建设工程总承揽合同

建设工程总承揽合同

建设工程总承揽合同（精选16篇）

建设工程总承揽合同篇1

甲方：________

乙方：_________

经甲乙双方友好协商，甲方同意将______工程的

施工项目交由乙方负责施工。根据《中华人民共和

国民法典》的规定，结合本工程具体情况双方达成以下协

议：

工程概况

1.工程名称：___________

2.工程地点：____________

3.承包范围：____________

4.承包方式：包工、包料、包费用

5.工期：按照甲方书面通知乙方开工进场之日起

个日历天。

6.工程质量：本工程为合格工程

二.合同单价和付款方式

1.合同单价：

2、实际结算价款以甲乙双方签字确认的工程量乘以

单价为准。以上价格包括含税价，材料及其运输费，人工

费，装卸费，设备费等一切费用。合同价款一经确定，不

作任何调整。

4、该项目合同约定的款项由有限公司按照本合同约

定支付，项目的发票及合格证开具给有限公司。乙方应向

甲方提供税务部门认可的正规票据，如乙方提供假票据则

应赔偿甲方所有损失及承担一切法律责任。

三.技术要求和质量标准____________________

四.违约责任和安全责任

1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付给甲

方合同价款%的违约金。乙方质量标准达不到甲方

要求则乙方承担合同价款的—%违约金支付给甲方，并

承担由此对甲方造成的一切经济损失。

2.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格

按安全标准组织施工，并随时接受行业安全监察人员依法

实施的监督监察。乙方必须采取必要的安全防护措施，消

除事故隐患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因

造成事故责任的，因此发生的所有赔偿费用、包括给施工

人员或第三方人员造成财产或人身损害的，均由乙方承

担，甲方不承担任何责任。

五.争议或纠纷处理

1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工

程进度的前提下，双方可协商解决。

2.当事人不愿通过协商调解解决或协商调解不成时

本合同在执行中发生的争议，双方同意可向甲方所在地法

院提出诉讼解决。

六保修

1.本工程保修期为一年

在保修期内，如有质量问题，在接到甲方通知后—

小时内安排人员到现场进行免费维修。若乙方不能及时维

修，甲方可委托他人维修，维修费用由乙方承担。

七.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同经双

方签字和盖章后生效。本合同一式四份，甲方执一份，

乙方执一份。

甲方（签章）：___________

电话：____________

日期：____________

乙方（签章）：___________

电话：____________

日期：____________

建设工程总承揽合同篇2

发包单位（甲方）：有限公司

承包单位（乙方）：

为确保拆除工程在施工中人身、设备的安全，依据《中

华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、

规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员

工和其他所有职工在工程建设过程中人身健康安全，预防

发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订

本协议。

工程项目名称：天津

工程地址：天津市区

工程范围：天津拆除专业工程

协议期限：至本工程完工

本协议与工程施工合同同步有效;发包方的安全责任:

工程项目发包前，发包方必须对承包方资质和条件进行审

查，合格后方可进行工程施工。对乙方的资质进行审查，

确认其符合且具备下列条件：持有有相关部门颁发的营业

执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托

书。相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及

持证符合安全生产要求。配备的机械、及安全防护设施、

安全用具满足安全生产需要。应有的安全管理制度齐全。

保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制

度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育

等制度。具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机

构：施工队伍超过30人的配有专职安全员：30人以下者

设有兼专职安全员。在有危险性的电力生产区域内作业，

开工前发包方必须对承包方项目负责人等，进行全面的安

全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记

录，并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工

方案，明确“三措"（组织措施、安全措施、技术措施），

经发包方工程项目主管机构、技术和安全部门审查合格后

方可施工。

一、发包方安全责任：

不定期检查承包方施工现场，对承包方人员在生产工

作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，

并发出有存底联的书面整改通知书;对严整违章的行为立

即勒令停止其工作。所有发包工程在竣工移交前，必须按

标准逐项严格验收合格。图纸资料、试验报告、现场测试

数据和试验项目不全，不得验收;验收不合格的不准投入使

用。

二、承包方的安全责任：

1、承包方对所承担的施工项目，必须制订施工方案,

并结合工程实际制定好保证安全的"三大措施"（组织、

技术、安全措施），经发包方工程项目主管部门、技术、安

全审查合格后监督实施。

2、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、

政策、法令、法规，遵守国家、行业及公司有关安全施工、

文明施工的规定。遵守现场的各项规章制度。

3、工程开工前，承包方必须组织全体施工人员分工

种进行安全教育、技能和安规考试，合格后方可进入现场

施工。需调换工种、增补或调动人员者，在上岗前均必须

进行安全教育和技能安规考试，并报给发包方安全部门备

案。特种作业人员，必须持有有效的《特种作业证》。

4、承包方工作人员必须无妨碍工作的病症，否则不

得参与工作。凡已登记的工程施工人员不得随意更换，不

得冒名顶替。

5、工程开工前，必须向施工人员进行安全技术交底,

让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。

6、承包方进行特殊作业、危险作业的项目施工时，

必须事先编制安全施工措施，填写安全施工作业票;从事电

气上的工作，一切施工活动都要办理安全施工作业票（或工

作票），并派员监督。

7、承包方应自觉接受发包方安全部门的监督和指导。

对发包方安监部门检查提出的安全整改通知，必须及时整

改。施工中一旦发生人身事故或危及生产运行的不安全情

况，必须立即报告发包方安全监察部门。

8、承包方必须按国家有关规定，为施工人员配备合

格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使

用安全。

9、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进

行一次检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。承

包方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、

设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，

并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种

设备及工用具等均应符合施工要求。对施工现场管网每天

开工前须派专人进行检查，发现隐患应及时整改。各类安

全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等承包

方不得擅自拆除、更改。

10、承包方承建的项目，禁止再行转包，非主体工程

需要分包的，必须报发包方工程项目主管部门、安全部门

批准。发包方必须对承包方进行安全管理与监督。

11、承包方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、

法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员

进行施工作业。

12、承包方应对工作地段采取的安全技术措施、工作

班人员状态以及施工中的安全责任负责;如因承包方采取

的安全措施不当、违反有关安全操作规程、规定及本协议

所列安全事项而造成的一切事故或对第三方造成损失的，

均由承包方承担所造成的经济损失及法律责任。

三、承包方必须严格控制工程项目的施工范围。

四、承包方施工人员违反有关安全生产规程制度时，

发包方安全部门有权予以纠正制止，有权通知承包方并给

予经济处罚，直至停止承包方的工作。

五、因承包方责任造成的发包方安全事故，由发包方

按事故调查规程处理，承包方安全部门参与调查。根据《中

华人民共和国建筑法》第四十五条的规定："施工现场安

全由建筑施工企业负责"，因承包方的责任造成的人身伤

亡、设备损坏事故及其造成的经济损失，一切责任由承包方

承担，并通知有关政府部门调查处理、统计上报。

发包单位（章）：承

包单位（章）：

法人代表：法

人代表：

法人委托代理人:法

人委托代理人：

签定日期：年月日

注：本责任书一式肆份，由发包方、承包方各执两份。

建设工程总承揽合同篇3

委托人：监理人：

经双方协商一致，签订本合同。

第1条委托人委托监理人监理的工程（以下简称"本

工程"）概况如下：

1、工程名称：桥改造工程。

2、工程地点：*区境内。

3、工程规模：桥梁全长12米，宽5米。

4、总投资：。

第2条本合同中的有关词语含义与本合同第二部分

《标准条件》中赋予它们的定义相同。

第3条下列文件均为本合同的组成部分:

1、监理投标书或中标通知书;

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件（包括补充合同）。

4、在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

第4条监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，

承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

第5条委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、

方式、币种，向监理人支付报酬。

第6条本合同自年月日开始实施，至本工程备案

验收完成之日（工程施工监理期为日历日天）。

第7条本合同一式陆份，均具有同等法律效力，

其中，委托人三份，监理人三份。

委托人：监理人：

（签章）（签章）

住所：住所：

法定代表人：（签章）法定代表人：（签章）

代表：代表：

开户银行：开户银行：

账号：账号：

邮编：邮编：

电话：电话：

本合同签订于：年月日

建设工程总承揽合同篇4

建设工程合同

甲方：（建筑单位）

法定代表人：

职务：

地址：

电话：

乙方：（承建单位）

法定代表人：

职务：

地址：

电话：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律法

规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具

体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

第一条工程概况

(1)厂房A-5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面

积15160.6m!;

(2)厂房B-5层，总高度24.15M，建筑层水平投影面

积8851.82m2;

(3)旧宿舍在原有楼层上加二层；

暂定厂房A、B,宿舍加层建筑层水平投影面积约

25000m2,合总价2100万，(每平方米以850元计价，

如与报建合同不符以本合同为准)工程完成建筑层水平面

积大于25000nf的面积按每平方米850元计价。

工程名称：东莞市佳达包装材料有限公司建设工程

工程项目：厂房A、B、宿舍加层（不包括原有宿舍装

修）

工程地点：东莞市凤岗镇天堂围西旺工业区佳达工业

园

开工期限：自开工日起300个晴天，不包括节假日，

工程在期限内未能完工，如未超出一个月不奖不罚。

第二条付款方式

1、厂房A、B、宿舍加层，甲方在工程开工前后至工

程完工支付工程款1600万到乙方账户，余款500万元在

工程完成日起后36个月内每月平分支付（即按每月付款

138800元不等给乙方，每月15日前至少支付138800

元）。

乙方指定账户，开户名：邓康强，开户行：东莞农村

商业银行凤岗支行，账户：

2、1600万工程款在开工前甲方需要支付乙方订购钢

材费用360万元、商品混凝土费用200万元（开工三天前）、

工程其他材料费用100万元。开工后完工前按照进度支付

宿舍建筑费用85万元、门窗工程费用100万元（分两期,

其中窗框工程50万元，窗肉工程50万）、外墙装饰工程

费用50万元、工程完工代支工人工资65万元。剩余工程

款640万元按照每层梁板混凝土浇捣完按进度比例付款

乙方（即厂房A每层梁板混凝土浇捣完付80万元，厂房B

每层梁板混凝土浇捣完付48万元）

第三条建筑材料标准：

1、厂房A、B内地台浇捣C20混凝土10CM厚。

2、厂房A、B首层地面分格原色水泥水磨石，楼面

分格原色水泥金刚砂。

3、宿舍加层楼面水泥砂浆铺贴500X500陶瓷地砖。

4、卫生间楼地面水泥砂浆铺贴陶瓷防滑地砖。

5、厂房A、B楼梯休息台平面及楼梯踏步级水泥沙

浆，铺贴每平方米100元以内的大理石决料。

6、厂房A、B、宿舍加层楼地面的踢脚线用600X600

的地板砖割成5块，120MM长条砖粘贴。

7、厂房A、B卫生间墙面用250X400每块约1.5元

的瓷片粘贴2.2M高，加层宿舍卫生间粘贴至板底。

8、厂房A、B、宿舍加层所有内墙抹灰找平压干刮腻

子。

9、厂房A、B、宿舍加层所有天栅底梁柱面不可抹灰,

只用刮腻子。

10、厂房A、B、宿舍加层外墙水泥沙浆抹底灰，面

粘贴每平方米16元的纸皮砖。

11、厂房A、B楼梯扶手用304型厚1.0的不锈钢材

料制安。

12、厂房卫生间门用铝材料制安。

13、铝窗用雄业牌白铝白玻，玻璃5MM材料制安。

14、层面防水按二布三油铺贴

O

第四条其他事项

1、甲方责任

(1)、天然基础检测费由甲方支付。

(2)、10万元以上的城建押金由甲方支付。

(3)、城建基础设施费，建筑监督部门放线费由甲方支

付。

(4)、静压桩检测费由甲方支付。

2、乙方责任

(1)、10万元以下城建押金由乙方支付。

(2)、工程公司管理费、建筑工程税金，工人社保，费

用，工地工程用水用电费由乙方支付。

(3)、静压桩工程费由乙方支付。

(4)、乙方包括厂房A、B化粪池建造，楼层内排污、

排水安装，但是不包厂区内排污、排水管道及设施，不包

防雷设施工程，不包水电安装工程。

(5)、工程完成竣工后期如楼板产生裂痕，由乙方负责

补修及费用，但甲方不可扣减工程款。

第五条违约责任

1、由于甲方的原因导致工程款不按时支付或停工，

甲方应赔偿乙方因停工所造成的损失。(按照每名工人150

元一天、材料涨价所造成的损失计算)

2、甲方未按照约定在工程完成日起后36个月内每月

平分支付500万元余款，若有拖欠则按照应付款的千分之

五每天加收滞纳金。

3、甲乙双方违反本协议的规定履行自己的义务，视

为违约，守约方有权要求违约方赔偿损失并解除合同或者

要求继续履行合同。

第六条争议解决

本合同在履行过程中发生的争议由双方协商解决，如

协商不成，有权依法向人民法院起诉。

第七条未尽事宜

工程建设过程中，发生的不可预算的其他事项，由甲

乙双方协商另签补充协议，补充协议与本合同具有同等效

力。

本合同经双方认可，本合同一式两份，甲乙双方各执

壹份，自签订之日起发生法律效力。

甲方：（签章）乙方：（签章）

法定代表人：法定代表人：

年月日年月日

签订地点：

建设工程总承揽合同篇5

甲方：乙方：经甲乙双方共同协商，就赵一

级电站机电设备安装工程劳务分包达成如下协议，为了明

确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共

和国民法典》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规

定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程名称：赵一级电站机电设备安装工程

二、工程地点：

三、工程内容：完成现有需改造机电设备的拆除（含

运出洞外）以及4台水轮发电机组（1机组大修）、3台

进水闸阀、油水气系统、自动化系统（配合主机改造）、

高压开关柜、升压站设备、直流系统的安装及电缆敷设,

主机电气设备试验调试及试运行等所有工作（详见安装工

程量清单）。

四、工程价款及工程结算：乙方的报价是根据甲

方提供的工程量清单和部分设计，该总价包括完成工程施

工内容所需的人工费、设备转运费、消耗性材料费、施工

管理费、生活费、安全措施费、工程保险费以及税金等所

有费用。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成

的工程量及单价进行结算。

五、工程工期及进度:

1、根据甲乙双方商定，乙方在___年一月一

日前进场施工年一月—日前完成电站所有机

电设备安装及调试工作。

2、在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素等非

乙方原因导致的工期延长，乙方不能向甲方索赔任何费

用，但工期可考虑顺延。

3、乙方必须满足甲方的总体安排，主机安装考虑分

两阶段进行，保证一台机组开机发电运行。

六、付款方式：

1、工程预付款：在本合同签订乙方人员进场并提供

相应保险凭证后，甲方按合同总价的10%支付工程预付

款。

2、工程进度款：按进度实际完成工程量经总承包方

报量支付后按95%给乙方支付，余下5%质保金_______

年质保期满后支付。

3、乙方在结算过程中承担"工程总价款215;10%"

的税，税由甲方在乙方工程款中代扣代缴。

七、双方责任：甲方：

1、提供施工图纸技术资料，并组织乙方现场技术交

底。

2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电及生产、生

活场地。

3、甲方协助乙方做好现场安全保卫工作，协调各施

工单位之间的关系。乙方：

1、严格按设计施工图纸、规程、规范进行施工，不

得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切

由乙方负责。

2、乙方签订合同后，在7天内编制切实可行的施工

组织设计（含施工进度计划），施工技术措施，质量保证

措施和安全技术措施并上报甲方备案。

3、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊

重业主、设计、监理等单位驻派人员,并处理好与各施工

单位的关系。

4、乙方负责做好为完成本工程所做的一切辅助性工

程，并承担相关费用。

5、负责协助甲方对设备进行开箱检查、记录与检测，

确保所有设备检测合格后方能安装，做好安装时各种测量

数据记录并负责原始资料收集。

6、安装时记录好单元工程质量评定表、中间计量表。

6、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

八、质量验收：

1、乙方在机电设备的安装过程中，严格按照设计图

纸要求和有关规范、标准进行施工,确保工程质量达到设

计图纸和标准要求，如未达到标准，甲方有权要求乙方返

工,直至符合标准。

2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工

程款结算支付的依据。

3、乙方在施工过程中，无条件服从监理工程师和业

主的质量检查，凡具备覆盖条件的工序和部位均按质检规

定，书面报请监理工程师和业主进行中间验收，监理工程

师和业主在24小时内到现场进行验收，验收合格后，方

可进行下一道工序施工。

4、由乙方自行采购的设备材料，必须提供材质合格

证，坚决杜绝使用不合格的材料。

5、乙方由于自身原因无法保证质量时，甲方随时有

权收回本工程，乙方应无条件服从，并承担甲方一切损失

责任。

九、安全管理：

1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢

固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善

的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全

管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和地方

安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，

坚持持证上岗。

3、监理工程师和甲方在检查施工安全过程中，有权

对不按操作规程施工的人和事发出《重大隐患通知书》、

《整改指令》并限期和立即整改。如果乙方在接到通知的

规定时间内，没有进行整改，监理工程师和甲方按安全法

规的有关规定，进行罚款处理。以提高乙方及全体施工人

员的安全意识，保证施工现场安全。

4、对于从事高空作业的施工人员，必须设置必要的

安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警

示标志、安全哨和防护设施。

5、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工

作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因

的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费

用由乙方自行负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原

因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，

甲方不承担任何责任。

十、违约、仲裁：

1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）

拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《民法典》和《建

设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须

赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

2、甲、乙双方在执行合同过程中发生组纷时，双方

友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有

关程序执行，其发生的费用由违约方承担。十

一、其他：

1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的

法律效力。

1）设计图纸及招投标文件的技术要求。

2）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

3）设计变更通知等技术文件。

2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险

费由乙方自行承担。

3、乙方在施工期间应加强内部职工的教育和管理，

整治好生活设施和周围的环境卫生，尊重当地的民风民

俗。当发生矛盾时，通过组织协调，依靠当地政府解决，

防止事态扩大。

4、本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。十

二、合同份数：本合同一式2份，甲、乙双方各

持1份。甲方（公章）：法定代表人（签

字）：年一月一日乙方（公

章）：法定代表人（签字）：

年一月一日

建设工程总承揽合同篇6

建设单位：（以下简称甲方）

建筑单位：（以下简称乙方）

经双方协商就马集中学工程问题签订如下合同：

一、工程地点：马集中学

二、工程名称:

三、承包方式：

四、开工日期：

五、竣工日期：

六、工程造价：

七、支付办法：竣工验收合格后全部付清。

八、甲乙双方职责

（一）甲方

1、现场负责做到三通一平：水通、电通、路通，现

场平整。

2、协助乙方疏通当地有关关系。

3、确保资金按进度到位。

（二）乙方

1、按甲方要求施工，确保工程质量。

2、确保工期，工期为天。

3、教育职工文明施工。

4、做好安全生产，安全事故由乙方自行负责。

九、其他未尽事宜，双方协商后，以补办的文字手续

为准，其补充的条款具有同等法律效力。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人

（签字）：________

年一月一日年

一月一日

建设工程总承揽合同篇7

总承包人：（以下简称甲方），地址：

_________________电话号码:_________________

分包人：（以下简称乙方），地址：

_________________电话号码：_________________

甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签

订一总包合同，其详细条款载明于附表一内，作为承担总

包合同工程的一部份。本着诚实守信，本总包合同的各条

规定及相关事实，甲乙双方应充分如实告知相关当事人，

甲方提供之本合同之标的应合法有效。现于

年月____________日双方同意如下条款。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：工程范围：

________________附件二。

第四条：价款

4.1工程总价：人民币元整，大写为

（此项为投标价，支付以实际工程量为依据,

此为税后价），乙方包工包料。

4.2按年江苏省单位估价表方式按综合

单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约

定的除外。

4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取％作为

总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、配合费等

费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。

4.4此合同开工10天内乙方向甲方交质量保证金万

元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还

给乙方。

甲方：_______________

_________年月一日

乙方：_______________

年月____日

建设工程总承揽合同篇8

甲方乙方—省劳动和社会保障厅―

省建设厅监制甲方法定代表人营业执照注册

号资质等级在川通讯地址邮编乙方性别电

话居民身份证号码家庭住址编码户口所在

地省（市）区（县）乡镇村根据《中华人民共和

国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿

签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条劳动合同期限（甲乙双方选择适用）

1、有固定期限劳动合同本合同于年

月—日生效，于年一月一日终止（如有试用

期，则试用期从年一月一日到年—

月一日）。（

2、以完成一定的工作任务为期限的合同本合同

生效日期为年月一日；以乙方完成工作任务

为合同终止时间。

二、工作内容和要求

第二条甲方招用乙方在（项目名称）工程中担

任位（工种）工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号

码为

第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作

任务，达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件推荐合同样本183;

劳务分包合同183;劳务外包合同183;劳务承包合同

第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规

定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，

可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安

排职工补休或按照《劳动法》的有关规定依法支付加班、

延长工作时间工资报酬。

第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行

入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高

作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训（或书面交

底）后，方可上岗作业。

第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安

全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，

发放必要的劳动保护用品。

第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全

生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁

违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条乙方在试用期间的工资为每日（或每月）元,

试用期满后工资为每日（或每月）元；按工作量计算工

资的，每（工作量单位）支付工资元。双方约定的

工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方

应在每月—日前计发乙方的工资（不得交由包工头代

发），并由乙方签字确认。甲方应在劳动合同终止、

解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包

方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。

甲乙双方对工资支付的其他约定

第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规

定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有

关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家

和当地人民政府有关规定执行。

五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律

和安全技术操作规程。

第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本

合同：

（-）在试用期间被证明不符合录用条件的；

（二）有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

（三）严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的;

（四）严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳

动纪律的；

（五）被依法追究刑事责任的。

第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;

（一）在试用期内的；

（二）甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身

自由的手段强迫劳动的；

（三）甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同

规定支付劳动报酬的。

第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规

定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、

终止本合同。

六、违约责任、劳动争议处理及其它

第十四条甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出

具终止、解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合

同，符合劳部发481号文件规定的，应支付经济补偿金。

甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发223号文件给对

方以赔偿。

第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动

争议发生之日起日内向工程所在地（区、县）有管辖

权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直

接到裁决书之日起一日向人民法院起诉。

第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议

作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条本合同未尽事宜或与国家、—省有关规定

相悖的，按照有关规定执行。

第十八条本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一

份交工程所在地劳动部门备案，一份留在乙方务工的建筑

施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

第十九条双方约定的其他事项。甲方（公章）乙

方（签字或盖章）法定代表人或委托代理人（签

字或盖章）签订日期：年一月一日合同鉴证

单位鉴证日期：年一月一日

建设工程总承揽合同篇9

甲方：_____________

乙方：_____________

为使项目在济南高新技术产业开发区

实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着

平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。

一、土地问题

1、土地位置及出让方式

甲方同意本项目进入济南出口加工区实现产业化。初

步确定项目建设地点位于占地约亩。其中独自使用面积

亩，代征道路面积亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲

方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使

用权以有偿出让方式提供给乙方。

2、土地价格

为体现对本项目的支持，甲方初步确定以万元人民币

/亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙

方，出让金总额为万元人民币。该宗土地征用成本与出让

值差额计万元，由高新区参照项目单位纳税中高新区财政

收益部分给予相同额度的扶持。

3、付款方式

高新技术产业开发区规划土地建设管理部门与乙方

签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后十五

日内，一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全

部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有

土地使用证等有关手续。

二、工程建设

1、开工条件

按照乙方建设规划要求，甲方承诺于一年一月

____日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、

宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即"九通一

平”的基本建设条件，确保乙方顺利进畅否则承担由此给

乙方造成的经济损失。

甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按

规定时间、额度缴纳有关费用。

2、工程进度

乙方必须在一年一月一日前进场开公建设，

并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进

度。

3竣工时间

乙方必须在一年一月一日前竣工，延期竣工

时应于原定竣工日期前三十日以上时间内，向甲方提出延

期说明，取得甲方认可。

三、违约责任

1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时

支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每日按

应缴纳费用的0.5%。缴纳滞纳金。逾期90日而未全部付

清的，甲方有权解除协议，并可请求违约赔偿。

2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的，应

交纳已付土地出让金5%的违约金;连续两年不投资建设

的，甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。

3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时,

甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。

4、为避免国有资产流失，保证甲方对本项目的补贴

在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起五年内，乙

方向高新区税务机关缴纳的各种税金，低于乙方已报送给

甲方的项目报告书中所承诺的相应税种金额的50%时，乙

方应赔偿给甲方其税金差额。即：乙方在项目报告书中承

诺的某一税种具体金额.50%=乙方当年该税种实际缴纳

金额。

四、其他

1、在履行本协议时，若发生争议，双方协商解决;协

商不成的，双方同意向济南市仲裁委员会申请仲裁，没有

达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成

延误不能履行本协议有关条款之规定义务时，该种不履行

将不构成违约，但当事一方必须采取一切必要的补救措施

以减少造成的损失。并在发生不可抗力三十日内向另一方

提交协议不能履行的或部分不能履行的，以及需延期的理

由报告，同时，提供有关部门出据的不可抗力证明。

3、本协议一式份，甲、乙双方各执份。份协议具有

同等法律效力，经甲、乙双方法定代表人签字盖章生效。

4、本协议千年月一日在中华人民共和国

山东济南市签订。

5、本协议有效期限自一年一月一日起至

____年一月一日止。

6、本协议未尽事宜，双方可另行约定后作为本协议,

与本协议具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人：

法人住所地：

邮政编码：

电话号码：

乙方：

法定代表人：

法人住所地：

邮政编码：

电话号码：

建设工程总承揽合同篇10

发包方（以下简称甲方）

承包方（一下简称乙方）

本工程于20XX年一一月一一日议定，由乙方承建。为

明确甲、乙双方在施工过程中权利和义务，促使双方互相

创造条件，搞好配合工作，保证质量按期完成任务,根据

《中华人民共和国建筑合同法》《建筑安装工程承包合同

条例》经双方协商签订本合同以使共同遵守。

第一条工程概况

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围：

四、结构形式及建筑面积：

第二条承包方式和工程造价

一、承包方式：按甲、乙双方商定后意见及预算项目

工程，包工我、包工期、包质量、包安全

二、承包金额，暂定工程造价：

第三条工期总天数（有效工期）一一天

一、开工日期于20xx年一月--日开工，竣工日期

于20xx年—月—日竣工。

三、竣工日期，遇到有下列情况经甲方签证，工期方

可顺延

1、因遇人力不可抗拒的自然灾害造成停工。

2、工程变更。

3、其他原因。

四、物资材料

凡乙方采购的物资材料要及时通知甲方，经验收合格

后方可用于工程上。凡由乙方采购的物资，资料不符合要

求的，而造成的损失，应由乙方负责。

五、工程支付方式

工程施工队进场拨付包工，工程资—,主体一层封

顶后拨---,主体合格后拨---，总体验收合格后拨----（包

括材料）

六、乙方负责

1、按《施工及技术验收规范》要求进行精心施工，

确保工程质量，确保工期，由乙方造成的返工，停工费用

由乙方承担（包括材料）

2、按施工安全要求和文明施工要求，搞好安全和文

明施工，由于自身原因造成的设备损坏和人员伤亡事故

的，其费用乙方自负

3、若因乙方责任发生的人身伤亡施工员，其费用均

由乙方负责。

4、乙方进场前后，运输费、机械费、人工费等由乙

方负责。

5、乙方不得拖欠工人工资，若拖欠工人工资或工人

上访闹事，与甲方无关。

七、因一方不履行合同，而造成的经济损失，由违约

方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

八、在履行合同中若双方发生争议，应本着实事求是

的原则，协商决定。

九、本合同一式两份，甲乙双方各1份，本合同签字

之日生效，注（未尽事宜由双方协商后解决）

甲方（公章）：乙方（公章）：

法定代表人（签字）：法定代表人

（签字）：________

年一月一日年

—月一日

建设工程总承揽合同篇11

甲方：乙方：双方经充分

协商，达成如下协议：

第一条总则

一、井位

1.钻井施工地点：;

2.地形图：；

3.井位设计图：；

4.地层构造图：.

二、国家、部、局对钻进工程施工的批准投资计划、

工程项目，设计任务书等文件号及影印件。

三、井别：.

四、钻井口数：.

五、井深结构：.

六、质量：

1.井身质量合格率

2.固井质量合格率.

七、价格

1.调整井单价元米，合计金额________元

2.开发井单价元米，合计金额元

第二条工程期限本合同钻井工程自_______年一月

一日开钻至______年一月一日全部钻完。在组织钻

井工程施工中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时

进行协商，并通过书面形式确定顺延期限；

一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

二、因甲方提出变更计划或更变施工图而不能继续施

工者；

三、因甲方不能按期提供技术文件、技术图纸和钻井

施工条件，被迫停工或不能继续施工者。

第三条钻前准备

一、甲方在开钻前应办妥征地拆迁和井场道路的垫

方；清除施工场地及进出道路范围内影响施工的原有建筑

物、构筑物、管线、树木、青苗等阻碍物。解决施工用的

水、电和钻机安装搬运的道路。

二、甲方按时向乙方交付井位设计、完钻井深、层位

和完井要求，负责钻井区块的断层分布图；断层数据；小

层平面图；构造图和邻井图压力资料数据，并向乙方进行

地质和工程技术要求交底。

三、乙方在开钻前应组织有关技术人员学习和熟悉各

种设计图纸，参加地质设计交底，编好施工图预算，负责

安排钻机运行计划，施工方案，做好一切施工准备。

第四条工程款结算

一、按不同的机型、井别、井深、另加风险金，确定

承包费用。对承包范围以外的费用，按规定结算。

二、本合同自签订生效之日起，甲方应在一日内按

工程费用总额元的百分之________一次拨给乙

方，作为乙方备料及施工费。

第五条施工与设计变更

一、乙方在组织施工中，必须为油田开发着想，严格

按照部、局颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设

计要求组织施工。

二、在钻井施工中，乙方必须坚持按技术要求施工，

甲方派员监督。任何一方不得随意变更设计，如遇下列情

况造成乙方井喷、卡钻等事故和费用增加，应由甲方负担;

1.钻井施工设计有错误或甲方提供的技术资料与实际

不符造成的事故由甲方负责。如乙方及时发现并通知甲

方，甲方接到通知后立即（当天）提出修改或变更设计，经

双方同意后方可改变施工计划，由此而引起的费用增加，

由甲方承担，并由甲方赔偿乙方的经济损失。

2.钻井施工中如有设计变更，超出原设计标准或加大

钻井难度时，需经上级有关部门审批同意，甲乙双方办理

有关增加的生产费用手续后方可施工，费用由甲方承担。

在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工。

3.甲方未尽协助义务给乙方造成损失。

三、在钻井施工中，由乙方本身原因造成的损失自理。

四、钻井是隐蔽工程，乙方在施工中必须按标准操作,

做好每一道工序的记录，接受甲方的监督、检查、验收。

五、甲方遇到特殊情况，要求乙提前完一区块钻井

任务的，由双方协商解决。乙方因此增加的费用由甲方负

担。

第六条完井验收、结算与保修

一、乙方在完井前一日,应及时通知甲方，如甲方

不能按期验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收

日期。但甲方必须承认乙方的完井时间。甲方推迟验收，

其间发生的管理费、车辆费由甲方负担。

二、施工完毕的井要以部、局的统一质量验收标准为

依据，甲方不准提高验收标准。

三、经检验合格的井，从验收即日起为移交完毕。移

交后发生井口套管头损坏、晃动或井口帽子丢失、井下落

物，乙方概不负责。

四、由于甲方提供的资料、数据不准确或其他原因，

造成钻井质量不合格，由甲方负责。需乙方修井的甲方还

要承担修井费用和乙方的窝工费，窝工费按每小时

________元计算。

五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承

担。

六、施工完毕并已验收合格交给甲方的井，甲方在未

射孔之前，若出现管内外冒油、水、气现象，乙方负责保

修，保修期为六个月，超过保修发生管内外喷冒气油、水,

乙方不予负责。

第七条奖励、惩罚与仲裁

一、乙方在保证工程质量的前提下，提前完成钻井任

务，为甲方提前投产创造了条件，增加了效益，甲方

应按总施工费用的%。给乙方奖励。

二、甲方不能随意借故拖欠或拒付乙方施工完毕、并

已验收合格的井，如逾期不付，甲方应增付未付款项的利

息。

三、合同纠纷的解决方式。

第八条工伤事故乙方有责任教育工人，严格执行

操作规程，文明生产、安全施工、防火防盗。在施工中发

生伤亡事故和乙方管理不善造成的其它经济损失，均由乙

方自负，不得因此影响工程进度。

第九条附则

一、本合同条款如对特别情况尚有未说尽事宜，双方

可根据具体情况结合有关规定拟定附则条款，作为本合同

之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。

经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等是合同的组成

部分，具有合同效力。

二、本合同订立之前，双方签订的工程协议书，在签

订本合同后可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以

本合同为准。

第十条合同附件（略）

一、钻井施工图纸;

二、地形图;

三、井位设计图；

四、地层构造图；

五、国家、部、局对钻井工程施工的批准投资计划、

工程项目、设计任务书等文件影印件_______份。甲

方（盖章）:_______乙方（盖章）：负责人（签

字）：负责人（签字）：年―

月一日______年一月―

建设工程总承揽合同篇12

合法的建设工程合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

一、承包事项：平顶山_______楼及室外管网道路工

程技术资料

二、承包方式：

1、平米包干元。2、总建筑面积为:67002,

价款为：10050元。大写：一万零伍拾元。

2、室外管网定价包干价款为：。

3、合计：合同总价款为：（大写：）。

三、合同工期：合同工期为年一月一日至

年一月一日。

四、付款方式

1、甲方每月支付乙方工程资料费20。00（大写：两

千元整）如果甲方在达到资料费支付条件后—日内无法

支付乙方工程资料费，乙方保留停止工作和解除合同的‘

权力。

2、如果在合同工期内，甲方未完成所有施工任务，

导致乙方的工程资料未在合同工期内完成竣工备案，工程

合同发生延期，则在延期的月份内，甲方需按月支付乙方

工程资料费20。00（大写：两千元整）。延期月份15天

以下（含15天）按半月计算，15天以上的按全月计算。

五、承包范围：工程技术资料的填写、收集、整理、

组卷、归档、备案，直至竣工。

六、办公用品归属：电脑、打印机、复印机、纸张、

办公桌椅、资料柜、笔、钉书机、钉书钉、尺、壁纸刀、

胶水、资料盒由甲方提供，资料软件由乙方承担。

七、工作分工

乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步的，工程

竣工验收前做好组卷和预验收工作。

①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料的、试样、

试件的取样及制作，乙方负责相关资料的填写并送试验室

承办检验试验工作（检验试验费用由甲方承担）O

②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、

安全资料中有技术要求和方案要求的由甲方工程师编制，

所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填

写。

③资料签字由乙方找相关人员签字的，要求与工程同

步。

④分包工程技术资料：乙方负责收集检查验收所有分

包工程技术资料，并整理归档。

八、合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽

并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。

九、本合同一式两份,甲乙双方各一份，具有同等法

律效力。

甲