建设工程施工合同书标准范本(2024版)

编号：__________建设工程施工合同书标准范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同书标准范本(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工1.5合同第二章：合同标的及工程概况2.1工程标的2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三章：合同价格及支付3.1合同价格3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式第四章：施工期限及进度4.1施工期限4.2施工进度计划4.3延期施工4.4提前竣工第五章：工程质量及标准5.1工程质量5.2施工标准5.3质量监督5.4质量争议的处理第六章：材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备的验收6.4材料和设备的保管第七章：施工安全及环保7.1施工安全7.2安全事故的处理7.3环保要求7.4环保设施的施工第八章：变更及解除合同8.1合同变更8.2合同解除8.3变更和解除合同的条件8.4变更和解除合同的程序第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿9.4违约争议的处理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3调解解决10.4仲裁解决10.5诉讼解决第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同的生效11.2合同的变更11.3合同的终止第十二章：其他约定12.1保密条款12.2广告宣传12.3知识产权12.4不可抗力12.5合同的保管第十三章：附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3施工方案13.4材料和设备清单13.5其他重要文件第十四章：合同的签署和备案14.1合同签署14.2合同备案14.3合同副本14.4合同的保管和归档合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1发包方：甲方，全称_________，地址_________，法定代表人_________，联系电话_________。1.2承包方：乙方，全称_________，地址_________，法定代表人_________，联系电话_________。1.3工程：指甲方委托乙方施工的工程项目，具体项目名称_________，地点_________。1.4施工：乙方按照合同约定进行的工程建设和施工活动。1.5合同：本建设工程施工合同书，包括合同及附件。第二章：合同标的及工程概况2.1工程标的：详细工程内容和范围见附件一。2.2工程地点：具体施工地点_________。2.3工程规模：工程规模和设计参数见附件二。2.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、调试等。2.5工程预算：工程预算金额为人民币_________元，见附件三。第三章：合同价格及支付3.1合同价格：本工程合同价格为人民币_________元（大写：_______________________元整），具体构成见附件四。3.2预付款：甲方应在合同签订后七个工作日内支付预付款，金额为合同价格的_________%。3.3进度付款：乙方完成合同约定的阶段性工作后，甲方应按照实际完成工程量支付进度款。3.4竣工结算：工程竣工后，甲乙双方按照实际完成工程量和约定的价格进行最终结算。3.5支付方式：支付方式为银行转账，账户信息见附件五。第四章：施工期限及进度4.1施工期限：本工程自合同签订之日起至_________年_________月_________日竣工交付。4.2施工进度计划：乙方向甲方提交详细的施工进度计划，并按照计划执行。4.3延期施工：如因乙方原因导致工程延期，乙方应按延期天数向甲方支付违约金。4.4提前竣工：如乙方提前完成工程，甲方应按照提前完成的天数相应减少工程款。第五章：工程质量及标准5.1工程质量：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。5.2施工标准：乙方应按照设计和施工规范进行施工，确保工程质量。5.3质量监督：甲方有权对施工过程和工程质量进行监督，乙方应予以配合。5.4质量争议的处理：对于工程质量的争议，双方可协商解决，或请求有关机构进行鉴定。第六章：材料和设备6.1材料供应：乙方负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.2设备供应：乙方负责采购施工所需设备，并保证设备质量。6.3材料和设备的验收：甲方对乙方供应的材料和设备进行验收，不符合要求的应由乙方负责更换或修复。6.4材料和设备的保管：乙方应妥善保管施工所需材料和设备，防止损失和损坏。第七章：施工安全及环保7.1施工安全：乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方要求进行施工安全管理。7.2安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法规和程序处理。7.3环保要求：乙方应遵守国家环保法规，确保施工过程不对环境造成污染。7.4环保设施的施工：乙方应按照设计要求和国家环保法规施工环保设施。第八章：变更及解除合同8.1合同变更：合同执行过程中，如遇特殊情况，需对合同内容进行变更，双方可协商一致后签订变更协议。8.2合同解除：合同执行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。8.3变更和解除合同的条件：变更和解除合同应符合相关法律法规和双方约定。8.4变更和解除合同的程序：变更和解除合同应通过书面协议，并由双方代表签字生效。第九章：违约责任9.1违约行为：包括但不限于未按约定时间完成工程、工程质量不符合约定等。9.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿对方损失、支付违约金等。9.3违约赔偿：违约方应按照合同约定和法律规定承担赔偿责任。9.4违约争议的处理：对于违约争议，双方可协商解决，或请求有关机构进行调解、仲裁或诉讼。第十章：争议解决10.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同争议。10.2协商解决：如协商不成，双方可寻求第三方调解。10.3调解解决：如调解不成，双方可选择仲裁或诉讼解决。10.4仲裁解决：双方同意将争议提交_________仲裁委员会进行仲裁。10.5诉讼解决：如仲裁不成，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章：合同的生效、变更和终止11.1合同的生效：合同自双方代表签字盖章之日起生效。11.2合同的变更：合同的变更应符合第八章的约定。11.3合同的终止：合同的终止应符合第九章的约定。第十二章：其他约定12.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。12.2广告宣传：未经对方同意，任何一方不得在合同范围内使用对方的名义进行广告宣传。12.3知识产权：双方同意，合同涉及的知识产权归属按相关法律法规和双方约定处理。12.4不可抗力：不可抗力事件发生后，双方应尽快协商解决问题，减轻损失。12.5合同的保管：合同正本及附件由甲方保管，副本由乙方保管。第十三章：附件13.1工程图纸：见附件六。13.2技术说明书：见附件七。13.3施工方案：见附件八。13.4材料和设备清单：见附件九。13.5其他重要文件：见附件十。第十四章：合同的签署和备案14.1合同签署：本合同自双方代表签字盖章之日起生效。14.2合同备案：双方应将合同副本报送相关管理部门备案。14.3合同副本：合同副本数量及分发见附件十一。14.4合同的保管和归档：合同正本及附件由甲方保管，副本由乙方保管，并归档保存。甲方（盖章）：_________年_________月_________日乙方（盖章）：_________年_________月_________日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方采购施工所需的部分材料供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。乙方应予以配合，并提供必要的资料和信息。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程需要，对合同约定的工程内容、规模、设计等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。1.4甲方解除权：在合同履行过程中，如乙方严重违约或发生不可抗力事件导致合同无法履行，甲方有权解除合同。1.5甲方索赔权：如乙方施工过程中出现质量问题、延期交付等情况，甲方有权向乙方提出索赔。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术支持：乙方应提供施工过程中的技术支持，确保工程质量符合合同约定。2.2乙方工期保证：乙方应保证按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。2.3乙方质量保证：乙方应对施工过程中的工程质量进行自检，确保工程符合合同约定的质量标准。2.4乙方安全责任：乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。2.5乙方环保责任：乙方应遵守国家环保法规，对施工过程中的废弃物进行妥善处理，确保施工过程不对环境造成污染。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方协商确定，并由甲方承担。3.3第三方中介的公正性：第三方中介应保持公正中立，不偏袒任何一方。3.4第三方中介的调解结果：第三方中介的调解结果对甲乙双方具有约束力，双方应予以遵守。3.5第三方中介的保密义务：第三方中介应对调解过程中的相关信息予以保密，不得泄露给无关方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术说明书3.施工方案4.材料和设备清单5.合同变更协议6.调解协议7.仲裁裁决书8.诉讼判决书9.不可抗力证明10.其他重要文件二、违约行为及认定：1.未按约定时间完成工程：乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定：乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量标准，视为违约。3.材料和设备供应不符合要求：乙方供应的材料和设备不符合合同约定或验收标准，视为违约。4.施工安全不符合规定：乙方施工过程中发生安全事故，未能及时报告或采取措施，视为违约。5.环保要求不符合规定：乙方施工过程中未能遵守国家环保法规，造成环境污染，视为违约。6.未经甲方同意的变更：乙方未经甲方同意，对合同约定的工程内容、规模、设计等进行变更，视为违约。7.未经甲方同意的延期：乙方未经甲方同意，延期交付工程，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定的，应向对方支付的违约赔偿金。3.仲裁：指合同双方约定将合同争议提交仲裁机构进行审理和裁决的一种争议解决方式。4.诉讼：指合同双方通过人民法院解决合同争议的一种争议解决方式。5.合同履行：指合同双方按照合同约定履行各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：如乙方未按约定工期完成工程，甲方可以要求乙方支付违约金，并有权要求乙方采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：如乙方施工的工程质量不符合约定，甲方可以要求乙方修复或重新施工，并有权要求乙方支付因此产生的费用。3.材料和设备供应问题：如乙方供应的材料和设备不符合要求，甲方可以