建设工程施工合同示范文本标准2024年

建设工程施工合同示范文本标准2024年通用合同编号：__________合同各方：甲方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称名称）地址：联系人：联系电话：鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工；乙方愿意接受甲方的委托，为甲方完成相关工作。双方经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程总价：__________第二条合同工期本工程的合同工期为____个月，自双方签订合同之日起计算。第三条质量标准本工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求，并达到____等级。第四条合同价格4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程量和工程设计图纸，以及本合同约定的工程内容、工程量、工程标准和质量要求等因素确定的。4.3合同价格支付方式如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方合同总价____%；（2）工程进度达到____%时，甲方支付乙方合同总价____%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价____%；（4）剩余的合同总价____%，作为乙方质量保证金，待质保期结束后无息支付给乙方。第五条工程变更5.1甲乙双方同意，合同签订后，如因设计变更、工程量增减等原因导致工程总价发生变化的，应按实际变更的工程量，参照原合同价格调整合同总价。5.2工程变更应由甲方以书面形式通知乙方，乙方应根据甲方的变更通知，按照本合同约定的价格和工期调整原则，及时向甲方提出变更工程的价格和工期调整方案。甲方应在收到乙方变更方案后____日内予以确认或提出修改意见。甲方未确认也未提出修改意见的，视为甲方已同意乙方提出的变更工程的价格和工期调整方案。第六条工期延误6.1因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担因此产生的违约责任。6.2因甲方原因导致工程进度延误的，甲方应承担因此产生的违约责任。第七条工程验收7.1本工程验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。7.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，并承担整改费用。7.3工程验收合格的，甲方应按照本合同约定的付款方式支付乙方合同价款。第八条质保期8.1本工程的质保期为____年，自工程验收合格之日起计算。8.2在质保期内，乙方应对工程质量问题负责修复或更换，并承担相应费用。8.3质保期满后，乙方应对工程进行终检，确保工程质量符合本合同约定的质量标准。第九条违约责任9.1乙方未按照本合同约定的质量标准、工期要求完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价____%。9.2甲方未按照本合同约定的付款方式支付乙方合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的日____%。9.3甲乙双方违反本合同其他约定的，应承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.乙方报价单4.合同变更通知5.工程验收报告6.质量保证金支付凭证7.履约保证金支付凭证8.工程保修书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的质量标准、工期要求完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照合同约定的付款方式支付乙方合同价款的，属于违约行为。3.甲方无正当理由提前解除合同的，属于违约行为。4.乙方无正当理由延期交付工程的，属于违约行为。5.甲方未按照合同约定提供施工条件的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指承担工程发包义务的一方。2.乙方：指承担工程承包义务的一方。3.合同工期：指合同约定的工程完成时间。4.质量标准：指工程质量应符合的国家相关法律法规、行业标准和设计文件的要求。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.滞纳金：指未按照合同约定履行付款义务的一方应支付的逾期付款赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，合理调配人力和物力，确保工程进度赶上计划。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定的质量标准。3.付款纠纷：甲乙双方应按照合同约定的付款方式及时支付价款，避免产生纠纷。4.变更工程：甲方提出变更需求时，应与乙方充分沟通，确保变更内容清晰明确，并及时签订变更协议。5.合同解除：甲方提前解除合同时，应按照合同约定承担相应的违约责任。五、所有应用场景：1.适用于各