2024年全国监理工程师之土木建筑目标控制考试黑金考题（详细参考解析）

姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 姓名:_________________编号:_________________地区:_________________省市:_________________ 密封线 密封线 全国监理工程师考试重点试题精编注意事项:1.全卷采用机器阅卷，请考生注意书写规范；考试时间为120分钟。2.在作答前，考生请将自己的学校、姓名、班级、准考证号涂写在试卷和答题卡规定位置。

3.部分必须使用2B铅笔填涂;非选择题部分必须使用黑色签字笔书写，字体工整，笔迹清楚。

4.请按照题号在答题卡上与题目对应的答题区域内规范作答，超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试卷上答题无效。一、选择题

1、单位工程中的分部工程是按（）划分的。A.设计系统或类别B.工种、材料C.施工工艺、设备类别D.专业性质、工程部位

2、当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当（），判定为不合格批，拒绝该检验批。（c表示合格判定数）A.d＜cB.d＞cC.d=cD.d=r

3、某企业前3年每年初借款1000万元，按年复利计息，年利率为8%，第5年末还款3000万元，剩余本在第8年末全面还清，则第8年末需还本息（）万元。A.981.49B.990.89C.1270.83D.1372.49

4、BIM应用中，属于设计阶段应用的是()。A.净高分析B.能量分析C.碰撞检测D.数字化加工E.施工图设计

5、下列流水施工参数中，能够表明流水施工的速度和节奏性的是（）。A.施工段B.流水强度C.流水节拍D.流水步距

6、分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据()的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.项目经理D.建设单位项目负责人

7、图纸会审的会议纪要应由（）负责整理，与会各方会签。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位

8、混凝土构筑物体积的计量一般采用的方法是（）。A.均摊法B.估价法C.断面法D.图纸法

9、编制工程项目物资需求计划的关键是（）。A.确定需求品种B.确定需求时间C.确定需求规格D.确定需求量

10、图纸会审是在收到通过审查的设计文件后，（），由（）主持召开。A.设计交底前，建设单位B.设计交底后，建设单位C.设计交底前，监理单位D.设计交底后，监理单位

11、实践中，一般把从每件产品检测得到的某一质量数据即质量特性值视为（）。A.总体B.个体C.样本D.子样

12、下列报审、报验表中，需要建设单位签署审批意见的是（）。A.分包单位资格报审表B.施工进度计划报审表C.分项工程报验表D.工程复工报审表

13、根据《建设工程工程清单计价》(GB50500-2013)，已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，变更工程项目单价应由（）提出。A.承包人B.监理人C.发包人D.设计人

14、根据《建设工程监理规范》，工程竣工预验收应由（）组织实施。A.建设单位项目负责人B.总监理工程师C.总监理工程师代表D.施工单位项目经理

15、（2017年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。A.定期组织召开施工技术专题会议B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责C.定期核查施工单位材料进场情况D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单

16、下列选项中，属于可行性研究作用的是（）。A.筹措资金和申请银行贷款的依据B.编制施工图设计文件的依据C.编制招标控制价的基础D.进行施工准备的依据

17、（2021年真题）按费用构成要素划分，下列费用中，属于建筑安装工程费用中企业管理费的是（）。A.工伤保险费B.养老保险费C.劳动保护费D.流动施工津贴

18、某独立土方工程，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），签订了固定单价合同，招标工程量为3000m3，承包人标书中土方工程报价为55元m3。合同约定：当实际工程量超过估计工程量15%时，超过部分工程量单价调整为50元/m3。工程结束时实际完成并经监理确认的土方工程为4500m3，则土方工程总价为（）元。A.242250B.240000C.247500D.225000

19、某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调整。已知投标人投标价格、基准期发布价格分别为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t。则该月水泥的实际结算价格为（）元/t。A.418B.427.5C.430D.440

20、工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。A.监理单位B.建设单位C.施工单位D.工程质量监督机构

21、（2019年真题）根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由（）组织专家论证。A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.施工单位

22、（2021年真题）监理工程师在协助业主进行物资供应决策时，应进行的工作是（）。A.编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式C.确定物资供应单位D.签订物资供应合同

23、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，项目监理机构应根据工程特点和()，确定旁站的关键部位和关键工序。A.监理规划B.监理细则C.施工单位报送的施工组织设计D.监理合同

24、在设备招标采购阶段，（）应协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。A.监理单位B.设计单位C.施工单位D.采购单位

25、以下哪些选项属于五方责任主项目体负责人？()A.建设单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E供货单位项目负责人

26、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013的规定，下列关于最高投标限价的说法正确的是（）。A.国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制最高投标限价B.最高投标限价可以由投标人编制和复核C.招标人在招标文件中可以只公布最高投标限价总价D.招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，可以对其进行上浮或下调

27、在对设备的制造过程进行监控时，发生质量失控或重大质量事故，总监理工程师应做出的处理是（）。A.责令制造单位整改B.返修C.返工D.发出暂停制造指令

28、某分部工程有2个施工过程，分为5个施工段组织非节奏流水施工。各施工过程的流水节拍分别为5天、4天、3天、8天、6天和4天、6天、7天、2天、5天。第二个施工过程第三施工段的完成时间是第（）天。A.17B.19C.24D.26

29、在工程勘察实施过程中应设置报验点，必要时监理工程师对其进行()A.旁站监理B.现场巡视C.监督指导D.平行检测

30、下列关于城市轨道交通工程的验收表述不正确的是（）。A.单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收B.项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行一个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收C.竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续D.城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段

31、如果以年利率8％投资某项目100万元，拟在今后2年中把复本利和在每年年末按相等的数额提取，每年可回收的资金为()万元。A.56.08B.64.08C.48.08D.116.64

32、（）应在工程开工日期（）天前向施工单位发出工程开工令。工程施工工期应自（）中载明的开工日期起计算。A.专业监理工程师，5，工程开工令B.总监理工程师，7，工程开工令C.总监理工程师，10，工程开工报审表D.专业监理工程师，14，工程开工报审表

33、某工程单代号网络计划如下图所示，图中工作B的总时差是指在不影响（）的前提下所具有的机动时间。A.工作D最迟开始时间B.工作E最早开始时间C.工作D.E最早开始时间

34、制定适宜的质量方针和质量目标，同时还要创造一个良好的组织内部环境，激励员工积极地工作，充分参与质量管理，为实现质量方针和质量目标做出应有的贡献的是（）。A.组织者B.领导者C.投资者D.执行者

35、将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月（或旬）进行分解，并用实务工程量、货币工作量及形象进度表示，是按（）分解。A.项目组成B.计划期C.施工阶段D.专业项目

36、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上

37、招标工程量清单的准确性和完整性应由（）负责。A.招标人和施工图审查机构共同B.招标代理机构C.招标人D.招标人和投标人共同

38、下列关于分部分项工程工程量清单的说法中，正确的是()A.清单为可调整的闭口清单B.投标人不必对清单项目逐一计价C.投标人可以根据具体情况对清单的列项进行变更和增减D.投标人不得对清单中内容不妥或遗漏的部分进行修改

39、在抽样检验方案中，将合格批判定为不合格批而错误地拒收，属于()风险。A.第一类B.第二类C.第三类D.第四类

40、项目监理机构在施工阶段投资控制的组织措施包括（）。A.审核承包人编制的施工组织设计B.编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图C.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性D.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

41、在双代号网络计划中，关键工作是指（）的工作。A.自由时差最大B.工作持续时间最长C.两端节点均为关键节点D.最迟开始时间与最早开始时间差值最小

42、某基础工程由于“献礼”要求而缩短了工期，未搞清地质情况就仓促开工，致使回填土工程质量不合格，其应为（）所致。A.违背建设程序的原因B.施工与管理不到位的原因C.地质勘察失真的原因D.片面追求进度的原因

43、（2017年真题）拟建工程与已完工程采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则与已完工程相同的部分可采用（）审查施工图预算。A.标准预算审查法B.对比审查法C.“筛选”审查法D.重点审查法

44、某工程基础底板的设计厚度为1m，承包人根据以往的施工经验，认为该设计有问题，未经项目监理机构同意，即按1.2m厚度施工。专业监理工程师在计量时，对承包人多完成的工程量应（）。A.予以计量B.不予计量C.计量一半D.由发包人与承包人协商处理

45、下列费用中，属于建筑安装工程费中人工费的是（）A.职工福利费B.高空作业津贴C.养老保险费D.工伤保险费

46、在质量数据的特征值中，（）虽然计算简单、使用方便，但粗略，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。A.标准偏差B.变异系数C.极差D.样本中位数

47、建筑工程管理（CM）方法是指工程实施采用（）的生产组织方式。A.故障作业B.关键路径C.精益作业D.快速路径

48、某混凝土工程总高度为80m，拟采用滑模技术施工，根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，施工单位编制的专项施工方案的正确处理方式是（）。A.报送项目监理机构审批同意后方可实施B.经施工单位技术负责人审核和总监理工程师审查后，组织专家论证C.组织专家论证通过后，报送项目监理机构审查D.经总监理工程师审查同意后，报送监理单位技术负责人审批

49、当选定设计单位后，应由（）就设计费用及委托合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订委托设计合同。A.监理工程师和设计单位B.业主和建设单位C.监理工程师和承包单位D.建设单位和设计单位

50、在正常使用条件下，工程应满足规定功能要求使用的年限，这是工程质量（）的表现。A.适用性B.耐久性C.安全性D.可靠性二、多选题

51、室外工程可根据专业类别和工程规模进行划分，附属构筑物属于室外工程中的（）。A.单位工程B.子单位工程C.分部工程D.分项工程

52、某工程网络计划如下图所示(时间单位：天)，图中工作E的最早完成时间和最迟完成时间分别是()天。A.8和10B.5和7C.7和10D.5和8

53、根据GB/T1900-2000族标准的术语定义“由组织的最高管理者正式发布的组织的质量宗旨和方向”称为(）A.质量目标B.质量战略C.质量方针D.质量经营

54、工程建设其他费用是指从工程筹建到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备、工器具购置费以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的一些费用。下列费用中属于工程建设其他费用的是（）。A.预备费B.建设期利息C.设备及工器具购置费D.联合试运转费

55、下列关于流水节拍的说法错误的是（）。A.流水节拍是流水施工的时间参数之一B.流水节拍可以按定额计算法确定C.流水节拍小，其流水速度慢，节奏感慢D.流水节拍决定着单位时间的资源供应量

56、为了判断能否采用PPP模式代替传统的政府投资运营方式提供公共服务项目，应采用的评价方法是（）。A.项目经济评价B.财政承受能力评价C.物有所值评价D.项目财务评价

57、对场地内建筑地段的稳定性做出岩土工程评价，并为确定建筑总平面布置、主要建筑物地基基础方案及对不良地质现象的防治工作方案进行论证，满足初步设计或扩大初步设计的要求，是（）勘察阶段的主要任务。A.可行性研究B.选址C.初步D.详细

58、在建设工程监理中编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制，属于监理工程师控制进度的()。A.组织措施B.经济措施C.合同措施D.技术措施

59、某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。各施工过程的流水节拍分别为3天、天、4天、3天，3天、4天、4天、2天和4天、3天、3天、4天，则流水施工工期为（）天。A.20B.21C.22D.23

60、某项目的建筑安装工程费为2000万元，设备购置费为600万元，工程建设其他费为100万元，建设期利息为60万元，铺底流动资金为160万元。若基本预备费的费率为10%，则基本预备费为（）万元。A.260B.270C.276D.292

61、关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是（）。A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

62、试验室的资质等级和试验范围必须满足工程需要，试验设备应由（）出具符合规定要求的计量检定证明。A.建设单位B.政府主管部门C.法定计量部门D.监理单位

63、针对影响设备制造质量的诸多因素，设置（），做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。A.旁站监理B.专人检查C.技术改造D.质量控制点

64、周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息，将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中，并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖，获利5000元。关于该网络犯罪的管辖说法正确的是A.网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等B.有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查C.具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖D.人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审査起诉的公安机关

65、施工总承包单位应将所签订的分包协议副本报送()备案。A.建设单位B.建设单位代表C.监理工程师D.设计单位

66、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），并监督实施。A.施工整改计划B.施工组织设计C.施工方案D.施工措施

67、质量目标通常依据组织的()制定。A.质量意识B.质量方针C.质量计划D.质量需求

68、工程质量事故的技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的（），项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。A.施工方案B.安全措施C.质量措施D.施工组织设计

69、下列哪些视图可以添加详图索引？()A.楼层平面视图B.剖面视图C.详图视图D.三维视图E立面视图

70、对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，应（）。A.不予计量B.酌情计量C.全部计量D.减半计量

71、某建设项目，第1～2年每年年末投入建设资金100万元，第3～5年每年年末获得利润为80万元，已知行业基准收益率为8%，则该项目的净现值为()万元。A.-45.84B.-1.57C.27.76D.42.55

72、下列造成质量波动的原因中，属于偶然原因的是()A.现场温湿度的微小变化B.机械设备过度磨损C.材料质量规格显著差异D.工人未遵守操作规程

73、工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，（）具体实施对工程变更费用及工期影响的评估。A.总监理工程师B.专业监理工程师C.监理员D.监理机构技术负责人

74、监理工程师对施工现场计量作业的控制中，主要是检查()A.操作人员资格B.操作方法C.施工设备状况D.记录方式

75、下列选项中，不属于质量管理体系的范围界定应包含内容的是（）。A.主要过程B.调整方案C.地点范围D.相关方要求

76、相对于某工作而言，从网络图的第一个节点（起点节点）开始，顺箭头方向经过一系列箭线与节点到达该工作为止的各条通路上的所有工作，都称为该工作的（）。A.先行工作B.先做工作C.后续工作D.后做工作

77、建设单位通过招标方式采购设备时，监理单位的质量控制工作内容是（）A.协助建设单位向中标单位移交必要的技术文件B.考察投标单位并作出考察结论C.确定投标单位初选名单D.确定设备采购合同条款

78、工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写（），并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。A.工程质量审核报告B.工程质量评估报告C.工程质量验收报告D.工程质量检验报告

79、下列质量数据特征值中，用来描述数据集中趋势的是()。A.极差B.标准偏差C.均值D.变异系数

80、某公司对外投资200万元，期限2年，到期一次性收回本金和利息，年利率为6%，按复利每半年计息一次，则公司到期能收回的复本利和为（）万元。A.224.00B.224.36C.224.72D.225.10

81、没有施工图，工程量不明，却急需开工的紧迫工程，应采用（）合同形式。A.估计工程量单价B.纯单价C.可调总价D.可调单价

82、建设工程质量事故的等级是以（）为标准划分的。A.直接经济损失和人员伤亡数量B.违法行为严重程度C.工程项目的规模D.永久质量缺陷对结构安全的影响程度

83、因施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经（）签认，并报建设单位批准。A.事故调查组建议的单位B.施工单位C.法定检测单位D.原设计单位

84、城市轨道交通建设工程验收中，单位工程预验由（）组织。A.建设单位B.施工单位C.总监理工程师D.负责专项验收的城市政府有关部门

85、在工程施工质量验收活动中，（）向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。A.监理机构B.施工单位C.质检机构D.行政主管部门

86、关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是（）。A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上

87、下列关于检验批质量验收合格的规定中，说法错误的是（）。A.主控项目的质量经全数检验均应合格B.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目C.工程材料、构配件和设备的技术性能属于主控项目D.一般项目的质量经抽样检验合格

88、调整建设工程进度计划时，对于大型建设工程，可以通过()改变某些工作之间的逻辑关系。A.组织平行作业B.增加资源投入C.提高劳动效率D.设置限制时间

89、提供工程地质条件各项技术参数并满足施工图设计要求，是（）勘察阶段的主要任务。A.可行性研究B.选址C.初步D.详细

90、关于抹灰工程的说法，错误的是：()A.墙面与墙护角的抹灰砂浆材料配比相同B.水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上C.罩面石膏不得抹在水泥砂浆层上D.抹灰前基层表面应洒水湿润

91、承担工程设计质量管理的监理单位，应协助建设单位编制（），并选择工程设计单位。A.工程设计任务书B.工程设计大纲C.工程设计工作计划D.工程设计评审计划

92、确定施工进度控制目标的主要依据是（）。A.工程项目的技术和经济可行性B.各类物资储备时间和储备量计划C.设计总进度计划对施工工期的要求D.工程难易程度和工程条件落实情况

93、我国现行的工程量清单计价所用的综合单价中不包括()A.直接工程费B.企业管理费C.利润D.税金

94、工程施工质量验收的最小单位是（）。A.分项工程B.检验批C.分部工程D.单项工程

95、在2000版GB/T19000族标准质量术语中，()是指“规定组织质量管理体系的文件”。A.质量计划B.质量手册C.质量策划D.质量记录

96、关于宪法实施，下列选项错误的是？A.一切国家机关、社会组织、公民个人都要遵守宪法，这也是宪法实施最基本的形式B.制度保障并非宪法实施的方式C.在我国，实施宪法的保障包括政治保障、社会保障和法律保障D.宪法适用主要包括对宪法的解释以及宪法实施的保障

97、大型基础土方工程、复杂的基础加固工程等，若要保证单位工程施工进度计划的顺利实施，宜编制()。A.施工准备工作计划B.施工总进度计划C.分部分项工程进度计划D.单位工程施工进度计划

98、在工程质量控制中，监理机构应以（）为依据，客观、公平地处理质量问题。A.推断B.理论C.经验D.数据资料

99、施工承包单位的资质等级中，油漆、架线等作业劳务分包企业的资质()。A.分为一、二级B.分为一、二级和临时级C.分为一、二、三级D.不分级

100、某进口设备，按人民币计算的离岸价位2000万元，国外运费160万元，国外运输保险费9万元，银行财务费8万元。则该设备进口关税的计算基数是()万元。A.2000B.2160C.2169D.2177

参考答案与解析

1、答案：D本题解析：本题考查重点是“建筑工程施工质量验收的划分”。分部工程的划分应按下列原则确定：①分部工程的划分应按专业性质、工程部位确定。如建筑工程划分为地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯九个分部工程；②当分部工程较大或复杂时，可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干个子分部工程。根据第①点可知选项D符合题意。因此，本题的正确答案为D。

2、答案：B本题解析：2022/2021版教材P62本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。当采用计数值标准型一次抽样检验方案实际抽检时，检验出的不合格品数d，当d＞c，判定为不合格批。当d≤c，则判定该批产品合格。

3、答案：D本题解析：复利计算本金和=[1000×（1+8%）5+1000×（1+8%）4+1000×（1+8%）3-3000]×（1+8%）3＝1372.49万元。

4、答案：A、C、E本题解析：BIM在设计阶段的应用有：(1)BIM的创建，管理与共享；(2)解决图纸问题(碰撞、净高、错误等)；(3)控制项目成本(工程量、材料等)；(4)虚拟施工中的应用(进度、方案、动画等)；(5)质量安全方面的应用(资料管理等)。所以答案选ACE。

5、答案：C本题解析：本题考查的是流水施工参数。流水节拍是流水施工的主要参数之一，它表明流水施工的速度和节奏性。流水节拍小，其流水速度快，节奏感强；反之则相反。流水节拍决定着单位时间的资源供应量，同时，流水节拍也是区别流水施工组织方式的特征参数。

6、答案：A本题解析：本题考核的是分包单位资质的审核确认。分包单位的资质材料经审核不符合要求时，施工单位应根据总监理工程师的审核意见，或重新报审，或另选择分包单位再报审。

7、答案：C本题解析：本题考查的是图纸会审与设计交底。图纸会审由施工单位整理会议纪要，与会各方会签。@jin

8、答案：D本题解析：图纸法：在工程量清单中，许多项目都采取按照设计图纸所示的尺寸进行计量。如混凝土构筑物的体积，钻孔桩的桩长等。

9、答案：D本题解析：考点:物资供应进度控制的工作内容。物资需求计划一般包括一次性需求计划和各计划期需求计划。编制需求计划的关键是确定需求量。参见教材P138。

10、答案：A本题解析：图纸会审是建设单位、监理单位、施工单位等相关单位，在收到施工图审查机构审查合格的施工图设计文件后，在设计交底前进行的全面细致的熟悉和审查施工图纸的活动，由建设单位主持。

11、答案：B本题解析：2022/2021版教材P56本题考查的是工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。实践中，一般把从每件产品检测得到的某一质量数据（强度、几何尺寸、重量等）即质量特性值视为个体，产品的全部质量数据的集合即为总体。

12、答案：D本题解析：本题考查的是监理通知单、工程暂停令、工程复工令的签发。工程复工报审表需建设单位签署审批意见。参见教材P127。

13、答案：A本题解析：已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，报发包人确认后调整。

14、答案：B本题解析：工程竣工预验收由总监理工程师组织，各专业监理工程师参加，施工单位项目经理、项目技术负责人等参加，其他各单位人员可不参加。

15、答案：B本题解析：2022/2021版教材P135本题考查的是工程延期的控制。监理工程师应做好以下工作，以减少或避免工程延期事件的发生。（1）选择合适的时机下达工程开工令；（2）提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责；（3）妥善处理工程延期事件。

16、答案：A本题解析：可行性研究的作用包括：投资决策的依据；筹措资金和申请贷款的依据；编制初步设计文件的依据。

17、答案：C本题解析：2022/2021版教材P14本题考查的是按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成。选项AB属于规费；选项D属于人工费。

18、答案：A本题解析：对于任一招标工程量清单项目，如果因工程量偏差和工程变更等原因导致工程量偏差超过15%时，可进行调整。当工程量增加15%以上时，增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。所以，结合题目3000*（1+15%）*55+[4500-3000*（1+15%）]*50=242250元。

19、答案：D本题解析：本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。2018年3月信息价下降，应以较低的投标报价计算合同约定的风险幅度值。440×（1－5%）＝418，投标人投标价格430＞418，结算单价不变，按440计算。

20、答案：B本题解析：本题考查的是现场施工准备质量控制。工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送建设单位批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。参见教材P115。

21、答案：A本题解析：2022/2021版教材P158本题考查的是工程施工质量验收基本规定。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。

22、答案：B本题解析：2022/2021版教材P144本题考查的是物资供应进度控制的工作内容。监理工程师协助业主进行物资供应决策的主要工作有：（1）根据设计图纸和进度计划确定物资供应要求；（2）提出物资供应分包方式及分包合同清单，并获得业主认可；（3）与业主协商提出对物资供应单位的要求以及在财务方面应负的责任。

23、答案：C本题解析：项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

24、答案：A本题解析：考点:招标采购设备的质量控制。在设备招标采购阶段，监理单位应该当好建设单位的参谋和助手，对设备订货合同中技术标准、质量标准等内容进行审查把关；协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。参见教材P198。

25、答案：A、B、C、D本题解析：建筑全生命周期管理的常用术语。

26、答案：A本题解析：本题考核知识点为最高投标限价及确定方法。选项A正确，国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价（最高投标限价）。选项B错误，最高投标限价应由具有编制能力的招标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制和复核。选项C错误，招标人在招标文件中应公布最高投标限价各组成部分的详细内容，不得只公布最高投标限价总价。选项D错误，招标人应在招标文件中如实公布最高投标限价，不得对所编制的最高投标限价进行上浮或下调。

27、答案：D本题解析：本题考查重点是“制造过程的监督和检验”。当监理工程师认为设备制造单位的制造活动不符合质量要求时，应指令设备制造单位进行整改、返修或返工，当发生质量失控或重大质量事故时，由总监理工程师下达暂停制造指令，提出处理意见，并及时报建设单位。因此，本题的正确答案为D。

28、答案：C本题解析：2022/2021版教材P31本题考查的是非节奏流水施工。第二个施工过程第一施工段从第7天末开始，第三施工段完成时间＝7＋4＋6＋7=24（天）。

29、答案：A本题解析：勘察阶段主要监理工作方法：①编写勘察任务书、竞选文件或招标文件前，要广泛收集各种有关文件和资料。②审核勘察单位的勘察实施方案，重点审核其可行性、精确性。③在勘察实施过程中，应设置报验点，必要时，应进行旁站监理。④对勘察单位提出的勘察成果，包括地形地物测量图，勘测标志、地质勘察报告等进行核查，重点检查其是否符合委托合同及有关技术规范标准的要求，验证其真实性、准确性。⑤必要时，应组织专家对勘察成果进行评审。

30、答案：B本题解析：2022/2021版教材P181本题考查的是单位工程验收。城市轨道交通建设工程验收分为单位工程验收、项目工程验收、竣工验收三个阶段。城市轨道交通建设工程所包含的单位工程验收合格且通过相关专项验收后，方可组织项目工程验收；项目工程验收合格后，建设单位应组织不载客试运行，试运行三个月、并通过全部专项验收后，方可组织竣工验收；竣工验收合格后，城市轨道交通建设工程方可履行相关试运营手续。

31、答案：A本题解析：本题考核的是等额资金回收的计算。等额资金回收计算公式为：A=

32、答案：B本题解析：总监理工程师应在开工日期7天前向施工单位发出工程开工令。工期自总监理工程师发出的工程开工令中载明的开工日期起计算。

33、答案：C本题解析：2022/2021版教材P56工作总时差等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小值。时间间隔是指紧后工作的最早开始时间与本工作最早完成时间的差值。

34、答案：B本题解析：本题考核知识点为ISO质量管理体系的质量管理原则及特征。领导者要制定适宜的质量方针和质量目标，同时还要创造一个良好的组织内部环境，激励员工积极地工作，充分参与质量管理，为实现质量方针和质量目标做出应有的贡献。

35、答案：B本题解析：2022/2021版教材P118本题考查的是施工进度控制目标体系。按计划期分解，组织综合施工。将工程项目的施工进度控制目标按年度、季度、月（或旬）进行分解，并用实务工程量、货币工作量及形象进度表示，将更有利于监理工程师明确对各承包单位的进度要求。

36、答案：D本题解析：2022/2021版教材P128本题考查的是工程实体质量控制。选项A，施工缝浇筑混凝土，应清除浮浆、松动石子、软弱混凝土层。选项B，焊接连接接头试件应从工程实体中截取。选项C，圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯钩。

37、答案：C本题解析：2022/2021版教材P130本题考查的是工程量清单编制。采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。

38、答案：D本题解析：选项A错，分部分项工程量清单为不可调整的闭口清单；选项B错，投标人对招标文件提供的分部分项工程量清单必须逐一计价；选项C错，投标人对清单所列内容不允许任何更改变动；选项D是正确的。

39、答案：A本题解析：抽样检验是建立在数理统计基础上的，从数理统计的观点看，抽样检验必然存在着两类风险。(1)第一类风险：弃真错误。即：合格批被判定为不合格批，其概率记为α。此类错误对生产方或供货方不利，故称为生产方风险或供货方风险。(2)第二类风险：存伪错误。即：不合格批被判定为合格批，其概率记为β。此类错误对用户不利，故称为用户风险。

40、答案：B本题解析：项目监理机构在施工阶段投资控制的组织措施包括：（1）在项目监理机构中落实从投资控制角度进行施工跟踪的人员、任务分工和职能分工。（2）编制本阶段投资控制工作计划和详细的工作流程图。ACD均为技术措施。

41、答案：D本题解析：在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。

42、答案：A本题解析：2022/2021版教材P187本题考查的是工程质量缺陷的成因。基本建设程序是工程项目建设过程及其客观规律的反映，不按建设程序办事，例如，未搞清地质情况就仓促开工；边设计、边施工；无图施工；不经竣工验收就交付使用等。

43、答案：B本题解析：2022/2021版教材P126本题考查的是施工图预算的审查内容与审查方法。拟建工程与已完或在建工程预算采用同一施工图，但基础部分和现场施工条件不同，则相同部分可采用对比审查法。

44、答案：B本题解析：本题考查的是工程计量的依据。计量的几何尺寸要以设计图纸为依据，工程师对承包人超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量，不予计量。参见教材P114。

45、答案：B本题解析：人工费是指按工资总额构成规定，支付给从事建筑安装工程施工的生产工人和附属生产单位工人的各项费用。内容包括:（1）计时工资或计件工资（2）奖金:（3）津贴补贴:是指为了补偿职工特殊或额外的劳动消耗和因其他特殊原因支付给个人的津贴，以及为了保证职工工资水平不受物价影响支付给个人的物价补贴。如流动施工津贴、特殊地区施工津贴、高温（寒）作业临时津贴、高空津贴等。（4）加班加点工资（5）特殊情况下支付的工资

46、答案：C本题解析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。极差计算简单、使用方便，但粗略，数值仅受两个极端值的影响，损失的质量信息多，不能反映中间数据的分布和波动规律，仅适用于小样本。参见教材P57。

47、答案：D本题解析：CM的基本指导思想是缩短工程项目的建设周期，它采用快速路径（Fast-Track）的生产组织方式，特别适用于那些实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂建设工程。

48、答案：B本题解析：滑模属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

49、答案：D本题解析：2022/2021版教材P112本题考查的是设计进度控制分阶段目标。当选定设计单位之后，建设单位和设计单位应就设计费用及委托设计合同中的一些细节进行谈判、磋商，双方取得一致意见后即可签订建设工程设计合同。

50、答案：B本题解析：考核建设工程质量特性。耐久性，即寿命，是指工程在规定的条件下，满足规定功能要求使用的年限，也就是工程竣工后的合理使用寿命期。参见教材P1。

51、答案：C本题解析：本题考查的是建筑工程施工质量验收层次划分原则。

52、答案：A本题解析：关键工作为A→D→G，总工期15天，E工作最早完成时间：5+3=8天。最迟完成时间：15-5=10天

53、答案：C本题解析：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向称为质量方针。

54、答案：D本题解析：考核工程建设其他费用。工程建设其他费用包括建设用地费、与项目建设有关的其他费用、与未来企业生产经营有关的其他费用。其中与未来企业生产经营有关的其他费用包括联合试运转费、生产准备费、办公和生活家具购置费。参见教材P34。

55、答案：C本题解析：考核流水施工参数的时间参数。流水节拍小，其流水速度快，节奏感强，反之则相反。

56、答案：C本题解析：物有所值评价是判断是否采用PPP模式代替政府传统投资运营方式提供公共服务项目的一种评价方法。

57、答案：C本题解析：各勘察阶段的工作要求如下：（1）可行性研究勘察，又称选址勘察。（2）初步勘察：满足初步设计或扩大初步设计的要求。（3）详细勘察：满足施工图设计的要求。

58、答案：D本题解析：本题考核的是进度控制的技术措施。进度控制的技术措施主要包括：(1)审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工；(2)编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制；(3)采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法，并结合电子计算机的应用，对建设工程进度实施动态控制。

59、答案：D本题解析：本题考查的是流水施工工期的确定。施工过程I：3，8，12，15施工过程Ⅱ：3，7，11，13施工过程Ⅲ：4，7，10，14K1，2=max[3，5，5，4，-13]=5；K2，3=max[3，3，4，3，-14]=4；T=ΣK+Σtn=（5+4）+14=23天。参见教材P32。

60、答案：B本题解析：2022/2021版教材P35本题考查的是预备费。基本预备费的计算基数为建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费的三项之和。于是，该项目的基本预备费＝（2000＋600＋100）×10%＝270（万元）。

61、答案：B本题解析：本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程项目质量控制系统根据工程项目监理合同的实施而建立，随着建设工程项目监理工作的完成和项目监理机构的解体而消失，因此，是一个一次性的质量控制工作体系，不同于监理单位的质量管理体系。参见教材P42。

62、答案：C本题解析：本题考查的是现场施工准备质量控制。试验室的资质等级和试验范围必须满足工程需要；试验设备应由法定计量部门出具符合规定要求的计量检定证明。

63、答案：D本题解析：2022/2021版教材P200本题考查的是设备制造的质量控制方式。质量控制点应设置在对设备制造质量有明显影响的特殊或关键工序上，或设置在设备的主要零件、关键部位、加工制造的薄弱环节及易产生质量缺陷的工艺过程上。

64、答案：A、B、C、D本题解析：选项A,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理顾络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第2条规定，网络犯罪案f由犯罪地公安机关立案侦查，必要时，可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关案侦查。网络犯罪案件的犯罪地包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地，网络接入地，网站建立者、管理者所在地，被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地，犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等。涉及多个环节的网络犯罪案件，犯罪嫌疑人为网络犯罪提供帮助的，其犯罪地或者居住地公安机关可以立案侦查。选项A正确选项B,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见乡第3条规定，有多个犯罪地的网络犯罪案件，由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的，按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则，由共同上级公安机关指定有限公安机关立案侦查，需要提请批准逮捕、移送审査起诉、提起公诉的，由该公安机关所在地的人民检察院、人民法院受理。选项B正确选项c,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第6条规定，具有特殊情况，由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯WJt实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件，可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖，选项C正确选项D,根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第7条规定，人民检察院对于公安机关移送审查起诉的网络犯罪案件，发现犯罪嫌疑人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，应当通知移送审查起诉的公安机关。人民法院受理案件后，发现被告人还有犯罪被其他公安机关立案侦查的，可以建议人民检察院补充侦查，人民检察院经审查，认为需要补充侦查的，应当通知移送审查起诉的公安机关。经人民检察院通知，有限公安机关根据案件具体情况，以对犯罪嫌疑人所犯其他犯罪并案侦查，选项D正确

65、答案：C本题解析：总承包单位收到监理工程师的批准通。知后，应尽快与分包单位签订分包协议，并将协议副本报送监理工程师备案。

66、答案：C本题解析：本题考查的是工程质量事故处理。技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的施工方案，并监督实施。参见教材P169。

67、答案：B本题解析：质量目标通常依据组织的质量方针制定，并通常对组织的相关职能和层次分别规定质量目标。在作业层次，质量目标应是定量的。

68、答案：A本题解析：本题考查的是工程质量事故处理。技术处理方案经相关各方签认后，项目监理机构应要求施工单位制定详细的施工方案，项目监理机构对处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。必要时应组织有关单位对处理结果进行鉴定。

69、答案：A、B、C本题解析：暂无解析

70、答案：A本题解析：2022/2021版教材P160本题考查的是工程计量的原则。对于不符合合同文件要求的工程，承包人超出施工图纸范围或因承包人原因造成返工的工程量，不予计量。

71、答案：B本题解析：财务净现值是指按行业的基准收益率或投资主体设定的折现率，将方案计算期内各年发生的净现金流量折现到建设期初的现值之和。本题中

72、答案：A本题解析：在实际生产中，影响因素的微小变化具有随机发生的特点，是不可避免、难以测量和控制的，或者是在经济上不值得消除，它们大量存在但对质量的影响很小，属于允许偏差、允许位移范畴，引起的是正常波动，一般不会因此造成废品，生产过程正常稳定。通常这类微小变化归为影响质量的偶然性原因。而如工人未遵守操作规程、机械设备发生故障或过度磨损、原材料质量规格有显著差异等情况发生时，没有及时排除，生产过程则不正常，产品质量数据就会离散过大或与质量标准有较大偏离，表现为异常波动，次品、废品产生。这就是产生质量问题的系统性原因。所以选项A是对的。

73、答案：B本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程变更往往会对工程费用和工程工期带来影响，总监理工程师应组织专业监理工程师对工程变更费用及工期影响作出评估。

74、答案：B本题解析：现场计量操作的质量控制：作业实际作业质量直接影响到作业效果，计量作业现场的质量控制主要是检查其操作方法是否得当。

75、答案：B本题解析：2022/2021版教材P29本题考查的是监理企业质量管理体系的建立。质量管理体系的范围界定应包含下列内容：1）覆盖的产品或服务。2）主要过程。3）地点范围。4）相关方要求。

76、答案：A本题解析：2022/2021版教材P37本题考查的是先行工作和后续工作。相对于某工作而言，从网络图的第一个节点（起点节点）开始，顺箭头方向经过一系列箭线与节点到达该工作为止的各条通路上的所有工作，都称为该工作的先行工作。

77、答案：A本题解析：考点:招标采购设备的质量控制。在设备招标采购阶段，监理单位应该当好建设单位的参谋和助手，把好设备订货合同中技术标准、质量标准等内容的审查关，协助建设单位向中标单位或设备供货厂商移交必要的技术文件。参见教材P135。

78、答案：B本题解析：2022/2021版教材P45本题考查的是项目质量控制系统的建立和实施。工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。

79、答案：C本题解析：考点:工程质量统计及抽样检验的基本原理和方法。常用的有描述数据分布集中趋势的算数平均值、中位数和描述数据分布离中趋势的极差、标准偏差、变异系数等。参见教材p55

80、答案：D本题解析：本题考查的是资金时间价值的计算。根据资金时间价值的计算公式，其复本利和=200×（1+6%/2）4=225.10（万元）。

81、答案：B本题解析：纯单价合同计价方式主要适用于没有施工图，工程量不明，却急需开工