2024矿山井巷工程施工合同书

编号：__________2024矿山井巷工程施工合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024矿山井巷工程施工合同书合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3付款方式及进度第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量保证措施4.3质量检查与验收第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度调整5.3工期延误及赔偿第六章：施工安全6.1安全措施6.2安全事故处理6.3安全防护费用第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备配置7.3材料与设备质量第八章：技术支持与服务8.1技术咨询与支持8.2人员培训8.3技术更新与升级第九章：知识产权保护9.1知识产权归属9.2保密条款9.3侵权责任第十章：违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿方式第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构11.3诉讼地点及法院第十二章：合同的变更、解除与终止12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同终止条件第十三章：合同的生效、履行与验收13.1合同生效条件13.2合同履行保证13.3工程验收条件及程序第十四章：其他条款14.1合同的转让14.2不可抗力14.3附件及附录合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称：_________1.1甲方地址：_________1.2乙方名称：_________1.2乙方地址：_________1.3合同术语定义：1.3.1甲方：指_________1.3.2乙方：指_________1.3.3工程：指_________1.3.4合同：指_________第二章：工程概况2.1工程名称：_________2.2工程地点：_________2.3工程规模：_________2.4工程内容：_________第三章：合同价格3.1合同总价：_________3.2价格调整条件：_________3.3付款方式及进度：_________第四章：工程质量4.1质量标准：_________4.2质量保证措施：_________4.3质量检查与验收：_________第五章：工程进度5.1施工计划：_________5.2进度调整：_________5.3工期延误及赔偿：_________第六章：施工安全6.1安全措施：_________6.2安全事故处理：_________6.3安全防护费用：_________第七章：材料与设备7.1材料供应：_________7.2设备配置：_________7.3材料与设备质量：_________第八章：技术支持与服务8.1技术咨询与支持：8.1.1甲方应在合同签订后_________个工作日内提供完整的技术资料和设计文件。8.1.2乙方应在接收到技术资料后_________个工作日内提出疑问或要求澄清。8.2人员培训：8.2.1乙方应在合同签订后_________个月内完成人员培训，培训内容由甲方提供。8.2.2培训费用由_________承担。8.3技术更新与升级：8.3.1若甲方在合同执行期间进行技术更新与升级，乙方有权要求甲方提供相关资料和培训。第九章：知识产权保护9.1知识产权归属：9.1.1合同期内，甲乙双方共同开发的技术成果归双方共同所有。9.1.2甲方提供的技术资料和设计文件归甲方所有。9.2保密条款：9.2.1乙方应对甲方提供的技术资料和商业秘密予以保密。9.2.2保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。9.3侵权责任：9.3.1如乙方侵犯第三方知识产权，由乙方承担全部法律责任。第十章：违约责任10.1甲方违约责任：10.1.1若甲方未按合同约定提供技术资料或设计文件，乙方有权要求甲方支付违约金。10.1.2甲方迟延履行合同义务的，应按迟延部分的价值支付违约金。10.2乙方违约责任：10.2.1若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。10.2.2乙方违反保密条款的，应支付_________元作为违约金。10.3违约赔偿方式：10.3.1违约金计算方式：违约金=违约部分的价值×违约天数×违约金比率。第十一章：争议解决11.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议。11.2仲裁地点及机构：如协商不成，争议提交_________仲裁委员会仲裁。11.3诉讼地点及法院：仲裁裁决不服的，可在接到仲裁裁决书之日起_________内向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二章：合同的变更、解除与终止12.1合同变更条件：12.1.1合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.1.2合同变更不得影响工程质量和进度。12.2合同解除条件：12.2.1双方同意解除合同的，应签订书面解除协议。12.2.2合同解除后，乙方应按照甲方要求妥善处理工程现场，并承担相应费用。12.3合同终止条件：12.3.1工程全部完成，并通过验收。12.3.2合同约定的其他终止条件。第十三章：合同的生效、履行与验收13.1合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效。13.2合同履行保证：13.2.1甲方应按合同约定履行义务，确保工程质量和进度。13.2.2乙方应按合同约定履行义务，确保工程安全和材料设备质量。13.3工程验收条件及程序：13.3.1工程验收合格的标准按照合同约定的质量标准执行。13.3.2工程验收程序：乙方提交验收申请，甲方组织验收小组进行验收。第十四章：其他条款14.1合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。14.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。14.3附件及附录：合同附件和附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等效力。甲方签字：_________乙方签字：_________甲方盖章：_________乙方盖章：_________签订日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.额外质量保证条款：甲方要求乙方在合同执行过程中，除遵守合同约定的质量标准外，还需采取额外的质量保证措施。乙方应在施工过程中设置质量监控小组，对工程质量进行不定期检查，并按照甲方的要求提供工程质量报告。如乙方未能达到甲方提出的额外质量要求，甲方有权要求乙方支付违约金。2.工程变更管理：甲方根据项目需要，有权对工程进行变更。乙方应在接到甲方发出的变更通知后，及时评估变更对工程进度、成本和质量的影响，并在_________个工作日内向甲方提交变更评估报告。如乙方因变更导致工程进度延误或成本增加，甲方有权根据实际情况调整合同价款和工程进度计划。3.甲方监督权：甲方有权对乙方施工过程进行监督，包括但不限于现场巡查、进度报告审阅和质量检查。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行整改。如乙方不配合甲方的监督，甲方有权要求乙方支付违约金。4.甲方技术指导权：甲方有权对乙方的施工技术进行指导，以确保工程质量符合甲方的要求。乙方应接受甲方的技术指导，并在施工过程中遵循甲方的技术要求。如乙方未能按照甲方的技术指导进行施工，甲方有权要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主施工权：乙方按照合同约定的工程内容和质量标准进行施工，有权自主决定施工方法和工艺。甲方不得干预乙方的施工自主权，除非涉及到工程质量和安全问题。2.工程进度报告：乙方应按照甲方要求，定期提交工程进度报告。进度报告应包括工程完成情况、下一步工作计划和潜在的风险因素。如乙方未能按时提交进度报告，甲方有权要求乙方支付违约金。3.乙方质量自检：乙方应自行组织质量自检，确保工程质量符合合同约定的标准。乙方应在工程验收前，向甲方提交自检报告。如乙方自检报告不符合实际质量情况，甲方有权要求乙方进行重新检测，并支付相关费用。4.乙方保护自身权益：乙方有权在合同执行过程中，保护自身的合法权益。如甲方未按照合同约定履行义务，乙方有权拒绝履行自己的义务，并要求甲方支付违约金。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方解决合同执行过程中的问题。第三方中介应及时传达甲乙双方的要求和意见，并确保双方按照合同约定履行义务。2.第三方中介的公正性：第三方中介应保持公正性，不得偏袒任何一方。第三方中介应公正处理合同执行过程中的争议和问题，并确保合同的公平执行。3.第三方中介的费用：第三方中介的费用由甲乙双方共同承担。双方应在合同中明确第三方中介的费用标准和支付方式。如双方对第三方中介的费用有争议，可通过协商解决。4.第三方中介的解除：甲乙双方均有权解除第三方中介的合同。如双方同意解除第三方中介合同，应签订书面解除协议，并办理相关手续。解除第三方中介合同后，双方应自行解决合同执行过程中的问题。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.材料和设备的技术规格书3.施工方案和进度计划4.质量检测报告和验收标准5.安全防护措施计划6.人员培训计划和材料7.合同变更记录8.工程进度报告和质量报告9.违约金计算公式和赔偿协议10.争议解决过程中产生的所有文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间提供技术资料或设计文件2.甲方提供的技术资料不符合质量标准3.乙方未按约定时间完成工程4.乙方施工质量不符合约定标准5.乙方未按约定保护甲方提供的技术资料和商业秘密6.乙方未按甲方要求采取额外质量保证措施7.乙方未接受甲方技术指导导致工程质量问题8.乙方未按合同约定履行安全防护义务9.乙方未按甲方要求提交工程进度报告10.乙方未按甲方要求进行质量自检11.第三方中介偏袒任何一方或未保持公正性12.第三方中介未及时传达双方要求或意见13.第三方中介未公正处理争议和问题三、法律名词及解释：1.合同：指本合同书及其附件，是甲乙双方共同达成的协议。2.甲方：指合同中作为发包方的实体。3.乙方：指合同中作为承包方的实体。4.工程：指合同中约定的施工项目。5.违约金：指违约方因违反合同约定所需支付的赔偿金额。6.争议解决：指双方在合同执行过程中发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。7.第三方中介：指甲乙双方约定的，协助双方履行合同义务的独立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定应急预案，必要时调整施工计划和人员配置。2.质量问题：加强质量监控，及时发现问题并采取措施整改。3.技术资料丢失：备份技术资料，签订保密协议，确保资料安全。4.安全事故：加强安全培训和现场管理，遵守安全规定，应对突发事故。5.合同变更：双方协商一致后，签订书