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则（）。A.该行为目的是为了排挤其他对手，应当禁止B.没有违背诚实信用原则，不应禁止C.是降低了工程造价，应当提倡D.该投标文件应作废标处理E.其做法符合低价中标原则，不应禁止第75题：多选题(本题2分)根据《招投标法实施条例》下列关于招投标的说法，正确的有（）。A.采购人依法装修自行建设、生产的项目，可以不进行招标B.招标费用占合同金额比例过大的项目，可以不进行招标C.招标人发售招标文件收取的费用应当限于编制招标文件所投入的成本支出D.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出E.采用资格后审的,应在开标后15日内由评标委员会公布审查结果第76题：多选题(本题2分)为了确定工程造价，美国工程新闻记录（ENR）编制的工程造价指数是由（）个体指数加权组成的。A.机械工人B.波特兰水泥C.普通劳动力D.构件钢材E.木材第77题：多选题(本题2分)根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，在合同专用条款中应约定预付款的（）。A.抵扣保证B.抵扣方式C.抵扣比例D.抵扣时间安排E.抵扣币种第78题：多选题(本题2分)根据FDC《土木工程施工合同条件》关于争端裁决委员会DAB及其解决争端的说法，正确的有（）。A.DAB由1人或3人组成B.DAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由C.合同一方对DAB裁决不满时，应在收到裁决后14天内发出表示不满的通知D.合同双方在未通过友好协商或仲裁改变DAB裁决之前应当执行DAB裁决E.合同双方没有发出表示不满DAB裁决的通知的，DAB裁决对双方有约束力第79题：多选题(本题2分)工程项目施工过程中，发生（）时，应及时修改、补充施工组织总设计。A.施工合同发生调整B.工程设计有重大修改C.主要施工方法有重大调整D.主要施工资源配置有重大调整E.施工环境有重大改变第80题：多选题(本题2分)根据《政府采购法》的相关规定，以下情形中，适合于采用竞争性谈判的方式有（）。A.招标后没有供应商投标或没有合格标的或重新招标未能成立的B.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的C.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的D.发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的E.不能事先计算出价格总额的

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P324发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。选项A，发包人承担由此导致费用增加和（或）工期延误。选项B，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。选项D，发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。这里仅进行更换，不能进行利润的索赔。2、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是资本结构。根据每股收益无差别点，可以分析判断不同销售水平下适用的资本结构。3、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P123～P125本题考查的是网络计划时间参数的计算。工作的自由时差是指不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。M最早开始为8，持续时间为3，所以M最早结束时间为8+3=11（天）。FFM=min{12-11=1；13-11=2}=1（天）。4、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P27本题考查的是建设工程质量管理条例。在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。5、【正确答案】：A【试题解析】：双代号时标网络计划中工作总时差的判定应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线的方向依次进行。①以终点节点为完成节点的工作，其总时差应等于计划工期与本工作最早完成时间之差；则工作H的总时差TF_6-8=12-10=2（周），工作I的总时差TF_5-8=12-12=0（周），工作J的总时差TF_7-8=12-11=1（周）；②其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与紧后工作之间的时间间隔所得之和的最小值，即：TF_i-j=min{TF_j-k+LAG_i-j，j-k}，工作D总时差TF_2-6=min{TF_6-8+LAG_2-6,6-8）=2（周），工作E总时差TF_3-5=min{TF_6-8+LAG_3-5,6-8,TF_5-8+LAG_3-5,5-8,TF_7-8+LAG_3-5,7-8}=min{3，0，3}=0（周），工作G的总时差TF_4-7=min{TF_7-8+LAG_4-7,7-8}=1（周），工作A的总时差TF_1-2=min{TF_2-6+LAG_1-2,2-6，TF_3-5+LAG_1-2,3-5}=min{2，1}=1（周）。6、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P62本题考查的是工程项目建设程序。对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行备案制。7、【正确答案】：C【试题解析】：福费廷是专门的代理融资技术。其本质是以信贷方式融资。不是债券和租赁等负债方式，也不是转移股权的资本金方式。8、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P35-41招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。如招标人设有最高投标限价，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。9、【正确答案】：D【试题解析】：盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。10、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目成本分析中的因素分析法。11、【正确答案】：D【试题解析】：建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。12、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P98～99超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。13、【正确答案】：C【试题解析】：工程项目进度平衡表。用来明确各种设计文件交付日期，主要设备交货日期，施工单位进场日期，水电及道路接通日期等以保证工程建设中各个环节相互衔接，确保工程项目按期投产或交付使用。14、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询管理。工程造价咨询企业不得在解决经济纠纷的鉴证咨询业务中分别接受双方当事人的委托。15、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P109知识点：流水施工的特点和参数。流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。16、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P125知识点：双代号网络计划。关键线路为：①-②-④-⑦和①-③-⑥-⑦。17、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P341知识点：施工成本管理流程。成本预测是成本计划的编制基础，成本计划是开展成本控制和核算的基础；成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现，而成本核算又是成本计划是否实现的最后检查，成本核算所提供的成本信息又是成本预测、成本计划、成本控制和成本考核等的依据；成本分析为成本考核提供依据，也为未来的成本预测与成本计划指明方向；成本考核是实现成本目标责任制的保证和手段。18、【正确答案】：D【试题解析】：F和G最早开始时间是9和10，D最早完成时间是9，所以自由时差是0；由于F和G的最迟开始时间分别是11和10，所以D的最迟完成时间是10，计算得到D的总时差是1。19、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是定违约金和约定定金。可以选择适用违约金或者定金条20、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P28依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。21、【正确答案】：B【试题解析】：项目边界条件是项目合同的核心内容，主要包括权利义务、交易条件、履约保障和调整衔接等边界。22、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是合同履行的特殊规则。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。23、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是建筑工程一切险。选项BCD都是除外责任。24、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是项目融资的主要方式。TOT是从BOT方式演变而来的一种新型方式，具体是指用社会资本购买某个项目资产的经营权，购买者在约定的时间内通过经营该资产收回全部投资和得到合理的回报后，再将项目无偿移交给原产权所有人。25、【正确答案】：D【试题解析】：施工承包单位要求的变更。施工承包单位收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在属于变更范围的情形，如提高工程质量标准、增加工作内容、改变工程的位置或尺寸等，可向监理人提出书面变更建议。，变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。26、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P133知识点：网络计划的优化。工程网络计划工期优化的目的是计算工期满足要求工期。27、【正确答案】：A【试题解析】：教材P288-296项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。28、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P63知识点：工程建设程序。在工程项目建设程序的初步设计阶段，通过对工程项目所作出的基本技术经济规定，编制项目总概算。29、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程结算及其审查。工程竣工结算是指施工承包单位按施工合同并经验收合格后，与建设单位进行的最终工程价款结算。在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由具体承包单位编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上，由建设单位审查。30、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P267知识点：与工程项目有关的税收规定。教育费附加以纳税人实际缴纳的增值税、消费税税额之和作为计税依据。现行教育费附加征收比率为3%。31、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P164知识点：等值计算。[600×（1+8%）2+400×（1+8%）]÷（P/A，8%，3）=439.19（万元）。32、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P253与BOT相比，TOT主要有下列特点：（1）从项目融资的角度看，TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的，而BOT是政府给予投资者特许经营权的许诺后，由投资者融资新建项目，即TOT是通过已建成项目为其他新项目进行融资，BOT则是为筹建中的项目进行融资。33、【正确答案】：A【试题解析】：企业投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告，不再经过批准项目建议书、可行性研究报告和开工报告的程序。34、【正确答案】：B【试题解析】：选项A错误，由关键节点组成的线路不一定是关键线路；选项B正确，单代号网络计划，从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路；选项C，双代号时标网络计划中关键线路可能有虚工作；选项D，单代号网络计划中由关键工作组成是关键线路条件之一，还需“相邻两项工作之间时间间隔为零”这个条件。35、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P177本题考核的是评价指标。静态比率性指标包括：利息备付率、总投资利润率、自有资金利润率、投资收益率和偿债备付率。36、【正确答案】：B【试题解析】：资金成本的性质包括：①资金成本是资金使用者向资金所有者和中介机构支付的占用费和筹资费。②资金成本与资金的时间价值既有联系，又有区别。两者的区别主要表现在两个方面：第一，资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入，而资金成本是资金使用人的筹资费用和利息费用；第二，资金的时间价值一般表现为时间的函数，而资金成本则表现为资金占用额的函数。③资金成本具有一般产品成本的基本属性。37、【正确答案】：B【试题解析】：投资计划年度分配表是根据工程项目总进度计划安排各个年度的投资，以便预测各个年度的投资规模，为筹集建设资金与银行签订借款合同及制定分年用款计划提供依据。38、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P211知识点：功能评价。Ⅰ功能得分为9，Ⅱ功能得分为2，Ⅲ功能得分为7，Ⅳ功能得分为6，总分为9+2+7+6=24Ⅲ的功能重要性系数=7/24=0.29239、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P253本题考查的是项目融资的主要方式。从项目融资的角度看，TOT是通过转让已建成项目的产权和经营权来融资的，而BOT是政府给予投资者特许经营权的许诺后，由投资者融资新建项目，即TOT是通过已建成项目为其他新项目进行融资，BOT则是为筹建中的项目进行融资。40、【正确答案】：B【试题解析】：敏感性分析也有其局限性，它不能说明不确定性因素发生变动的情况可能性大小，也就是没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率41、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P47第四百九十七条??有下列情形之一的，该格式条款无效：（一）具有本法第一编第六章第三节和本法第五百零六条规定的无效情形；第五百零六条??合同中的下列免责条款无效：（一）造成对方人身损害的；（二）因故意或者重大过失造成对方财产损失的。（二）提供格式条款一方不合理地免除或者减轻其责任、加重对方责任、限制对方主要权利；（三）提供格式条款一方排除对方主要权利。42、【正确答案】：A【试题解析】：43、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P207本题考查的是功能评价。总造价=3200+2960+2680+3140=11980成本系数：甲=3200/11980=0.27；乙2960/11980=0.25；丙=2680/11980=0.22；丁=3140/11980=0.26价值指数：甲=0.26/0.27=0.96；乙=0.25/0.25=1；丙=0.20/0.22=0.91；丁=0.29/0.26=1.1244、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P126该工作的持续时间=EF-ES=（LF-TF）-ES=16-8-7=1（天）。45、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P241本题考查的是资金成本与资本结构。4000×5%×（1-25%）/4000×（1-4%）=3.91%。46、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P4本题考查的是工程造价管理的基本内涵。招投标阶段包括标段划分、发承包模式及合同形式的选择、招标控制价或标底编制。47、【正确答案】：B【试题解析】：单位工程施工组织设计是指以单位（子单位）工程为主要对象编制的施工组织设计，对单位（子单位）工程的施工过程起指导和制约作用。单位工程施工组织设计应由施工项目负责人主持编制，应由施工单位技术负责人或其授权的技术人员负责审批。48、【正确答案】：D【试题解析】：教材认为：“技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。应通过技术比较、经济分析和效果评价，正确处理技术先进与经济合理之间的对立统一关系，力求在技术先进条件下的经济合理、在经济合理基础上的技术先进，将控制工程造价观念渗透到各项设计和施工技术措施之中。49、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容和基本方法。净年值、净现值、内部收益率均为动态指标，需要考虑资金时间价值的问题。50、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P279知识点：建筑（安装）工程一切险。选项ACD为可以避免的损失。51、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查工程计价的特征。工程计价具有单件性、多次性、组合性、多样性、复杂性，注意不是单一性。52、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查流水施工的参数。时间参数：流水节拍、流水步距和流水施工工期。53、【正确答案】：A【试题解析】：关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。特别是当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。54、【正确答案】：C【试题解析】：有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。55、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程项目管理类型、任务及相关制度。建设项目董事会职权有：负责筹措建设资金；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务等等。选项BCD是项目总经理的职权。56、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：经济效果评价指标体系。静态投资回收期：800÷150＋2=7.33；净现值：150×7.249÷（1+12%）2－400－400/（1+12%）。57、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P178本题考查的是投资回收期。静态投资回收期是在不考虑资金的时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间。投资回收期可自项目建设开始年算起，也可自项目投产年开始算起，但应予以注明。题干给出自建设开始年起，即Pt=1+900/150=7（年）。58、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。价值工程中所述的“价值”是指作为某种产品（或作业）所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的经济价值和交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价事物有效程度的一种尺度提出来的59、【正确答案】：B【试题解析】：无效合同的价款结算争议解决。当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。60、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是施工现场安全管理。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作应当立即制止。（１）与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格；（２）资源稀缺的少数商品价格；（３）自然垄断经营的商品价格；（４）重要的公用事业价格；（５）重要的公益性服务价格。61、【正确答案】：BCDE【试题解析】：本题考查的是施工合同示范文本。发包人提出索赔要求不是发包人的错误。62、【正确答案】：CD【试题解析】：方案综合评价法。用于方案综合评价的方法有很多，常用的定性方法有德尔菲法、优缺点列举法等；常用的定量方法有直接评分法、加权评分法、比较价值评分法、环比评分法、强制评分法、几何平均值评分法等。63、【正确答案】：ABDE【试题解析】：本题考查的是合同的形式与内容。合同内容由当事人约定，一般包括：当事人的名称或姓名和住所，标的，数量，质量，价款或者报酬，履行的期限、地点和方式，违约责任，解决争议的方法。64、【正确答案】：BDE【试题解析】：2021教材P319本题考查的是施工合同示范文本。经协商或调解确定的、或经仲裁裁决的、或法院判决的发包人应得的索赔款项，发包人可从应支付给承包人的当月工程进度款或当期付款计划表的付款中扣减该索赔款项。当支付给承包人的各期工程进度款中不足以抵扣发包人的索赔款项时，承包人应当另行支付。承包人未能支付，可协商支付协议，仍未支付时，发包人可从履约保函（如有）中抵扣。如履约保函不足以抵扣时，承包人须另行支付该索赔款项，或以双方协商一致的支付协议的期限支付。65、【正确答案】：ABDE【试题解析】：本题考查的是工程项目计划与控制。施工组织总设计的主要内容包括：工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源配置计划、主要施工方法、施工总平面布置。66、【正确答案】：BCD【试题解析】：本题考查的是单位工程施工组织设计中的施工部署：